版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024石材石材工程项目劳务分包服务协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2项目概况1.3分包范围及内容1.4工程进度及节点1.5质量要求及标准1.6安全生产要求1.7价格及支付方式1.8材料供应及管理1.9机械设备及使用1.10技术服务及支持1.11风险责任及处理1.12违约责任1.13争议解决1.14合同生效、变更及终止1.15其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.2甲方名称:____________________1.1.3甲方地址:____________________1.1.4甲方联系人:____________________1.1.5甲方联系电话:____________________1.1.6乙方名称:____________________1.1.7乙方地址:____________________1.1.8乙方联系人:____________________1.1.9乙方联系电话:____________________第二条项目概况2.1项目名称:2024石材石材工程项目2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目合同总价:人民币____________________元整2.5项目开工日期:____________________2.6项目竣工日期:____________________第三条分包范围及内容3.1乙方负责本项目的石材加工、运输、安装等劳务分包工作。3.2分包内容包括但不限于:3.1.1石材加工:包括石材切割、打磨、抛光等。3.1.2石材运输:负责石材从产地到施工现场的运输。3.1.3石材安装:按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行石材安装。第四条工程进度及节点4.1工程进度计划:4.1.1第一阶段:石材加工及运输,预计完成时间:____________________4.1.2第二阶段:石材安装,预计完成时间:____________________4.2工程节点:4.2.1石材加工及运输完成节点:____________________4.2.2石材安装完成节点:____________________第五条质量要求及标准5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家标准进行石材加工、运输、安装工作。5.2石材加工质量标准:5.2.1石材表面平整度:____________________5.2.2石材尺寸精度:____________________5.2.3石材加工表面光洁度:____________________5.3石材运输质量标准:5.3.1石材在运输过程中不得损坏。5.3.2石材包装完好,防止受潮、受污。5.4石材安装质量标准:5.4.1安装位置准确,石材与墙面、地面接缝严密。5.4.2石材表面平整,无划痕、气泡等缺陷。第六条安全生产要求6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。6.2乙方应制定安全生产管理制度,明确安全生产责任。6.3乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工安全。6.4乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。第七条价格及支付方式7.1本合同项目总价为人民币____________________元整,由甲方支付给乙方。7.2支付方式:7.2.1乙方完成石材加工及运输工作后,甲方支付合同总价20%的款项。7.2.2乙方完成石材安装工作并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价50%的款项。7.2.3乙方完成整个项目并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价30%的款项。7.2.4甲方应在支付款项后的十个工作日内完成支付。第八条材料供应及管理8.1甲方负责提供本项目的石材原材料,乙方负责石材的加工、运输和安装。8.2甲方应按照乙方提出的石材需求计划,在规定的时间内将石材原材料送达乙方指定地点。8.3乙方负责对石材原材料进行检查,确保其符合合同约定的质量要求。8.4乙方在施工过程中,应合理使用石材原材料,避免浪费。8.5乙方应妥善保管石材原材料,防止损坏、丢失或变质。8.6甲方提供的石材原材料若出现质量问题,乙方有权要求甲方更换,并由此产生的费用由甲方承担。第九条机械设备及使用9.1乙方应自备完成石材加工、运输和安装所需的机械设备。9.2乙方应确保机械设备处于良好状态,并在施工前进行必要的检查和维护。9.3乙方在使用机械设备时,应遵守操作规程,确保施工安全。9.4乙方因机械设备故障导致的停工,应立即通知甲方,并采取必要的措施尽快恢复施工。9.5乙方应负责机械设备的使用、维护和保养,发生的维修费用由乙方自行承担。第十条技术服务及支持10.1甲方应提供必要的施工图纸、技术文件和技术咨询。10.2乙方在施工过程中遇到的技术问题,甲方应予以协助解决。10.3乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工,确保工程质量。10.4甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,乙方应予以配合。10.5乙方如因技术问题导致工程进度延误,应承担相应的责任。第十一条风险责任及处理11.1由于不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等)导致工程无法正常进行,双方互不承担责任。11.2由于乙方原因导致工程进度延误或质量不合格,乙方应承担全部责任。11.3由于甲方原因导致工程进度延误或材料供应不及时,甲方应承担相应的责任。11.4双方应就工程中的风险进行充分沟通,并采取必要的措施降低风险。第十二条违约责任12.1若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。12.2若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金。12.3双方应就违约行为进行协商,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。13.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效、变更及终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同如有变更,须以书面形式经双方签字盖章后生效。14.3合同到期或双方协商一致解除合同,本合同终止。14.4合同终止后,双方应按合同约定结清所有款项,处理完毕所有未了事项。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中提及的第三方,指在甲乙双方履行合同过程中,可能介入合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、设计单位等,以及因合同履行需要聘请的其他专业机构或个人。第二条第三方介入的依据2.1第三方介入应基于合同履行需要,经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议或委托书。2.2第三方介入应遵守国家相关法律法规和行业规范。第三条第三方的责权利3.1第三方应按照合同约定,履行其职责,享有相应的权利,承担相应的义务。3.2第三方在履行职责过程中,应保持独立性,不受甲乙双方干预。3.3第三方有权获取合同履行过程中所需的信息,并有权对甲乙双方的履行情况进行监督。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方应向甲方提供合同履行过程中的服务或产品,甲方应按约定支付费用。4.1.2第三方在提供服务或产品过程中,如造成甲方损失,由第三方承担相应责任。4.1.3甲方对第三方的监督和评价,应以第三方的履约情况为依据。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方应向乙方提供合同履行过程中的服务或产品,乙方应按约定支付费用。4.2.2第三方在提供服务或产品过程中,如造成乙方损失,由第三方承担相应责任。4.2.3乙方对第三方的监督和评价,应以第三方的履约情况为依据。第五条第三方责任限额的明确5.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失,应承担赔偿责任。5.2第三方责任限额应根据第三方提供的保险额度、合同约定及实际情况确定。5.3第三方责任限额应在合作协议或委托书中明确约定,并作为合同附件。第六条第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。6.2第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。6.3甲乙双方应就第三方介入事项进行协商,达成一致意见后,由第三方按照协商结果履行职责。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。8.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后,如需解除合同,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。9.2解除协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第十条本附加说明的生效10.1本附加说明自双方签字盖章之日起生效,作为本合同的补充部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:石材石材工程项目劳务分包服务协议详细要求:协议应包含双方的基本信息、项目概况、分包范围、价格及支付方式、质量要求、安全生产要求等内容。说明:本附件为合同的主体文件,是双方履行合同的基础。2.附件二:项目施工图纸及技术要求详细要求:图纸应包含石材加工、运输、安装的具体要求,技术要求应明确石材的规格、质量标准、施工工艺等。说明:本附件是乙方进行石材加工、运输、安装的重要依据。3.附件三:工程进度计划详细要求:计划应明确各阶段的起止时间、工作内容、验收标准等。说明:本附件用于监控工程进度,确保工程按时完成。4.附件四:石材原材料清单及质量保证书详细要求:清单应详细列出石材的种类、规格、数量、产地等信息,质量保证书应提供石材质量的相关证明。说明:本附件用于确保石材原材料的质量符合合同要求。5.附件五:安全生产管理制度详细要求:制度应包含安全生产的组织机构、职责、措施、应急预案等内容。说明:本附件用于规范施工现场的安全生产,保障施工人员的人身安全。6.附件六:第三方合作协议或委托书详细要求:协议或委托书应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等内容。说明:本附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为。7.附件七:工程验收报告详细要求:报告应详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等信息。说明:本附件用于证明工程已按照合同约定完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成石材加工、运输、安装工作。责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方未按约定时间完成石材安装,导致工程延期,乙方应赔偿甲方因延期产生的额外费用。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付违约金。示例说明:若甲方未按约定时间支付石材加工费用,乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约行为:第三方未按协议或委托书履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:若第三方在提供技术服务过程中出现失误,导致工程延误,第三方应赔偿甲乙双方的损失。4.违约行为:因不可抗力因素导致工程无法正常进行。责任认定标准:甲乙双方互不承担责任。示例说明:如遇自然灾害导致工程无法正常进行,甲乙双方均不承担责任。全文完。2024石材石材工程项目劳务分包服务协议1本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1分包方的基本信息1.2总包方的基本信息2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1工程劳务分包范围3.2工程劳务分包内容4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格4.2付款方式4.3付款节点5.劳务分包工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量保证及责任6.1质量标准6.2质量责任6.3质量纠纷处理7.工期保证及责任7.1工期要求7.2工期责任7.3工期延误处理8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护责任8.3安全生产及环境保护措施9.保险及意外事故处理9.1保险责任9.2意外事故处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.其他约定事项11.1保密条款11.2知识产权条款11.3其他约定事项12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充13.1合同附件13.2合同补充14.合同签署及备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:1.协议双方的基本信息1.1分包方的基本信息a)分包方名称:石材工程有限公司b)分包方地址:省市区街道号c)分包方法定代表人:1.2总包方的基本信息a)总包方名称:建筑工程有限公司b)总包方地址:省市区街道号c)总包方法定代表人:2.项目基本情况2.1项目名称:石材工程项目2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:总面积平方米,工程量约立方米2.4项目工期:自2024年4月1日起至2024年10月31日止,共计180天3.劳务分包内容3.1工程劳务分包范围a)石材切割、打磨、抛光等加工工序b)石材的搬运、安装、调试等现场施工c)工程现场临时用电、用水、用气等配套设施的搭建和维护3.2工程劳务分包内容a)提供石材加工所需的人工、设备、材料等b)按照总包方要求完成石材加工和现场施工任务c)保证石材加工质量和施工安全4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格a)石材加工单价:人民币元/平方米b)现场施工单价:人民币元/平方米c)临时设施搭建和维护费用:人民币万元4.2付款方式a)预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%b)进度款:每月支付已完成工程量的%c)结算款:工程竣工验收合格后支付合同总价款的50%d)验收后支付:工程竣工验收合格并交付使用后支付剩余的20%4.3付款节点a)预付款:合同签订后5个工作日内b)进度款:每月20日前c)结算款:工程竣工验收合格后30日内d)验收后支付:工程竣工验收合格并交付使用后60日内5.劳务分包工程进度及验收5.1工程进度安排a)石材加工:自合同签订后20个工作日内完成b)现场施工:自石材加工完成后30个工作日内完成c)临时设施搭建和维护:自合同签订后10个工作日内完成5.2工程验收标准a)石材加工:符合国家标准和行业规范要求b)现场施工:符合施工图纸和设计要求,无质量缺陷c)临时设施:符合安全、环保和消防要求5.3工程验收程序a)工程完工后,分包方通知总包方进行验收b)双方共同进行现场验收,并签署验收报告c)验收合格后,总包方支付相应的款项6.质量保证及责任6.1质量标准a)石材加工:符合国家标准GB/T1012002《天然石材加工通用技术要求》b)现场施工:符合国家标准GB503002001《建筑工程施工质量验收统一标准》c)临时设施:符合国家标准GB502422002《施工现场临时用电安全技术规范》6.2质量责任a)分包方负责石材加工和现场施工的质量控制b)总包方负责工程的整体质量控制6.3质量纠纷处理a)双方应协商解决质量纠纷b)协商不成,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任a)分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全生产。b)分包方应制定安全生产规章制度,明确安全生产责任,落实安全生产措施。8.2环境保护责任a)分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施防止污染。b)分包方应妥善处理施工过程中的废水、废气、固体废弃物等,确保不对环境造成污染。8.3安全生产及环境保护措施a)分包方应定期进行安全生产教育和培训,提高员工的安全意识和技能。b)分包方应配备必要的安全防护设施和设备,确保施工现场安全。c)分包方应设立环境保护管理机构,负责环境保护工作的实施。9.保险及意外事故处理9.1保险责任a)分包方应依法购买施工人员意外伤害保险,并承担相应的保险费用。b)分包方应购买工程一切险,以保障工程在施工过程中的风险。9.2意外事故处理a)发生意外事故后,分包方应立即采取措施进行现场保护和救援。b)分包方应及时向总包方报告意外事故情况,并积极配合事故调查和处理。c)意外事故的处理应遵循国家相关法律法规,确保责任明确,赔偿合理。10.违约责任及争议解决10.1违约责任a)如分包方未按约定完成工程,或工程质量不符合要求,应承担违约责任。b)如总包方未按约定支付款项,或未按时验收工程,应承担违约责任。10.2争议解决方式a)双方应友好协商解决争议。b)协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.其他约定事项11.1保密条款a)双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2知识产权条款a)本合同中涉及的技术、设计图纸等知识产权归总包方所有。11.3其他约定事项a)本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。12.合同生效及终止12.1合同生效条件a)双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件a)工程竣工验收合格并交付使用后。b)双方协商一致解除合同。13.合同附件及补充13.1合同附件a)本合同附件一:工程量清单b)本合同附件二:施工图纸及技术要求13.2合同补充a)本合同如有补充条款,以补充条款为准。14.合同签署及备案14.1合同签署a)本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.2合同备案a)本合同自签署之日起30日内,双方应向相关部门备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a)本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。b)第三方是指在本合同执行过程中,因特定需求或协议约定,由甲乙双方邀请或委托介入合同执行的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的a)提高工程质量和效率。b)监督和评估工程进度和成本。c)提供专业咨询和检测服务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任a)第三方应遵守国家相关法律法规,履行合同约定的义务。b)第三方对其提供的专业服务结果承担相应的法律责任。c)第三方应对其工作人员在执行职务过程中造成的损失承担赔偿责任。16.2第三方权利a)第三方有权根据合同约定收取服务费用。b)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。c)第三方有权对甲乙双方违反合同约定的行为提出异议。17.第三方介入程序17.1第三方选定a)甲乙双方协商确定第三方,并签订相关协议。b)第三方选定后,甲乙双方应通知对方。17.2第三方协议a)第三方与甲乙双方签订的协议应与本合同条款一致。b)第三方协议应明确第三方的责任、权利、服务内容和费用。18.第三方责任限额18.1责任限额定义a)本合同所指责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,甲乙双方对第三方的赔偿责任限制。18.2责任限额确定a)第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的专业服务性质和风险程度协商确定。b)责任限额应在本合同中明确约定。18.3超过责任限额的处理a)若第三方因自身原因导致的损失超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。b)若甲乙双方认为第三方存在重大过失,可向第三方追偿。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分a)第三方负责执行其协议中的职责,甲乙双方负责执行本合同中的职责。b)第三方不应干涉甲乙双方之间的合同执行。19.2责任划分a)第三方对其提供的专业服务结果负责,甲乙双方对其合同执行结果负责。b)第三方不应因甲乙双方之间的纠纷而承担额外的责任。19.3沟通与协调a)甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保项目顺利进行。b)甲乙双方应协调第三方与其他相关方的合作,共同推进项目进度。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.本合同附件一:工程量清单a)详细列出石材工程项目的各项工程量,包括石材种类、数量、规格等。b)工程量清单应与施工图纸及设计要求相符。2.本合同附件二:施工图纸及技术要求a)包含石材工程项目的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。b)施工图纸应详细标注石材的种类、规格、颜色、加工要求等。c)技术要求应包括石材加工、安装、验收的标准。3.本合同附件三:石材加工合同a)石材加工合同应由分包方与石材供应商签订,明确石材加工的规格、数量、质量、交付时间等。4.本合同附件四:现场施工合同a)现场施工合同应由分包方与施工单位签订,明确现场施工的施工方案、进度安排、安全措施等。5.本合同附件五:安全生产及环境保护协议a)由分包方与施工单位签订,明确双方在安全生产和环境保护方面的责任和义务。6.本合同附件六:保险合同a)由分包方购买施工人员意外伤害保险和工程一切险,明确保险范围、保险金额、保险期限等。7.本合同附件七:第三方协议a)由甲乙双方与第三方签订,明确第三方在合同执行过程中的责任、权利、服务内容和费用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)分包方未按约定完成工程或质量不符合要求。b)总包方未按约定支付款项或未按时验收工程。c)第三方未按约定提供专业服务或存在重大过失。2.责任认定标准:a)分包方未按约定完成工程或质量不符合要求,应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。b)总包方未按约定支付款项,应承担违约责任,支付违约金并赔偿分包方因此遭受的损失。c)第三方未按约定提供专业服务或存在重大过失,应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例:a)分包方未按约定完成石材加工,导致工程延误,分包方应赔偿总包方因此遭受的损失,包括工期延误损失和额外费用。b)总包方未按约定支付进度款,分包方有权暂停施工,并要求总包方支付违约金,同时赔偿因延误造成的损失。c)第三方在提供石材检测服务时,由于检测设备故障导致检测结果不准确,第三方应承担违约责任,重新进行检测并赔偿由此造成的损失。全文完。2024石材石材工程项目劳务分包服务协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1项目定义1.2劳务分包定义1.3相关术语解释2.双方基本信息2.1承包方信息2.2分包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包工作内容4.3劳务分包期限5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.2各阶段时间安排5.3项目进度调整6.劳务分包费用6.1劳务分包费用构成6.2费用支付方式6.3费用调整7.材料供应与管理7.1材料供应责任7.2材料验收标准7.3材料管理要求8.质量要求与检验8.1质量标准8.2质量检验程序8.3质量责任9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理13.3不可抗力解除14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同变更与补充14.3合同附件与补充文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1项目定义本合同所指项目为2024石材石材工程项目,包括但不限于石材的加工、运输、安装等环节。1.2劳务分包定义本合同所指劳务分包,是指分包方根据承包方的要求,提供石材石材工程项目的劳务服务,包括但不限于工人、机械设备的租赁和操作。1.3相关术语解释(1)“石材”指用于建筑、装饰、艺术品等领域的天然石材、人造石材及其加工产品。(2)“劳务服务”指提供劳动力的服务,包括但不限于体力劳动、技术操作、管理服务等。(3)“合同工期”指本合同约定的劳务分包工作的起止日期。2.双方基本信息2.1承包方信息承包方名称:石材有限公司注册地址:省市区路号法定代表人:联系电话:138xxxx56782.2分包方信息分包方名称:YYYY劳务有限公司注册地址:省市区路号法定代表人:联系电话:139xxxx56783.项目概况3.1项目名称2024石材石材工程项目3.2项目地点省市区3.3项目规模本工程石材总量约为10000平方米。3.4项目内容包括石材的加工、运输、安装等环节,具体内容详见附件。4.劳务分包内容4.1劳务分包范围包括但不限于石材的加工、运输、安装等环节的劳务服务。4.2劳务分包工作内容(1)石材加工:包括石材切割、打磨、雕刻等。(2)石材运输:负责将石材从加工地点运输至施工现场。(3)石材安装:负责石材的安装、调试、验收等。4.3劳务分包期限自合同签订之日起至石材安装完成并验收合格止。5.项目进度安排5.1项目阶段划分本项目分为三个阶段:石材加工、石材运输、石材安装。5.2各阶段时间安排(1)石材加工阶段:预计需30天。(2)石材运输阶段:预计需10天。(3)石材安装阶段:预计需15天。5.3项目进度调整如因不可抗力、政策调整等原因导致项目进度发生变化,双方应协商调整。6.劳务分包费用6.1劳务分包费用构成包括但不限于工人工资、机械设备租赁费、材料费、运输费等。6.2费用支付方式(1)工人工资:按月支付,每月支付一次。(2)机械设备租赁费:按实际租赁时间支付。(3)材料费、运输费:按实际发生费用支付。6.3费用调整如因市场价格变动、政策调整等原因导致费用发生变化,双方应协商调整。8.质量要求与检验8.1质量标准(1)石材应符合国家相关质量标准,表面无裂纹、无瑕疵。(2)加工后的石材尺寸公差应符合设计要求。(3)运输过程中应确保石材不受损坏。8.2质量检验程序(1)分包方应按照国家标准和设计要求进行自检。(2)承包方应组织第三方检测机构进行抽检。(3)质量检验不合格的石材,分包方应立即进行整改。8.3质量责任(1)分包方对石材的质量负责。(2)如因分包方原因导致石材质量不合格,分包方应承担全部责任。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任(1)分包方应遵守国家安全生产法律法规。(2)分包方应对工人进行安全生产教育和培训。(3)发生安全事故,分包方应立即采取措施并报告承包方。9.2环境保护责任(1)分包方应遵守国家环境保护法律法规。(2)施工过程中应采取有效措施减少对环境的污染。(3)发生环境污染事件,分包方应承担全部责任。9.3应急预案(1)分包方应制定安全生产和环境保护应急预案。(2)发生安全事故或环境污染事件,分包方应立即启动应急预案。(3)承包方有权对分包方的应急预案进行监督和检查。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决。协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在15日内提交书面仲裁申请。(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。10.3争议解决机构双方同意将争议提交至省市仲裁委员会解决。11.违约责任11.1违约情形(1)分包方未按合同约定完成劳务分包工作。(2)分包方未按合同约定支付费用。(3)分包方违反安全生产和环境保护规定。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,支付违约金。(2)因违约造成对方损失的,违约方应赔偿损失。11.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,提交仲裁委员会裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)双方协商一致解除合同。(2)一方违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件(1)合同约定的劳务分包期限届满。(2)合同因不可抗力等原因无法履行。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。13.不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。13.2不可抗力发生时的处理(1)发生不可抗力,双方应及时通知对方。(2)不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。13.3不可抗力解除不可抗力解除后,合同继续履行。14.其他约定14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更与补充合同变更或补充,应书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同附件与补充文件本合同附件及补充文件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等,其为提供专业服务或协助合同履行的一方。15.2第三方介入情形(1)双方协商一致,需第三方介入以协助合同履行。(2)根据法律法规或合同约定,必须引入第三方进行监督或服务。15.3第三方介入程序(1)双方应共同确定第三方,并签订相关协议。(2)第三方介入后,应遵守本合同的相关规定。16.第三方责权利16.1第三方责任(1)第三方应按照其协议或法律法规的规定,对提供的服务或协助负责。(2)第三方对因其提供的服务
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度楼层套房租赁合同书(含私人厨师服务)4篇
- 2025版企业安全保卫力量派遣合同范本4篇
- 2025版智能烘焙面包砖设备租赁合同范本4篇
- 2025年度个人股权赠与协议(股权捐赠)4篇
- 二零二五年度苗木种植与林业产业结构调整合同样本4篇
- 2024陶瓷厂劳务外派合同标准模板3篇
- 2025版智能家居瓷砖装饰工程承包合同文本2篇
- 二零二五版模具行业知识产权保护合同4篇
- 2025彩钢瓦建筑构件采购合同标准范本3篇
- 2025版新能源储能系统关键零配件采购与集成服务合同4篇
- 加强教师队伍建设教师领域学习二十届三中全会精神专题课
- 2024-2025学年人教版数学七年级上册期末复习卷(含答案)
- 四年级数学上册人教版24秋《小学学霸单元期末标准卷》考前专项冲刺训练
- 2025年慢性阻塞性肺疾病全球创议GOLD指南修订解读课件
- (完整版)减数分裂课件
- 五年级数学(小数乘除法)计算题专项练习及答案
- 小学数学知识结构化教学
- 2022年睾丸肿瘤诊断治疗指南
- 被执行人给法院执行局写申请范本
- 饭店管理基础知识(第三版)中职PPT完整全套教学课件
- 2023年重庆市中考物理A卷试卷【含答案】
评论
0/150
提交评论