2025年度地下轨道交通2#配电房土建安装与通风系统合同3篇_第1页
2025年度地下轨道交通2#配电房土建安装与通风系统合同3篇_第2页
2025年度地下轨道交通2#配电房土建安装与通风系统合同3篇_第3页
2025年度地下轨道交通2#配电房土建安装与通风系统合同3篇_第4页
2025年度地下轨道交通2#配电房土建安装与通风系统合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围3.1土建工程3.1.1基础工程3.1.2结构工程3.1.3装修工程3.2安装工程3.2.1电气设备安装3.2.2自动化设备安装3.2.3通风系统设备安装4.工程质量要求4.1土建工程质量要求4.2安装工程质量要求4.3通风系统质量要求5.工程进度要求5.1土建工程进度要求5.2安装工程进度要求5.3通风系统进度要求6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额6.2工程费用构成6.3工程费用支付方式7.工程变更及索赔7.1工程变更7.2工程索赔8.工程验收及交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付9.保修责任9.1土建工程保修9.2安装工程保修9.3通风系统保修10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用及管辖14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:轨道交通有限公司1.1.2乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方地址1.3.1甲方地址:市区路号1.3.2乙方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.12025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程2.2项目地点2.2.1市区地铁沿线2.3项目规模2.3.1总建筑面积:1000平方米2.3.2地下建筑面积:800平方米2.3.3地上建筑面积:200平方米2.4项目工期2.4.1土建工程:120天2.4.2安装工程:90天2.4.3通风系统:60天3.工程范围3.1土建工程3.1.1基础工程:包括地基处理、基础垫层、基础混凝土浇筑等3.1.2结构工程:包括承重柱、梁、板等主体结构施工3.1.3装修工程:包括墙面、地面、顶面等装修施工3.2安装工程3.2.1电气设备安装:包括变压器、配电柜、电缆等电气设备的安装3.2.2自动化设备安装:包括自动化控制系统、传感器等设备的安装3.2.3通风系统设备安装:包括通风管道、风机、风阀等设备的安装4.工程质量要求4.1土建工程质量要求4.1.1符合国家相关标准和规范4.1.2结构安全可靠,无裂缝、变形等质量缺陷4.1.3装修表面平整,色泽均匀,无明显瑕疵4.2安装工程质量要求4.2.1设备安装位置准确,连接牢固4.2.2设备运行稳定,无异常噪音和震动4.2.3电气线路敷设规范,无短路、漏电等安全隐患4.3通风系统质量要求4.3.1通风系统运行平稳,无异常噪音和震动4.3.2通风效果符合设计要求,满足使用需求4.3.3系统无泄漏,节能环保5.工程进度要求5.1土建工程进度要求5.1.1土建工程开工日期:2025年1月1日5.1.2土建工程完工日期:2025年3月31日5.2安装工程进度要求5.2.1安装工程开工日期:2025年4月1日5.2.2安装工程完工日期:2025年5月30日5.3通风系统进度要求5.3.1通风系统开工日期:2025年5月31日5.3.2通风系统完工日期:2025年6月30日6.工程费用及支付方式6.1工程费用总额:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)6.2工程费用构成6.2.1土建工程费用:人民币伍佰万元整(¥5000000.00)6.2.2安装工程费用:人民币肆佰万元整(¥4000000.00)6.2.3通风系统费用:人民币伍拾万元整(¥500000.00)6.3工程费用支付方式6.3.1甲方按工程进度支付工程款,比例分别为:土建工程30%,安装工程30%,通风系统40%6.3.2甲方在工程验收合格后支付尾款7.工程变更及索赔7.1工程变更7.1.1任何一方在工程实施过程中,如需对工程范围、设计、质量要求等进行变更,应提前向对方书面提出,经双方协商一致后方可实施7.1.2工程变更后,应重新签订补充协议,并调整工程费用及支付方式7.2工程索赔7.2.1任何一方在工程实施过程中,如因不可抗力、设计变更等原因导致工程成本增加或工期延误,可向对方提出索赔7.2.2索赔方应在事件发生后15日内向对方提出索赔申请,并提供相关证明材料7.2.3双方应在收到索赔申请后30日内协商解决,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决8.工程验收及交付8.1工程验收标准8.1.1土建工程验收标准:应符合国家相关建筑质量验收规范的要求8.1.2安装工程验收标准:应符合国家相关电气、自动化设备安装质量验收规范的要求8.1.3通风系统验收标准:应符合国家相关通风系统质量验收规范的要求8.2工程验收程序8.2.1甲方在工程完工后7日内组织验收8.2.2乙方应提供完整的工程验收资料,包括施工记录、验收报告等8.2.3工程验收应包括外观检查、功能测试、性能检测等环节8.3工程交付8.3.1工程验收合格后,乙方应在3日内向甲方交付工程8.3.2交付时应附有工程保修单和用户手册9.保修责任9.1土建工程保修9.1.1乙方对土建工程提供2年的质量保修期9.1.2在保修期内,因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应无偿进行维修9.2安装工程保修9.2.1乙方对安装工程提供1年的质量保修期9.2.2在保修期内,因乙方安装质量问题导致的损坏,乙方应无偿进行维修9.3通风系统保修9.3.1乙方对通风系统提供1年的质量保修期9.3.2在保修期内,因乙方通风系统安装质量问题导致的损坏,乙方应无偿进行维修10.违约责任10.1违约行为10.1.1乙方未按合同约定完成工程建设的10.1.2甲方未按合同约定支付工程款的10.1.3任何一方未按合同约定履行保修责任的10.2违约责任10.2.1乙方未按期完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价的1%10.2.2甲方未按期支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五10.2.3任何一方未履行保修责任的,应承担相应的赔偿责任11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1市仲裁委员会12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违反合同约定,严重损害对方利益的12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同的13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同约定的其他生效条件已全部满足13.2合同终止条件13.2.1合同约定的终止条件实现13.2.2双方协商一致终止合同14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用及管辖14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.2.2合同争议的解决,适用市法院管辖14.3合同附件工程量清单施工图纸技术规范甲方提供的其他文件和资料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同履行的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应责任。15.3第三方职责a)监理单位:对工程施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;b)检测机构:对工程质量、材料等进行检测,确保符合合同要求;c)咨询顾问:提供专业意见和解决方案,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.4第三方权利a)要求甲乙双方提供必要的资料和协助;b)对甲乙双方的行为进行监督和评价;c)在必要时,提出调整合同条款的建议。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方在合同中的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的责任。15.5.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中的权利义务划分如下:a)第三方对甲乙双方的责任:第三方仅对其履行职责的行为承担责任,不承担甲乙双方之间的责任;b)甲乙双方对第三方的责任:甲乙双方应按合同约定向第三方支付报酬和费用,并对第三方在履行职责过程中的行为承担责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,其责任限额不得超过合同总价的10%。16.1.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方原因或其他第三方原因导致的问题。16.2第三方责任认定16.2.1第三方责任认定由甲乙双方共同协商确定,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。16.3第三方责任赔偿a)第三方在责任限额内承担赔偿责任;b)第三方无法承担全部赔偿责任时,甲乙双方应按比例承担剩余赔偿责任;c)任何一方因第三方责任受到损失的,有权向第三方追偿。17.第三方变更17.1第三方变更17.1.1甲乙双方同意更换第三方时,应书面通知对方,并签订新的协议。17.1.2第三方变更后,原有协议中关于第三方的约定失效。18.第三方介入协议18.1第三方介入协议a)第三方的基本信息;b)第三方介入的原因和目的;c)第三方介入的职责和权利;d)第三方介入的费用和支付方式;e)第三方介入的期限和终止条件;f)第三方责任限额和赔偿;g)其他约定事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的数量、单位、价格及总价。要求工程量清单应与实际施工情况相符。2.施工图纸包含土建、安装、通风等各部分的设计图纸。要求图纸清晰、准确,符合国家相关标准。3.技术规范包含土建、安装、通风等各部分的技术要求、质量标准及验收标准。要求技术规范应与国家标准和行业标准一致。4.合同附件包含合同双方的身份证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件等。要求附件真实、有效,与实际身份一致。5.工程验收报告记录工程验收过程、验收结果及存在问题。要求验收报告客观、公正,符合合同要求。6.保修单列明保修范围、期限及联系方式。要求保修单清晰、完整,便于保修期内的维护和维修。7.用户手册包含设备使用说明、维护保养方法等。要求用户手册详细、易懂,便于用户使用和维护。8.付款凭证记录工程款支付情况。要求付款凭证真实、有效,与合同约定一致。9.违约金支付凭证记录违约金支付情况。要求支付凭证真实、有效,与合同约定一致。10.其他相关文件根据实际情况,可能涉及到的其他文件,如设计变更、工程进度报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成工程的,视为违约。1.2甲方未按合同约定支付工程款的,视为违约。1.3任何一方未按合同约定履行保修责任的,视为违约。1.4第三方在履行职责过程中出现重大失误,导致工程出现严重质量问题或安全事故的,视为违约。2.违约责任认定标准2.1乙方未按期完成工程的,违约金为工程总价的1%。2.2甲方未按期支付工程款的,违约金为未支付款项的千分之五。2.3任何一方未履行保修责任的,应承担相应的赔偿责任。2.4第三方在履行职责过程中出现重大失误,其责任限额不得超过合同总价的10%。3.违约示例说明3.1乙方在合同约定工期内未能完成土建工程,导致安装工程无法按期进行,甲方有权要求乙方支付违约金。3.2甲方在支付工程款时,逾期支付超过30天,乙方有权要求甲方支付违约金。3.3乙方在保修期内未能及时修复质量问题,导致用户损失,乙方应承担相应的赔偿责任。3.4第三方在监理过程中未能及时发现并报告工程质量问题,导致安全事故发生,第三方应承担相应责任。全文完。2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程建设内容5.工程设计单位6.工程施工单位三、工程进度计划1.工程总工期2.各阶段工期3.工期调整机制四、工程费用及支付方式1.工程总费用2.分阶段支付费用3.费用支付方式4.费用调整机制五、施工质量标准1.施工质量标准要求2.质量检测方法3.质量保证措施六、施工安全措施1.施工安全管理制度2.施工安全责任3.施工安全事故处理七、环境保护措施1.环境保护管理制度2.环境保护责任3.环境污染处理八、施工资料管理1.施工资料编制要求2.施工资料审核3.施工资料归档九、合同变更及终止1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同终止条件4.合同终止程序十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限十一、违约责任1.违约责任类型2.违约责任承担方式3.违约责任赔偿标准十二、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十三、合同附件1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.工程费用预算十四、其他约定1.通知送达方式2.合同份数3.合同生效条件合同编号2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统合同一、合同概述1.合同名称:2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统合同2.合同签订双方:甲方(地下轨道交通建设公司)和乙方(土建安装与通风系统施工单位)3.合同签订日期:2025年4月1日4.合同生效日期:合同签订之日起5.合同终止日期:2026年6月30日二、工程概况1.工程名称:地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统2.工程地点:地下轨道交通2号线沿线3.工程规模:建筑面积1000平方米,安装设备50套4.工程建设内容:土建结构、电气安装、通风系统5.工程设计单位:工程设计院6.工程施工单位:土建安装与通风系统有限公司三、工程进度计划1.工程总工期:12个月2.各阶段工期:土建施工3个月,电气安装2个月,通风系统安装3个月3.工期调整机制:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致,调整工期四、工程费用及支付方式1.工程总费用:人民币2000万元2.分阶段支付费用:土建施工完成后支付30%,电气安装完成后支付30%,通风系统安装完成后支付20%,验收合格后支付20%3.费用支付方式:银行转账4.费用调整机制:如因设计变更等原因导致费用增加,双方应协商一致,调整费用五、施工质量标准1.施工质量标准要求:符合国家及行业相关标准和规范2.质量检测方法:按照国家标准和行业规范进行3.质量保证措施:设立质量监督小组,定期进行质量检查,确保工程质量六、施工安全措施1.施工安全管理制度:建立完善的施工安全管理制度,确保施工安全2.施工安全责任:明确各方的安全责任,落实安全措施3.施工安全事故处理:发生安全事故,立即启动应急预案,及时报告并处理七、环境保护措施1.环境保护管理制度:制定环境保护管理制度,确保施工过程中不造成环境污染2.环境保护责任:明确各方的环境保护责任,落实环保措施3.环境污染处理:如发现环境污染,立即采取措施进行处理八、施工资料管理1.施工资料编制要求:乙方应按照国家及行业相关标准编制施工资料,确保资料真实、完整、准确2.施工资料审核:甲方应定期对施工资料进行审核,确保施工质量3.施工资料归档:施工完成后,乙方应将施工资料整理归档,并提供给甲方九、合同变更及终止1.合同变更条件:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因需变更合同内容2.合同变更程序:双方协商一致后,签署书面变更协议3.合同终止条件:因乙方违约、不可抗力等原因导致合同无法履行4.合同终止程序:双方协商一致后,签署书面终止协议十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决程序:双方应在争议发生后30日内协商解决,协商不成的,可申请仲裁或诉讼3.争议解决期限:自争议发生之日起6个月内解决十一、违约责任1.违约责任类型:逾期交付、质量不合格、擅自变更设计、违反合同约定等2.违约责任承担方式:支付违约金、赔偿损失、解除合同等3.违约责任赔偿标准:根据实际损失和合同约定确定十二、保密条款1.保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息2.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年3.保密责任:双方应采取必要措施,防止保密信息泄露十三、合同附件1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.工程费用预算十四、其他约定1.通知送达方式:以书面形式送达至双方约定的地址2.合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份3.合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效甲方(盖章):授权代表(签字):日期:乙方(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更说明:在合同履行过程中,如因设计原因导致工程量增减或施工方案调整,甲方有权提出设计变更。乙方应无条件接受,并按变更后的设计进行施工。2.甲方指定材料供应商说明:甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方的要求采购材料。如材料价格超出预算,超出部分由甲方承担。3.甲方监督施工进度说明:甲方应定期对施工进度进行监督,如发现施工进度滞后,甲方有权要求乙方采取措施加快进度,并承担由此产生的额外费用。4.甲方验收标准说明:甲方有权对施工质量进行验收,验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。验收不合格的部分,乙方应无条件进行返工。5.甲方支付条件说明:甲方在支付工程款时,有权根据施工进度和工程量进行分期支付。乙方应配合甲方的工作,提供必要的支付凭证。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案说明:在合同履行过程中,乙方有权根据实际情况提出施工方案,甲方应予以批准。乙方有权根据施工方案调整施工进度和资源分配。2.乙方材料采购权说明:乙方有权自行采购材料,但应保证材料的质量和价格符合合同约定。如因乙方材料采购不当导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。3.乙方施工进度调整权说明:在施工过程中,如因客观原因导致施工进度滞后,乙方有权提出调整方案,经甲方同意后执行。乙方因调整进度产生的额外费用由甲方承担。4.乙方质量保证责任说明:乙方应承担工程质量保证责任,确保工程质量符合合同约定和国家及行业相关标准和规范。如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复和赔偿责任。5.乙方施工安全责任说明:乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构选聘说明:合同履行过程中,如需第三方中介机构提供服务,双方应共同决定中介机构的选聘,并签订中介服务合同。2.中介机构费用承担说明:中介机构的服务费用由甲方和乙方按比例分担,具体比例由双方协商确定。3.中介机构职责说明:中介机构应按照合同约定履行职责,包括但不限于工程质量监督、进度控制、费用审核等。4.中介机构报告说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交工作报告,报告内容包括但不限于施工进度、工程质量、费用使用情况等。5.中介机构争议解决说明:如中介机构在履行职责过程中与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决。协商不成的,可申请仲裁或诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.工程费用预算5.甲方指定材料供应商资质证明6.中介机构服务合同7.施工质量检测报告8.施工安全事故报告9.合同变更协议10.违约金支付凭证11.环境保护验收报告12.施工资料二、违约行为及认定:1.违约行为:逾期交付工程认定:实际交付日期晚于合同约定交付日期2.违约行为:施工质量不合格认定:经甲方验收,工程质量不符合合同约定的标准3.违约行为:擅自变更设计认定:乙方未按甲方要求或未经甲方同意擅自变更设计4.违约行为:未按期支付工程款认定:甲方未按合同约定的时间支付工程款5.违约行为:违反施工安全规定认定:在施工过程中发生安全事故,乙方未采取有效措施三、法律名词及解释:1.合同:指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金:指当事人一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定,给对方造成损失的,应当承担的赔偿金。4.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行审理,作出具有法律效力的裁决。5.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度滞后解决办法:及时沟通,协商调整施工计划,必要时增加人员或设备。2.问题:施工质量问题解决办法:立即停工,分析原因,采取措施整改,直至满足质量要求。3.问题:材料供应不及时解决办法:与材料供应商沟通,确保材料按时供应,或寻找替代材料。4.问题:安全事故解决办法:立即启动应急预案,调查原因,采取措施防止类似事故发生。五、所有应用场景:1.地下轨道交通建设项目中的土建安装与通风系统施工2.大型公共建筑的建设3.工业建筑的建设4.重大基础设施建设项目5.任何需要土建安装与通风系统服务的工程项目全文完。2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方就2025年度地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程的施工、监理、验收等相关事宜达成一致,确保工程顺利进行,保障工程质量和安全,实现双方的共同利益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规,以及《地下轨道交通工程土建安装与通风系统施工及验收规范》等国家标准和行业标准。三、定义与解释3.1专业术语1.地下轨道交通:指采用地下线路、隧道、车站等设施,将铁路、地铁等交通方式引入地下,实现城市交通的快速、便捷、安全、舒适。2.配电房:指为地下轨道交通提供电力供应的设施,包括变压器、开关设备、电缆等。3.土建安装:指在地下轨道交通工程中,对土建工程进行施工,包括地基处理、基础施工、主体结构施工等。4.通风系统:指为地下轨道交通提供通风、排烟、空调等功能的系统。3.2关键词解释1.施工:指按照设计文件和施工规范,对地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程进行施工。2.监理:指对施工过程进行监督、检查,确保工程质量、进度和安全。3.验收:指对完成的工程进行质量、安全等方面的检查,确认工程符合设计要求和相关标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利:(1)按照合同约定,对乙方进行监督、检查;(2)对工程质量、进度、安全等方面提出合理要求;(3)对乙方违约行为进行追责。2.甲方的义务:(1)按照合同约定,提供施工场地、相关资料和设备;(2)配合乙方进行施工,确保施工顺利进行;(3)按照合同约定,支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利:(1)按照合同约定,进行施工、监理、验收等工作;(2)要求甲方提供施工场地、相关资料和设备;(3)对甲方违约行为进行追责。2.乙方的义务:(1)按照设计文件和施工规范,进行施工、监理、验收等工作;(2)确保工程质量、进度和安全;(3)按照合同约定,提供施工方案、施工图纸等资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为2025年度。5.2合同履行地点地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程所在地。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定,进行施工、监理、验收等工作;2.甲方按照合同约定,提供施工场地、相关资料和设备;3.双方按照合同约定,进行工程款的支付和结算。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程全部完成,经双方验收合格;2.合同约定的工期届满,工程未全部完成,经双方协商一致;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.双方协商一致解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.合同终止后,双方应按照合同约定进行工程款的结算。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,对已完成的工程进行验收;3.合同终止后,双方应按照合同约定,对工程款进行结算。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括但不限于土建安装工程、通风系统安装工程、材料费、人工费、机械使用费等。2.监理费用:包括监理人员的工资、差旅费、办公费、通讯费等。3.验收费用:包括验收人员的工资、差旅费、办公费、通讯费等。4.其他费用:包括合同约定的其他费用。7.2支付方式1.乙方提交发票后,甲方应在收到发票之日起15个工作日内支付相应款项。2.甲方可采用银行转账、支票等方式支付乙方款项。7.3支付时间1.施工费用:按工程进度分期支付,具体支付节点由双方协商确定。2.监理费用:每月支付一次,按监理工作量计算。3.验收费用:验收合格后一次性支付。7.4支付条款1.乙方应在每个支付节点前5个工作日提交相应的发票和支付申请。2.甲方收到乙方提交的发票和支付申请后,应在规定时间内完成支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工场地、相关资料和设备,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算,每日按合同总价的千分之一计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式,按照本合同第七条的规定执行。2.损失赔偿的金额和方式,由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.本合同内容及相关文件。9.2保密期限本合同履行期间及终止后三年内。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容严格保密,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、政府禁令等。3.社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害;2.政府发布禁令,导致工程无法继续施工;3.罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.甲方为政府机关或事业单位;2.乙方为国有企业或事业单位。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程的最终验收权。2.乙方保留对其施工技术、工艺、材料等的知识产权。13.2特殊权力保留1.在合同有效期内,未经甲方书面同意,乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给第三方。2.甲方保留在合同履行过程中对乙方施工过程进行监督、检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式提出,经双方协商一致后签字盖章,方能生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,沟通工程进展和问题解决。2.双方应通过书面方式及时传递信息,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款任何对本合同的增减条款,均应以书面形式提出,经双方协商一致后签字盖章,方能生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下轨道交通2配电房土建安装与通风系统工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.材料设备清单及质量证明文件4.监理大纲及监理细则5.工程验收报告6.付款凭证7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明文件9.合同修改和补充协议10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项,认定违约。未按时提供施工场地、相关资料和设备,认定违约。未按时完成工程,认定违约。2.乙方违约:未按时完成工程,认定违

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论