二零二五年风管保温施工项目施工监理合同3篇_第1页
二零二五年风管保温施工项目施工监理合同3篇_第2页
二零二五年风管保温施工项目施工监理合同3篇_第3页
二零二五年风管保温施工项目施工监理合同3篇_第4页
二零二五年风管保温施工项目施工监理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年风管保温施工项目施工监理合同本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3项目负责人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额2.5施工期限3.监理单位的职责3.1施工现场监理3.2施工质量监理3.3施工进度监理3.4施工安全监理3.5施工环保监理4.施工单位的职责4.1施工组织及人员配备4.2施工进度保证4.3施工质量保证4.4施工安全保证4.5施工环保保证5.监理单位的权利和义务5.1监理单位的权利5.2监理单位的义务6.施工单位的权利和义务6.1施工单位的权利6.2施工单位的义务7.质量标准及验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.进度安排及调整8.1进度安排8.2进度调整9.费用及支付9.1监理费用9.2施工单位应承担的费用9.3费用支付方式10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1监理单位违约责任11.2施工单位违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1监理单位名称:监理公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3施工单位名称:建筑公司1.4施工单位地址:省市区路号1.5项目负责人:1.6联系电话:138xxxx56782.项目概况2.1项目名称:二零二四年风管保温施工项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:建筑面积平方米,风管保温工程量立方米2.4项目合同金额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)2.5施工期限:自合同签订之日起60日内完成施工3.监理单位的职责3.1施工现场监理3.1.1对施工现场进行日常巡查,确保施工质量、安全和进度符合合同要求3.1.2对施工图纸、技术规范和施工方案进行审核,确保其符合国家相关标准3.1.3对施工过程中的材料、设备进行检查,确保其质量符合要求3.2施工质量监理3.2.1对施工过程中的质量进行监督,确保工程质量达到国家相关标准3.2.2对施工过程中的质量问题进行整改,确保问题得到及时解决3.2.3对施工完成的工程进行验收,确保工程质量合格3.3施工进度监理3.3.1对施工进度进行监督,确保施工进度符合合同要求3.3.2对施工过程中的进度进行调整,确保施工进度按时完成3.3.3对施工进度计划进行跟踪,确保施工进度计划合理3.4施工安全监理3.4.1对施工现场进行安全巡查,确保施工安全3.4.2对施工过程中的安全事故进行预防,确保施工安全3.4.3对施工安全事故进行处理,确保安全事故得到及时解决3.5施工环保监理3.5.1对施工现场进行环保巡查,确保施工环保3.5.2对施工过程中的环保问题进行整改,确保环保要求得到满足3.5.3对施工环保设施进行检查,确保环保设施正常运行4.施工单位的职责4.1施工组织及人员配备4.1.1按照合同要求,组织施工人员,确保施工人员具备相应的资质4.1.2配备施工所需的材料、设备,确保材料、设备符合合同要求4.2施工进度保证4.2.1按照合同要求,制定施工进度计划,确保施工进度按时完成4.2.2对施工过程中的进度进行调整,确保施工进度符合合同要求4.3施工质量保证4.3.1按照合同要求,制定施工质量标准,确保施工质量达到国家相关标准4.3.2对施工过程中的质量问题进行整改,确保质量问题得到及时解决4.4施工安全保证4.4.1按照合同要求,制定施工安全措施,确保施工安全4.4.2对施工过程中的安全事故进行预防,确保安全事故得到及时解决4.5施工环保保证4.5.1按照合同要求,制定施工环保措施,确保施工环保4.5.2对施工过程中的环保问题进行整改,确保环保要求得到满足5.监理单位的权利和义务5.1监理单位的权利5.1.1对施工单位的施工过程进行监督,确保施工符合合同要求5.1.2对施工单位的施工质量、安全和进度进行验收5.1.3对施工单位的违约行为进行纠正5.2监理单位的义务5.2.1按照合同要求,履行监理职责,确保施工质量、安全和进度符合合同要求5.2.2对施工过程中的问题提出建议,协助施工单位解决5.2.3对施工过程中的安全事故进行报告和处理6.施工单位的权利和义务6.1施工单位的权利6.1.1按照合同要求,进行施工组织和管理6.1.2对监理单位的监理行为提出意见和建议6.1.3对监理单位的违约行为进行纠正6.2施工单位的义务6.2.1按照合同要求,履行施工职责,确保施工质量、安全和进度符合合同要求6.2.2对监理单位的监理意见及时整改,确保问题得到解决6.2.3对施工过程中的安全事故进行报告和处理8.进度安排及调整8.1进度安排8.1.1施工单位应根据合同约定的施工期限,制定详细的施工进度计划,并报送监理单位审核。8.1.2施工进度计划应包括各阶段的施工内容、工程量、时间节点和责任人。8.2进度调整8.2.1如因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致施工进度受到影响,施工单位应及时通知监理单位,并提交调整后的施工进度计划。8.2.2监理单位应在收到调整后的施工进度计划后5日内进行审核,并予以确认或提出修改意见。8.2.3如监理单位同意调整后的施工进度计划,双方应签订补充协议,明确新的施工期限。9.费用及支付9.1监理费用9.1.1监理费用按照合同约定,由施工单位在合同签订后5日内支付。9.1.2监理费用包括监理人员费用、设备使用费、交通费等。9.2施工单位应承担的费用9.2.1施工单位应承担的材料费、人工费、设备租赁费等施工直接费用。9.2.2施工单位应按照合同约定,及时支付相关费用给材料供应商、分包商等。9.3费用支付方式9.3.1监理费用和施工直接费用均采用银行转账方式支付。9.3.2付款时间节点与施工进度计划中的关键节点相一致。10.合同变更及解除10.1合同变更10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.1.2合同变更不得影响合同的核心内容,如合同金额、施工期限、质量标准等。10.2合同解除10.2.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。11.违约责任11.1监理单位违约责任11.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全和进度不符合要求的,应承担相应的违约责任。11.1.2监理单位未按合同约定及时提交监理报告或处理问题的,应承担相应的违约责任。11.2施工单位违约责任11.2.1施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工程质量、安全和进度不符合要求的,应承担相应的违约责任。11.2.2施工单位未按合同约定支付费用的,应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可约定争议解决机构,如仲裁委员会,以仲裁方式解决争议。13.合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同期满后,如双方无异议,合同自行终止。13.2.2合同解除后,合同自解除通知送达对方之日起终止。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三14.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起,任何一方不得擅自泄露合同内容。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、勘察单位、材料供应商、分包商、监理单位等。15.2第三方责任15.2.1第三方根据其在本合同中的职责和合同约定,对合同项下的工作、产品或服务承担相应的责任。15.3第三方介入方式15.3.1第三方的介入应经甲乙双方同意,并以书面形式通知对方。15.3.2第三方的介入需签订相应的合作协议或合同,明确各方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方责任限额应根据其在本合同中的职责和风险程度确定。16.1.2第三方责任限额应在合作协议或合同中明确约定。16.2责任限额的确定16.2.1.1第三方提供的服务或产品的性质和重要性;16.2.1.2第三方在合同中的职责范围;16.2.1.3第三方在行业内的信用和资质;16.2.1.4第三方可能承担的潜在风险。16.3责任限额的调整16.3.1在合同履行期间,如遇特殊情况导致责任限额需要调整,双方应协商一致,并以书面形式修改合同。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分17.1.1第三方应在其合同约定的范围内履行职责,不得超越其职责范围。17.1.2甲乙双方应明确各自与第三方的职责划分,确保各方权责分明。17.2权利划分17.2.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的配合和支持。17.2.2甲乙双方有权要求第三方按照合同约定履行其职责。17.3责任划分17.3.1第三方对因其自身原因导致的违约行为,应承担相应的责任。17.3.2甲乙双方对第三方因履行合同而产生的责任,应承担相应的连带责任。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入后,甲乙双方应签订补充协议,明确第三方在本合同中的具体职责和权利义务。18.1.2补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。18.2第三方介入时的说明18.2.2如第三方在履行职责过程中出现违约行为,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,并可要求第三方赔偿由此造成的损失。18.2.3甲乙双方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同约定和国家相关标准。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方完成合同约定的职责后,其介入即告终止。19.1.2如合同提前终止,双方应协商确定第三方的终止条件。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应进行必要的验收和结算。19.2.2第三方介入终止后,双方应签订终止协议,明确各自的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求:图纸应清晰、准确,符合国家相关标准,并附有详细的施工说明。说明:施工图纸及技术规范是施工的重要依据,施工单位应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.施工进度计划详细要求:进度计划应详细列出各阶段的施工内容、工程量、时间节点和责任人。说明:施工进度计划是确保施工按期完成的重要文件,双方应共同审核并确认。3.施工质量标准详细要求:质量标准应符合国家相关标准和合同要求,明确质量检查及验收程序。说明:施工质量标准是保证工程质量的重要依据,双方应共同制定并执行。4.安全生产措施详细要求:安全生产措施应包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产措施是确保施工安全的重要保障,双方应严格执行。5.环境保护措施详细要求:环境保护措施应包括环保管理制度、环保操作规程、污染物排放标准等。说明:环境保护措施是保障施工环保的重要手段,双方应共同遵守。6.付款凭证详细要求:付款凭证应包括发票、收据、银行转账记录等。说明:付款凭证是确认付款的重要依据,双方应妥善保管。7.第三方合作协议详细要求:合作协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及违约责任。说明:第三方合作协议是明确第三方在本合同中角色的重要文件。8.补充协议详细要求:补充协议应包括合同变更、解除、违约责任等内容。说明:补充协议是对合同内容的补充和说明,双方应共同遵守。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约行为1.1未按合同约定的时间完成施工任务责任认定标准:施工单位应按合同约定的时间完成施工任务,如未按时完成,应支付违约金。示例:如施工单位未能在合同约定的时间内完成工程,应支付每日合同金额1%的违约金。2.监理单位违约行为2.1未按合同约定履行监理职责责任认定标准:监理单位应按合同约定履行监理职责,如未履行,应承担相应的违约责任。示例:如监理单位未按合同约定对施工质量进行监督检查,应承担相应的违约责任。3.第三方违约行为3.1未按合同约定履行职责责任认定标准:第三方应按合同约定履行职责,如未履行,应承担相应的违约责任。示例:如第三方未按合同约定提供合格的材料,应承担相应的违约责任。4.付款违约行为4.1未按合同约定支付费用责任认定标准:付款方应按合同约定支付费用,如未按时支付,应支付违约金。示例:如付款方未按合同约定支付工程进度款,应支付每日1%的违约金。全文完。二零二四年风管保温施工项目施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目工期3.监理范围及内容3.1施工监理范围3.2监理内容3.3监理方式4.监理职责4.1施工方职责4.2监理方职责5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理报告及资料6.1监理报告编制要求6.2监理资料要求6.3监理报告及资料提交时间7.质量控制7.1质量标准7.2质量检验方法7.3质量问题处理8.进度控制8.1进度计划8.2进度检查8.3进度调整9.安全管理9.1安全生产责任9.2安全检查9.3安全事故处理10.环境保护10.1环保要求10.2环保措施10.3环保事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他约定事项14.1合同生效及终止14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称:二零二四年风管保温施工项目2.2项目地点:_______2.3项目规模及范围:根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,项目涉及风管保温施工,总面积为_______平方米,包括_______个房间和_______个公共区域。2.4项目工期:自合同签订之日起_______天内完成。3.监理范围及内容3.1施工监理范围:包括但不限于施工现场管理、施工进度、施工质量、施工安全、环境保护等方面。3.2监理内容:3.2.1施工现场管理:监督施工现场的布置、材料堆放、施工设备使用等。3.2.2施工进度:审核施工进度计划,确保工程按期完成。3.2.3施工质量:监督施工过程,确保工程质量符合国家及行业标准。3.2.4施工安全:检查施工现场安全措施,确保施工安全。3.2.5环境保护:监督施工现场的环保措施,确保符合环保要求。4.监理职责4.1施工方职责:4.1.1按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。4.1.2提供施工图纸、工程量清单等相关资料。4.1.3配合监理方进行现场监理工作。4.2监理方职责:4.2.1按照合同约定进行现场监理,确保工程质量、进度、安全等方面符合要求。4.2.2对施工过程中的问题提出整改意见,督促施工方进行整改。4.2.3定期向甲方汇报工程进展情况。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币_______元整。5.2费用支付方式:按月支付,每月_______日支付上月监理费用。5.3费用支付时间:甲方应于每月_______日前将上月监理费用支付至监理方指定账户。6.监理报告及资料6.1监理报告编制要求:6.1.1监理报告应包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的内容。6.1.2监理报告应于每月_______日前提交甲方。6.2监理资料要求:6.2.1监理方应保留施工过程中的相关资料,包括但不限于施工记录、检验报告、照片等。6.2.2监理方应在工程竣工后_______日内,将所有监理资料整理归档。6.3监理报告及资料提交时间:每月_______日前提交当月监理报告,工程竣工后_______日内提交全部监理资料。7.质量控制7.1质量标准:本工程质量应符合国家及行业标准,具体要求详见施工图纸及工程量清单。7.2质量检验方法:7.2.1施工前,监理方应对施工图纸、材料、设备等进行审查,确保符合质量要求。7.2.2施工过程中,监理方应进行现场巡视,对施工质量进行抽检。7.2.3工程竣工后,监理方应进行竣工验收,对工程质量进行最终评定。7.3质量问题处理:7.3.1发现质量问题,监理方应立即通知施工方进行整改。7.3.2施工方应在接到通知后_______日内完成整改。7.3.3整改完成后,监理方应进行复查,确保问题得到解决。8.进度控制8.1进度计划:8.1.1甲方应在合同签订后_______日内提供施工进度计划。8.1.2施工进度计划应包括各阶段施工内容和预计完成时间。8.2进度检查:8.2.1监理方应定期对施工进度进行检查,确保施工进度与计划相符。8.2.2监理方应在每月_______日前向甲方提交进度检查报告。8.3进度调整:8.3.1如遇特殊情况导致施工进度延误,施工方应提前_______日向监理方和甲方提出书面申请,说明原因及调整后的进度计划。8.3.2监理方和甲方应在_______日内对调整后的进度计划进行审核,并通知施工方。9.安全管理9.1安全生产责任:9.1.1施工方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。9.1.2监理方负责监督施工现场的安全措施执行情况。9.2安全检查:9.2.1监理方应定期进行安全检查,确保施工现场安全措施到位。9.2.2安全检查应包括施工现场的设备、材料、施工方法等方面。9.3安全事故处理:9.3.1发生安全事故,施工方应立即采取措施,防止事故扩大,并报告监理方和甲方。9.3.2监理方和甲方应在_______日内对事故进行调查,并提出处理意见。10.环境保护10.1环保要求:10.1.1施工方应遵守国家及地方的环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响。10.2环保措施:10.2.1施工方应制定环保措施,包括但不限于噪声控制、粉尘控制、废水处理等。10.3环保事故处理:10.3.1发生环保事故,施工方应立即采取措施,减少对环境的影响,并报告监理方和甲方。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决程序:11.2.1如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.合同解除及终止12.1合同解除条件:12.1.1任何一方违反合同约定,经另一方通知后_______日内仍未改正的。12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。12.2合同终止条件:12.2.1合同约定的工期届满,且工程已按约定完成。12.2.2双方协商一致解除合同的。13.违约责任13.1违约情形:13.1.1未按合同约定履行监理职责的。13.1.2未按合同约定支付监理费用的。13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担由此造成的损失和费用。14.其他约定事项14.1合同生效及终止:14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同有效期为_______年,自合同生效之日起计算。14.2合同附件:14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、进度计划等。14.3合同解释权:14.3.1本合同的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:15.1.1本合同中“第三方”是指除甲方、乙方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,经甲方或乙方同意,由第三方提供专业服务或承担特定职责。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并签订相应的合作协议。16.2甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用及责任等信息。16.3第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方在本合同项下的责任,应以其与甲方或乙方签订的合作协议中约定的责任限额为准。17.2第三方责任限额包括但不限于:17.2.1第三方因自身原因导致的合同履行延误。17.2.2第三方提供的服务不符合约定标准。17.2.3第三方在履行职责过程中造成的人身伤害或财产损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方应遵守本合同及甲方、乙方签订的合作协议,并承担相应的责任。18.2第三方与甲方、乙方之间的责任划分如下:18.2.1第三方对甲方和乙方承担直接责任,甲方和乙方对第三方承担连带责任。18.2.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致合同无法履行,甲方和乙方不承担责任。18.2.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1.1第三方应按照本合同和合作协议的要求,履行其职责。19.1.2第三方在履行职责过程中,如需变更服务内容或增加费用,应提前_______日通知甲方和乙方,并经双方同意后方可实施。19.1.3第三方应向甲方和乙方提供相关服务报告,包括但不限于工作进度、质量检查、安全措施等。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更协议应与本合同具有同等法律效力,并对各方具有约束力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。21.2如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同终止22.1.1第三方无法履行职责或违反协议约定。22.1.2甲方或乙方单方面解除第三方介入协议。22.1.3第三方介入协议约定的其他终止情形。23.第三方介入的后续处理23.1第三方介入协议终止后,第三方应按照协议约定或甲方、乙方的要求,妥善处理相关事宜。23.2甲方和乙方应按照本合同和第三方介入协议的约定,处理终止后的合同关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及说明详细要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等,并附有详细的施工说明。说明:施工图纸是施工方进行施工的重要依据,必须清晰、准确。2.工程量清单详细要求:列出所有施工项目的工程量,包括材料、人工、机械等费用。说明:工程量清单是计算工程总价和支付工程款的重要依据。3.进度计划详细要求:详细列出各阶段的施工内容和预计完成时间。说明:进度计划是确保工程按期完成的重要工具。4.质量标准详细要求:明确工程质量应符合的国家及行业标准。说明:质量标准是确保工程质量的重要依据。5.安全生产措施详细要求:列出施工现场的安全措施,包括但不限于防护设施、安全培训等。说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要保障。6.环境保护措施详细要求:列出施工现场的环保措施,包括噪声控制、粉尘控制、废水处理等。说明:环保措施是遵守国家环保法规,减少施工对环境影响的必要手段。7.监理报告详细要求:每月提交的监理报告,包括施工进度、质量、安全、环境保护等方面的内容。说明:监理报告是监督施工过程,确保工程质量的重要手段。8.第三方合作协议详细要求:第三方与甲方或乙方签订的合作协议,包括服务内容、费用、责任等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权利的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。1.2监理方未按合同约定进行现场监理,或未按时提交监理报告。1.3第三方未按合作协议履行职责,或提供的服务不符合约定标准。1.4甲方或乙方未按合同约定支付费用。1.5任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:2.1违约方应承担由此造成的损失和费用。2.2违约责任认定以合同约定和实际情况为依据。2.3如有争议,由合同签订地的人民法院进行裁决。3.违约责任示例:3.1施工方未按期完成施工任务,导致工期延误,应赔偿甲方相应的违约金。3.2监理方未按约定进行现场监理,导致工程质量问题,应承担相应的责任。3.3第三方未按合作协议提供符合标准的服务,应赔偿甲方或乙方相应的损失。3.4甲方或乙方未按约定支付费用,应向对方支付相应的滞纳金。全文完。二零二四年风管保温施工项目施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.监理范围3.1施工监理内容3.2质量监理内容3.3进度监理内容3.4安全监理内容4.监理职责4.1施工现场监理4.2质量控制监理4.3进度控制监理4.4安全管理监理5.监理人员5.1监理人员资质5.2监理人员配备5.3监理人员职责6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.监理资料及报告7.1监理资料要求7.2监理报告要求7.3监理资料提交时间8.合同变更及终止8.1合同变更程序8.2合同终止条件8.3合同终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.其他约定12.1合同生效条件12.2合同附件12.3合同份数13.合同签订日期14.合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:有限公司(2)乙方:监理有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区街道号(2)乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138xxxx5555(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:139xxxx66662.项目概况2.1项目名称二零二四年风管保温施工项目2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模本工程建筑面积为平方米,风管保温施工总面积为平方米。2.4项目工期本工程自合同签订之日起,共计个月。3.监理范围3.1施工监理内容(1)审查施工组织设计;(2)审查施工方案;(3)监督施工进度;(4)监督施工质量;(5)监督施工安全;(6)监督施工环境保护;(7)协调施工过程中各方关系。3.2质量监理内容(1)审查材料、设备质量;(2)监督施工过程中的质量检验;(3)对不合格工程进行整改;(4)对施工质量进行评定。3.3进度监理内容(1)审查施工进度计划;(2)监督施工进度执行;(3)对进度延误进行原因分析;(4)协调施工进度。3.4安全监理内容(1)审查施工安全措施;(2)监督施工过程中的安全执行;(3)对安全事故进行调查处理;(4)对施工安全进行评定。4.监理职责4.1施工现场监理(1)对施工现场进行巡查;(2)对施工过程进行监督;(3)对施工质量、进度、安全进行控制;(4)对施工过程中的问题进行协调处理。4.2质量控制监理(1)审查施工质量检验报告;(2)对不合格工程进行整改;(3)对施工质量进行评定。4.3进度控制监理(1)审查施工进度计划;(2)监督施工进度执行;(3)对进度延误进行原因分析;(4)协调施工进度。4.4安全管理监理(1)审查施工安全措施;(2)监督施工过程中的安全执行;(3)对安全事故进行调查处理;(4)对施工安全进行评定。5.监理人员5.1监理人员资质监理人员应具备国家规定的监理工程师资格。5.2监理人员配备本工程监理人员配备如下:(1)总监理工程师:1名;(2)专业监理工程师:2名;(3)监理员:3名。5.3监理人员职责监理人员应按照合同约定,履行监理职责,确保工程质量、进度、安全。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额本工程监理费用总额为人民币万元。6.2费用支付方式监理费用支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付监理费用总额的30%;(2)监理工作完成后,甲方支付监理费用总额的60%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付监理费用总额的10%。6.3费用支付时间监理费用支付时间为:(1)合同签订后30日内;(2)监理工作完成后30日内;(3)工程竣工验收合格后30日内。8.合同变更及终止8.1合同变更程序任何一方提出合同变更,应提前天书面通知对方,经双方协商一致,签订补充协议,作为本合同的组成部分。8.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的监理工作全部完成;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致,决定终止合同。8.3合同终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知对方;(2)双方确认合同终止原因;(3)终止合同后,应进行工程结算;(4)办理合同终止手续。9.违约责任9.1违约情形(1)一方未按合同约定履行监理职责;(2)一方未按时支付监理费用;(3)一方未按合同约定提供相关资料;(4)一方违反保密条款。9.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;(2)违约金金额按合同约定执行;(3)守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应损失。9.3违约处理(1)双方协商解决违约问题;(2)协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。10.2争议解决机构合同签订地人民法院。10.3争议解决程序(1)提交诉讼申请书;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决。11.保密条款11.1保密内容(1)本合同的各项内容;(2)甲方提供的工程资料、技术秘密等;(3)乙方在监理过程中获得的商业秘密。11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。11.3违约责任(1)泄露保密内容的,应承担相应法律责任;(2)泄露保密内容给对方造成损失的,应承担赔偿责任。12.其他约定12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同附件(1)监理大纲;(2)监理人员名单;(3)监理工作计划。12.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。13.合同签订日期本合同签订日期为二零二四年三月一日。14.合同签署14.1合同签署人(1)甲方代表:(2)乙方代表:14.2合同签署日期(1)甲方签署日期:二零二四年三月一日(2)乙方签署日期:二零二四年三月一日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与项目监理工作的其他组织或个人,包括但不限于监理咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方介入;(2)第三方具备相应的资质和能力,能够满足项目监理工作的需要;(3)第三方同意按照本合同约定的条件和方式介入。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方共同确定第三方介入的范围、职责和期限;(2)甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任;(3)第三方按照协议约定履行职责。16

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论