二零二五年度数据中心建设劳务分包及运维服务合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心建设劳务分包及运维服务合同本合同目录一览第一条合同双方信息1.1分包方基本信息1.2运维服务方基本信息第二条项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目建设周期第三条劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准3.4分包工作进度安排第四条运维服务内容4.1运维服务范围4.2运维服务内容4.3运维服务质量标准4.4运维服务期限第五条质量保证5.1分包工程质量保证5.2运维服务质量保证5.3质量检查与验收5.4质量事故处理第六条工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误处理6.3验收与移交第七条价格与支付7.1分包合同价格7.2运维服务费用7.3付款方式7.4付款期限7.5付款条件第八条保修与维护8.1分包工程质量保修8.2运维服务保修8.3维护责任与义务第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2运维服务方违约责任9.3违约赔偿9.4违约处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一条合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条合同附件13.1附件一：分包合同附件13.2附件二：运维服务合同附件13.3附件三：其他相关附件第十四条其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数与生效14.4合同解释权14.5合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同双方信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：科技1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.2运维服务方基本信息1.2.1运维服务方名称：数据中心管理1.2.2运维服务方地址：省市区路号1.2.3运维服务方法定代表人：1.2.4运维服务方联系电话：139xxxx5678第二条项目概述2.1项目名称：二零二五年度数据中心建设项目2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目建设内容：数据中心基础设施建设、设备采购、安装调试、系统集成等2.5项目建设周期：自合同签订之日起至2025年12月31日止第三条劳务分包内容3.1分包工作范围：包括但不限于数据中心基础设施建设、设备采购、安装调试、系统集成等3.2分包工作内容：3.2.1数据中心基础设施建设：包括土建工程、水电工程、消防工程等3.2.2设备采购：包括服务器、存储设备、网络设备等3.2.3安装调试：包括设备安装、系统调试、性能测试等3.2.4系统集成：包括网络系统集成、存储系统集成、安全系统集成等3.3分包工作标准：按照国家相关标准和行业规范执行3.4分包工作进度安排：3.4.1土建工程：2025年1月1日至2025年3月31日3.4.2设备采购：2025年4月1日至2025年5月31日3.4.3安装调试：2025年6月1日至2025年8月31日3.4.4系统集成：2025年9月1日至2025年11月30日第四条运维服务内容4.1运维服务范围：包括但不限于数据中心设备运维、网络运维、安全运维等4.2运维服务内容：4.2.1设备运维：包括设备巡检、故障处理、性能优化等4.2.2网络运维：包括网络监控、故障处理、性能优化等4.2.3安全运维：包括安全监控、漏洞修复、安全事件处理等4.3运维服务质量标准：按照国家相关标准和行业规范执行4.4运维服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止第五条质量保证5.1分包工程质量保证：分包方应确保分包工程质量符合国家相关标准和行业规范5.2运维服务质量保证：运维服务方应确保运维服务质量符合国家相关标准和行业规范5.3质量检查与验收：双方应按照合同约定进行质量检查与验收5.4质量事故处理：发生质量事故时，双方应按照合同约定进行处理第六条工程进度与工期6.1工程进度计划：按照合同约定的进度安排执行6.2工期延误处理：因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应责任6.3验收与移交：工程完成后，双方应按照合同约定进行验收与移交第七条价格与支付7.1分包合同价格：人民币叁仟万元整（￥30000000）7.2运维服务费用：人民币壹佰万元整（￥1000000）7.3付款方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定7.4付款期限：按照合同约定的付款节点支付7.5付款条件：收到对方提供的发票及相关文件后，且经审核无误后支付第八条保修与维护8.1分包工程质量保修8.1.1分包方对分包工程提供一年期的质量保修服务8.1.2在保修期内，因分包方施工原因造成的质量问题，分包方应免费进行维修或更换8.1.3保修期满后，分包方应提供终身维修服务，维修费用由双方另行协商8.2运维服务保修8.2.1运维服务方对运维服务提供六个月的免费保修服务8.2.2在保修期内，因运维服务方服务原因造成的故障，运维服务方应免费进行修复8.2.3保修期满后，运维服务方应提供有偿服务，服务费用由双方另行协商8.3维护责任与义务8.3.1分包方负责对分包工程进行日常维护，确保工程质量8.3.2运维服务方负责对数据中心进行日常运维，确保系统稳定运行第九条违约责任9.1分包方违约责任9.1.1分包方未按合同约定完成工作，每延误一天，应支付合同总价款的1%作为违约金9.1.2分包方提供不合格的工程或服务，应承担相应的赔偿责任9.2运维服务方违约责任9.2.1运维服务方未按合同约定提供运维服务，每延误一天，应支付合同总价款的1%作为违约金9.2.2运维服务方未能确保数据中心稳定运行，造成损失的，应承担相应的赔偿责任9.3违约赔偿9.3.1双方应按照合同约定承担违约责任，违约方应向守约方支付违约赔偿金9.4违约处理9.4.1发生违约行为时，守约方有权要求违约方立即改正9.4.2若违约方未在规定期限内改正，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请10.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地第十一条合同变更与解除11.1合同变更11.1.1双方应就合同变更事项达成书面协议11.1.2合同变更不影响已履行部分的效力11.2合同解除11.2.1双方可因不可抗力、一方违约等原因解除合同11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行部分11.3合同终止11.3.1合同履行完毕后自动终止11.3.2合同解除后，视为合同终止第十二条合同附件12.1附件一：分包合同附件12.1.1项目详细技术规格书12.1.2设备清单及价格12.1.3工程进度计划12.2附件二：运维服务合同附件12.2.1运维服务详细技术规格书12.2.2运维服务费用清单12.2.3运维服务期限及工作内容12.3附件三：其他相关附件12.3.1双方签字盖章的合同文本12.3.2双方授权委托书12.3.3其他双方认为必要的文件第十三条其他约定事项13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2通知与送达13.2.1双方应通过书面形式进行通知与送达13.2.2通知与送达自送达之日起生效13.3合同份数与生效13.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力13.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效13.4合同解释权13.4.1本合同的解释权归合同签订地人民法院所有第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的法人或其他组织。1.2第三方介入范围1.2.1.1中介服务：为甲乙双方提供信息对接、谈判协调等服务；1.2.1.2咨询服务：为甲乙双方提供专业咨询、技术指导等服务；1.2.1.3监理服务：对工程进度、质量、安全等进行监督和检查；1.2.1.4检测服务：对工程材料、设备等进行检测和验收；1.2.1.5评估服务：对工程成本、效益等进行评估；1.2.1.6保险服务：为甲乙双方提供工程保险、责任保险等服务。第二条甲乙双方责任2.1甲方责任2.1.1甲方应确保第三方服务的必要性和合理性，并承担第三方服务的相关费用；2.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行服务职责。2.2乙方责任2.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和协助；2.2.2乙方应接受第三方的监督和检查，确保工程质量和进度。第三条第三方责任3.1第三方责任限额3.1.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过第三方服务费用的三倍；3.1.2第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方权利3.2.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，独立开展服务活动；3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成服务任务。3.3第三方义务3.3.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务；3.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息；3.3.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。第四条第三方介入程序4.1第三方介入程序如下：4.1.1甲乙双方协商确定第三方服务内容和服务方；4.1.2甲乙双方与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用、期限等；4.1.3第三方按照服务合同履行服务职责；4.1.4甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价。第五条第三方变更与解除5.1第三方变更5.1.1第三方变更需经甲乙双方同意，并签订书面协议；5.1.2第三方变更不影响已履行部分的效力。5.2第三方解除5.2.1第三方因自身原因无法履行服务职责，可向甲乙双方提出解除服务合同；5.2.2第三方解除服务合同需提前通知甲乙双方，并按照合同约定处理未履行部分。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方仅对甲方负责，甲方应向第三方提供必要的资料和条件；6.1.2第三方在履行服务过程中，应遵守甲方的要求和规定。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方对乙方负责，乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和协助；6.2.2第三方在履行服务过程中，应遵守乙方的规定和要求。6.3第三方与甲乙双方的共同责任：6.3.1第三方在履行服务过程中，若造成甲乙双方共同损失，甲乙双方应按照合同约定承担连带责任；6.3.2第三方在履行服务过程中，若造成甲乙双方各自损失，甲乙双方应各自承担相应责任。第七条本合同其他条款的适用7.1本合同中关于第三方介入的条款，适用于合同履行过程中的所有第三方服务；7.2本合同其他条款，如未与本合同第三方介入条款相冲突，仍适用于第三方介入后的合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包合同附件1.1项目详细技术规格书详细列出数据中心建设所需设备、材料的技术参数和性能要求。包括服务器、存储设备、网络设备、电源设备等的技术规格。1.2设备清单及价格列出所有采购设备的名称、型号、数量、单价和总价。1.3工程进度计划以甘特图形式展示工程各个阶段的起止时间、关键节点和里程碑。2.附件二：运维服务合同附件2.1运维服务详细技术规格书详细列出数据中心运维服务的范围、内容、质量标准和服务期限。包括设备巡检、故障处理、性能优化、安全监控等方面的具体要求。2.2运维服务费用清单列出运维服务的收费标准，包括但不限于设备巡检费、故障处理费、性能优化费等。2.3运维服务期限及工作内容明确运维服务的期限，以及每日、每周、每月的工作内容和责任。3.附件三：其他相关附件3.1双方签字盖章的合同文本合同的正式文本，包含所有条款和附件。3.2双方授权委托书授权代表双方签署合同和进行相关事务的委托书。3.3其他双方认为必要的文件包括但不限于验收报告、工程变更单、付款凭证等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方违约行为未按合同约定完成工程进度；提供的工程材料或设备不符合质量要求；工程质量不符合国家相关标准和行业规范；违反合同约定的保密义务。1.2运维服务方违约行为未按合同约定提供运维服务；运维服务质量不符合合同约定；未及时处理故障，导致数据中心运行中断；违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准2.1分包方违约责任迟延完成工程进度，每延误一天，支付合同总价款的1%作为违约金；提供不合格材料或设备，造成损失，承担赔偿责任；工程质量不符合要求，承担修复费用和赔偿责任；违反保密义务，承担相应的法律责任。2.2运维服务方违约责任迟延提供运维服务，每延误一天，支付合同总价款的1%作为违约金；运维服务质量不符合要求，承担修复费用和赔偿责任；未及时处理故障，造成损失，承担赔偿责任；违反保密义务，承担相应的法律责任。3.违约责任示例3.1分包方违约示例分包方未能在合同约定的工期内完成土建工程，延误工期15天，应支付合同总价款的15%作为违约金。3.2运维服务方违约示例运维服务方未能按照合同约定在24小时内处理网络故障，导致数据中心运行中断3小时，应支付合同总价款的1%作为违约金，并承担由此造成的损失赔偿。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包及运维服务合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：随着信息技术的飞速发展，数据中心已成为企业、政府及各类组织的重要基础设施。为满足甲方业务需求，提高数据中心的建设及运维水平，经双方友好协商，达成如下合作协议。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度数据中心建设劳务分包及运维服务过程中的权利、义务及责任，确保数据中心建设及运维工作的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为存储、处理、传输数据而专门设计、建设的数据处理中心。（2）劳务分包：指乙方按照甲方要求，对数据中心建设过程中所需的人工、材料、设备等进行分包。（3）运维服务：指乙方在数据中心建设完成后，为甲方提供的数据中心运行维护服务。3.2关键词解释：（1）建设：指数据中心的基础设施建设，包括但不限于土建、电力、网络、安防等。（2）运维：指数据中心运行过程中的维护、管理、优化等工作。（3）服务：指乙方为甲方提供的数据中心建设、运维过程中的各项支持工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心建设及运维服务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理化的意见和建议。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付相应的劳务费用及运维服务费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成数据中心建设及运维服务。（2）乙方应确保数据中心建设及运维过程中的安全、环保、节能等工作符合国家及行业相关标准。（3）乙方应积极配合甲方对数据中心建设及运维工作的监督，及时解决甲方提出的问题。（4）乙方应按照合同约定，向甲方提供优质、高效、专业的运维服务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年全年。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：____________________数据中心运维服务地点：__________________5.3合同履行方式：（1）乙方负责数据中心建设过程中的劳务分包工作，包括但不限于施工、监理、验收等。（2）乙方负责数据中心建设完成后的运维服务工作，包括但不限于设备维护、故障处理、性能优化等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期满，双方无异议；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）任何一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应就终止合同后的善后事宜进行协商，达成一致意见。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余的运维服务工作；（2）双方应按照合同约定，结算劳务费用及运维服务费用；（3）双方应妥善处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）数据中心建设劳务分包费用：包括但不限于施工、监理、验收等劳务费用。（2）数据中心运维服务费用：包括但不限于设备维护、故障处理、性能优化等运维服务费用。（3）其他相关费用：包括但不限于设计费、材料费、设备购置费、运输费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）进度付款：在数据中心建设及运维服务过程中，甲方应根据实际完成进度，按月向乙方支付已完工程量的70%。（3）尾款：数据中心建设及运维服务完成后，甲方应向乙方支付剩余的30%作为尾款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后15个工作日内。（2）进度付款支付时间：每个进度节点完成后15个工作日内。（3）尾款支付时间：数据中心建设及运维服务完成后30个工作日内。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供相应的支付凭证。（2）乙方应在收到支付凭证后，出具相应的收据。（3）甲方应确保支付款项的及时性，以免影响乙方的工作进度。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付未付款项的万分之五，自逾期之日起计算至实际支付之日止。（2）甲方未按合同约定提供相关资料的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成数据中心建设及运维服务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的万分之五，自逾期之日起计算至实际完成之日止。（2）乙方未按合同约定提供优质服务的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。（2）因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在合同签订、履行过程中知悉的对方商业秘密；（2）数据中心建设及运维过程中的技术方案、设计图纸、运行数据等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行困难，且当事人无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政府行为：如政策调整、法律变更等；（3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，当事人应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）因不可抗力导致合同履行不能或履行困难的，双方应协商解决，必要时可终止合同。10.4不可抗力实例（1）因地震导致数据中心建设无法继续；（2）因政策调整导致数据中心运营成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成，双方可向相关调解机构申请调解，或提交仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的权利义务；（2）法律法规明确规定不得转让的权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设及运维服务的最终验收权。（2）乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将合同权利义务转让给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心建设及运维服务过程中的技术方案的最终决定权。（2）乙方在合同履行期间，应保留对数据中心建设及运维服务过程中产生的知识产权的完整所有权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方提出修改或补充合同内容，应以书面形式提出，经双方协商一致后，由双方签字盖章确认。（2）修改或补充的合同内容，应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）修改或补充的合同内容，自双方签字盖章之日起生效。（2）修改或补充的合同内容，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保数据中心建设及运维服务的顺利进行。（2）双方应就合同履行过程中出现的问题，及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，讨论合同履行过程中的问题。（2）双方应通过书面或口头形式，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心建设劳务分包及运维服务的完整协议，任何口头协议或先前的协议均予以废除。16.3增减条款本合同中未列明的条款，双方可另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：____________________签字：_______________日期：_______________乙方（承包方）：____________________签字：_______________日期：_______________其他相关方（如有）：____________________签字：_______________日期：_______________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的数据中心建设及运维服务需求说明书2.数据中心建设及运维服务相关技术标准及规范3.数据中心建设及运维服务相关图纸及设计文件4.数据中心建设及运维服务相关合同附件5.双方签字盖章的合同副本6.双方确认的进度付款申请及凭证7.双方确认的尾款支付申请及凭证8.双方确认的违约金支付申请及凭证9.双方确认的保密协议10.双方确认的不可抗力事件证明材料11.双方确认的争议解决相关文件12.双方确认的合同修改及补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：认定标准为逾期未支付款项，违约金按合同约定计算。未按合同约定提供资料：认定标准为甲方未提供合同约定的相关资料，影响乙方工作。2.乙方违约行为及认定：未按时完成数据中心建设及运维服务：认定标准为乙方未按合同约定的时间完成工作，违约金按合同约定计算。未按合同约定提供优质服务：认定标准为乙方提供的服务未达到合同约定的质量标准，影响甲方使用。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向守约方支付的一定数额的金钱。3.保密协议：指双方就保密内容达成的一致协议，约定保密期限和保密方式。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付，如甲方逾期未支付，乙方可按合同约定要求支付违约金。2.问题：乙方未按时完成数据中心建设及运维服务。解决办法：乙方应与甲方协商，提出合理的解决方案，包括加班、调整人员等，确保按时完成。3.问题：合同履行过程中出现的技术问题。解决办法：双方应共同分析问题原因，制定解决方案，必要时可邀请第三方专家协助解决。4.问题：合同履行过程中出现的人员变动。解决办法：双方应及时沟通，调整人员安排，确保合同履行不受影响。5.问题：不可抗力事件发生，导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定处理，如合同无法履行，可协商终止合同或调整合同内容。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义：第三方合同主体是指在数据中心建设劳务分包及运维服务合同中，由甲方或乙方引入的，承担部分建设或运维服务责任的独立法人或其他组织。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，承担相应的建设或运维服务责任，确保服务质量符合甲方要求。3.第三方权利：（1）第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相应的费用。（2）第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务：（1）第三方应按照合同约定，按时、按质、按量完成建设或运维服务。（2）第三方应配合甲方或乙方进行项目验收。5.第三方违约责任：第三方违约时，应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用及运维服务费用。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工及运维条件。（3）乙方有权要求甲方对数据中心建设及运维过程中的技术问题进行协助解决。2.乙方利益条款：（1）乙方有权获得合同约定的利润。（2）乙方有权获得甲方提供的培训和技术支持。（3）乙方有权获得甲方提供的市场推广机会。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金。（2）甲方未提供必要施工及运维条件的，应承担相应的责任。（3）甲方不得擅自变更乙方负责的建设或运维服务内容。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心建设及运维服务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理化的意见和建议。（3）甲方有权要求乙方提供相关技术支持和服务。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权获得数据中心建设及运维服务的优质成果。（2）甲方有权获得乙方提供的培训和技术支持。（3）甲方有权获得乙方提供的市场推广机会。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成数据中心建设及运维服务的，应向甲方支付违约金。（2）乙方未达到合同约定的服务质量标准的，应承担相应的责任。（3）乙方不得擅自变更合同约定的服务内容。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包及运维服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1数据中心建设劳务分包内容2.2数据中心运维服务内容3.合同期限3.1合同开始日期3.2合同结束日期4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分期支付方式4.3付款时间及条件5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间及地点6.运维服务标准6.1运维服务内容6.2运维服务标准6.3运维服务期限7.质量保证7.1工程质量保证7.2运维服务质量保证7.3质量责任及处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理及报告9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更及补充14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心乙方：建筑劳务分包1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话方联系人：赵六乙方联系电话：139001390002.合同标的2.1数据中心建设劳务分包内容（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等；（2）机电安装工程：供电系统、消防系统、空调系统、弱电系统等；（3）智能化工程：监控安防系统、综合布线系统、数据中心管理系统等；2.2数据中心运维服务内容（1）设备巡检及维护；（2）故障处理及维修；（3）安全保障及监控；（4）数据备份及恢复；（5）能耗管理及优化。3.合同期限3.1合同开始日期2025年1月1日3.2合同结束日期2025年12月31日4.合同价格及支付方式4.1合同总价人民币壹仟万元整（￥10000000.00）4.2分期支付方式（1）签订合同后5个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的40%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的20%；（4）保修期满后，支付合同总价的10%作为质保金。4.3付款时间及条件按上述分期支付方式执行，甲方应在约定时间内支付相应款项，乙方应提供相应的支付凭证。5.工程进度及验收5.1工程进度安排（1）土建工程：2025年1月1日至2025年3月31日；（2）机电安装工程：2025年4月1日至2025年6月30日；（3）智能化工程：2025年7月1日至2025年9月30日；5.2验收标准及程序（1）验收标准：符合国家相关工程验收标准及甲方要求；（2）验收程序：乙方完成工程后，向甲方提交验收申请，甲方在接到申请后5个工作日内组织验收。6.运维服务标准6.1运维服务内容详见合同附件《数据中心运维服务内容清单》。6.2运维服务标准（1）设备运行率：不低于99.9%；（2）故障处理时间：不超过4小时；（3）数据备份频率：每日；（4）能耗优化：每年降低5%。6.3运维服务期限自数据中心竣工验收合格之日起，为期三年。8.安全生产8.1安全生产责任甲方负责提供符合安全要求的施工环境，乙方负责施工过程中的安全生产管理，确保施工安全。8.2安全生产措施（1）乙方应制定安全生产方案，包括安全教育培训、安全检查、事故处理等；（2）乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工现场安全；（3）乙方应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。8.3事故处理及报告（1）发生安全事故，乙方应在第一时间采取措施，防止事故扩大；（2）乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况；（3）甲方应在接到事故报告后，根据事故严重程度，组织调查处理。9.保密条款9.1保密内容包括但不限于甲方技术资料、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。10.违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程或服务；（2）乙方未按合同约定支付款项；（3）甲方未按合同约定提供条件；（4）任何一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；（2）违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定；（3）违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿损失。10.3违约金计算违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例为：（1）未按约定完成工程或服务：5%；（2）未按约定支付款项：2%；（3）未按约定提供条件：3%。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在30日内提出书面争议解决请求；（2）双方协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.3争议解决地点合同签订地人民法院。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日通知对方；（2）双方应就合同解除事宜进行协商，达成一致后签署合同解除协议；（3）合同解除协议签署后，合同即解除。12.3合同解除后的处理（1）双方应按合同约定进行工程结算；（2）双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。13.合同生效13.1合同生效条件合同双方签字盖章，且合同内容完整、合法。13.2合同生效时间自合同双方签字盖章之日起生效。13.3合同生效地点合同签订地。14.其他约定14.1合同附件合同附件包括但不限于工程进度计划、验收标准、保密协议等。14.2合同变更及补充合同变更及补充需经双方协商一致，并以书面形式签署。14.3合同附件效力合同附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为履行合同目的而介入合同关系中的自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入的情形（1）监理方：负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理；（2）咨询方：提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；（3）检测机构：对工程材料、设备、工艺等进行检测，确保符合合同要求；（4）保险机构：为甲乙双方提供保险保障，降低合同履行过程中的风险。15.3第三方责权利（1）责任：第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因导致的合同履行问题承担责任；（2）权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持；（3）利益：第三方在合同履行过程中享有相应的利益。15.4第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的关系：第三方作为甲方委托的专业机构，其职责是协助甲方监督和保证合同的履行；（2）第三方与乙方的关系：第三方作为乙方的合作伙伴，其职责是协助乙方完成合同规定的任务；（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，其责任是客观、公正地履行职责，维护合同各方的合法权益。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方的额外条款（1）甲方应提前通知乙方关于第三方介入的信息；（2）甲方应确保第三方具备相应的资质和能力；（3）甲方应与第三方签订相关协议，明确第三方在合同履行中的职责和权利。16.2乙方的额外条款（1）乙方应积极配合第三方的监督和检查；（2）乙方应按照第三方的建议和要求，及时纠正合同履行中的问题；17.第三方的责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据第三方介入的具体情况、合同约定及行业惯例确定，具体数额由甲乙双方协商确定。17.2第三方责任限额的适用（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行问题，其责任限额按照双方协商确定的数额承担；（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同履行问题，其责任限额按照合同约定执行；（3）第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因导致合同履行问题，第三方不承担责任。17.3第三方责任限额的调整（1）如合同履行过程中出现新的风险或问题，双方可协商调整第三方责任限额；（2）如第三方因履行职责不当导致合同履行问题，双方可协商调整第三方责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：数据中心建设劳务分包合同详细要求：包括合同双方基本信息、分包内容、价格、支付方式、工期、质量标准等。说明：本附件为合同主体部分的补充，详细列明乙方应完成的分包工作及双方的权利义务。2.附件二：数据中心运维服务合同详细要求：包括服务内容、服务标准、服务期限、费用、支付方式、验收标准等。说明：本附件为合同主体部分的补充，详细列明乙方应提供的服务内容及双方的权利义务。3.附件三：工程进度计划详细要求：包括各阶段工程名称、起止时间、主要工作内容、预期完成时间等。说明：本附件为合同主体部分的补充，详细列明工程进度安排，便于甲乙双方监督和管理。4.附件四：验收标准及程序详细要求：包括验收标准、验收程序、验收时间、验收地点等。说明：本附件为合同主体部分的补充，明确工程验收的具体要求和流程。5.附件五：安全生产方案详细要求：包括安全生产责任制、安全生产措施、安全检查、事故处理等。说明：本附件为合同主体部分的补充，明确乙方在施工过程中的安全生产责任。6.附件六：保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本附件为合同主体部分的补充，明确双方在合同履行过程中的保密义务。7.附件七：合同变更及补充协议详细要求：包括变更事项、变更原因、变更内容、变更生效时间等。说明：本附件为合同主体部分的补充，用于记录合同履行过程中的变更情况。8.附件八：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决地点等。说明：本附件为合同主体部分的补充，明确双方在发生争议时的解决途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成工程或服务；（2）乙方未按合同约定支付款项；（3）甲方未按合同约定提供条件；（4）任何一方违反合同约定的保密义务；（5）第三方在履行职责过程中违反合同约定。2.责任认定标准：（1）违约金：按照合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定；（2）赔偿损失：根据违约行为对合同履行造成的影响，由违约方承担相应的赔偿责任；（3）合同解除：严重违约方应承担合同解除的法律后果。3.违约行为示例说明：（1）乙方未按合同约定完成工程：如乙方未按工期完成工程，甲方有权要求乙方承担违约金，并延长工期；（2）乙方未按合同约定支付款项：如乙方未按约定时间支付款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取法律手段追回款项；（3）甲方未按合同约定提供条件：如甲方未按约定提供施工场地，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失；（4）违反保密义务：如任何一方泄露对方商业秘密，泄露方应承担相应的法律责任，赔偿对方损失。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包及运维服务合同3合同目录一、合同概述1.合同签订双方2.合同标的及范围3.合同期限4.合同金额及支付方式二、项目背景及目标1.项目背景2.项目目标3.项目预期成果三、劳务分包及服务内容1.数据中心建设内容a.土建工程b.网络设施建设c.电力设施建设d.安全设施建设2.运维服务内容a.日常运维b.故障处理c.安全保障d.技术支持四、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务五、质量保证及验收标准1.质量保证2.验收标准3.验收流程六、进度安排及工期要求1.进度计划2.工期要求3.进度调整机制七、安全、环保及节能要求1.安全生产要求2.环境保护要求3.节能要求八、保密条款1.保密范围2.保密措施3.违约责任九、知识产权及专利权1.知识产权归属2.专利权归属3.侵权责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序十二、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十三、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：质量保证资料3.附件三：技术支持文件4.附件四：合同签订双方法定代表人身份证复印件十四、其他约定事项合同编号2025DS001一、合同概述1.合同签订双方a.甲方：科技b.乙方：劳务分包2.合同标的及范围a.本合同标的为甲方数据中心建设项目的劳务分包及运维服务。b.合同范围包括但不限于土建工程、网络设施建设、电力设施建设、安全设施建设以及日常运维、故障处理、安全保障和技术支持等。3.合同期限a.合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。4.合同金额及支付方式a.合同总金额为人民币壹仟万元整。1.首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%；2.进度款：每完成合同约定的工程量或服务内容后，甲方应在收到乙方提交的验收报告及发票后5个工作日内支付相应款项；3.结算款：合同到期后，乙方提交最终验收报告及结算资料，甲方应在收到后5个工作日内支付剩余款项。二、项目背景及目标1.项目背景a.随着甲方业务的发展，需要建设一个新的数据中心以满足业务需求。2.项目目标a.按时完成数据中心的建设工作。b.确保数据中心的安全、稳定运行。c.提供优质的运维服务，保障甲方业务连续性。3.项目预期成果a.建成符合国家标准的数据中心。b.数据中心运行稳定，故障率低于行业平均水平。c.提供高效的运维服务，满足甲方业务需求。三、劳务分包及服务内容1.数据中心建设内容a.土建工程1.土建施工图纸的审查与确认。2.土建施工的组织实施。b.网络设施建设1.网络设备的选型与采购。2.网络设备的安装与调试。c.电力设施建设1.电力系统的设计。2.电力设施的安装与调试。d.安全设施建设1.安全设备的选型与采购。2.安全设备的安装与调试。2.运维服务内容a.日常运维1.数据中心的日常巡检。2.设备的日常维护保养。b.故障处理1.故障的快速响应。2.故障的及时修复。c.安全保障1.安全监控系统的运行维护。2.安全事件的应急处理。d.技术支持1.技术咨询与指导。2.技术培训与交流。四、合同双方的权利与义务1.甲方权利与义务a.甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务。b.甲方应按时支付合同约定的款项。c.甲方应提供必要的施工场地和条件。2.乙方权利与义务a.乙方应按照合同约定完成数据中心的建设和运维服务。b.乙方应保证工程质量和服务质量。c.乙方应按时提交工程进度报告和验收报告。五、质量保证及验收标准1.质量保证a.乙方应按照国家标准和行业规范进行施工和运维。b.乙方应提供合格的原材料和设备。2.验收标准a.数据中心建设应符合国家相关标准。b.数据中心运行应稳定可靠。3.验收流程a.乙方完成建设任务后，向甲方提交验收申请。b.甲方组织验收，乙方应配合。c.验收合格后，甲方签署验收报告。六、进度安排及工期要求1.进度计划a.乙方应根据合同要求制定详细的进度计划。b.进度计划应包括各阶段的开始和结束时间。2.工期要求a.数据中心建设总工期为6个月。b.运维服务期限为合同签订之日起至2026年12月31日止。3.进度调整机制a.如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商调整进度计划。b.乙方应提前5个工作日向甲方提出进度调整申请。七、安全、环保及节能要求1.安全生产要求a.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规。b.乙方应制定安全生产规章制度，并严格执行。2.环境保护要求a.乙方应采取有效措施，减少施工和运维过程中的环境污染。b.乙方应遵守国家环保法规。3.节能要求a.乙方应采用节能技术和设备。b.乙方应制定节能措施，并严格执行。八、保密条款1.保密范围a.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.保密措施a.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。b.双方应限制对保密信息的访问权限。3.违约责任a.如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。九、知识产权及专利权1.知识产权归属a.双方在履行本合同过程中产生的知识产权归各自所有。2.专利权归属a.如双方共同研发产生专利，其专利权归双方共有。3.侵权责任a.如任何一方侵犯对方的知识产权，应立即停止侵权行为，并承担相应的法律责任。十、争议解决1.争议解决方式a.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.争议解决机构a.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序a.争议双方应按照法定程序进行诉讼。十一、合同解除及终止1.合同解除条件a.如一方严重违约，另一方有权解除合同。2.合同终止条件a.合同期限届满，双方无续约意愿。3.合同解除及终止程序a.解除合同应提前30日书面通知对方。b.合同解除或终止后，双方应按合同约定进行结算。十二、违约责任1.违约情形a.一方未按合同约定履行义务。2.违约责任a.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿a.违约赔偿金额由双方协商确定。十三、合同附件1.附