2025年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同3篇_第1页
2025年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同3篇_第2页
2025年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同3篇_第3页
2025年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同3篇_第4页
2025年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同本合同目录一览1.充电站场地基本情况1.1场地位置1.2场地面积1.3场地性质1.4场地使用年限2.充电站场地平整工程2.1平整范围2.2平整要求2.3施工方案2.4施工时间2.5质量标准3.充电站基础设施建设3.1基础设施类型3.2基础设施配置3.3设备选型3.4施工标准3.5设备安装及调试4.充电站场地配套设施建设4.1配套设施类型4.2配套设施配置4.3施工要求4.4施工时间4.5质量标准5.充电站场地安全管理5.1安全生产责任5.2安全管理制度5.3安全防护设施5.4安全培训与教育6.充电站场地环保要求6.1环保标准6.2废弃物处理6.3环境监测6.4环保措施7.充电站场地验收标准7.1验收时间7.2验收标准7.3验收程序7.4验收报告8.充电站场地移交8.1移交时间8.2移交程序8.3移交资料8.4移交责任9.充电站场地使用费用9.1使用费用标准9.2使用费用支付方式9.3使用费用结算9.4使用费用调整10.充电站场地维护保养10.1维护保养责任10.2维护保养内容10.3维护保养时间10.4维护保养费用11.充电站场地违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约处理12.充电站场地争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决期限13.合同期限及终止13.1合同期限13.2合同终止条件13.3合同终止程序13.4合同终止后的处理14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2附件与补充协议14.3合同生效及变更第一部分:合同如下:1.充电站场地基本情况1.1场地位置:本合同所指充电站场地位于市区街道,具体坐标为东经X度,北纬X度。1.2场地面积:充电站场地总面积为X平方米,其中充电车位占地面积为X平方米,其他配套设施占地面积为X平方米。1.3场地性质:充电站场地为国有土地使用权,使用权期限自合同签订之日起至年月日止。1.4场地使用年限:充电站场地使用年限为X年,自合同签订之日起计算。2.充电站场地平整工程2.1平整范围:包括充电车位区域、配电房区域、消防通道区域等。2.2平整要求:场地平整度达到C类平整标准,即平整度误差不超过30mm。2.3施工方案:采用分层碾压、挖填平衡的方式进行场地平整,确保平整后的场地符合设计要求。2.4施工时间:自合同签订之日起60个工作日内完成场地平整工程。2.5质量标准:场地平整工程须符合国家相关标准,并经监理单位验收合格。3.充电站基础设施建设3.1基础设施类型:包括充电桩、配电房、消防设施、监控设施、照明设施等。3.2基础设施配置:充电桩数量为X个,其中快充桩X个,慢充桩X个;配电房容量为X千伏安;消防设施包括消防水池、消防水泵、消防栓等;监控设施包括摄像头、报警系统等;照明设施包括道路照明、停车场照明等。3.3设备选型:所有设备均选用国内知名品牌,符合国家相关标准和规定。3.4施工标准:基础设施建设须按照国家相关标准进行施工,确保工程质量。3.5设备安装及调试:设备安装完成后,由厂家进行调试,确保设备正常运行。4.充电站场地配套设施建设4.1配套设施类型:包括停车场、休息区、卫生间、绿化带等。4.2配套设施配置:停车场面积X平方米,可容纳X辆车辆;休息区包括候车座椅、饮水机等;卫生间按照国家标准建设;绿化带面积X平方米,种植各类绿化植物。4.3施工要求:配套设施建设须符合国家相关标准和规定,确保使用功能和安全。4.4施工时间:自合同签订之日起60个工作日内完成配套设施建设。4.5质量标准:配套设施建设须经过监理单位验收合格。5.充电站场地安全管理5.1安全生产责任:合同双方应共同负责充电站场地的安全生产,确保施工和运营期间无安全事故发生。5.2安全管理制度:建立健全安全管理制度,明确各方安全生产责任,定期进行安全检查。5.3安全防护设施:设置必要的安全防护设施,如安全警示标志、围挡、警示灯等。5.4安全培训与教育:对施工人员进行安全培训,提高安全意识,确保施工安全。6.充电站场地环保要求6.1环保标准:充电站场地建设须符合国家环保标准和规定。6.2废弃物处理:对施工过程中产生的废弃物进行分类收集和处理,不得随意丢弃。6.3环境监测:定期进行环境监测,确保充电站场地环境质量符合标准。6.4环保措施:采取有效措施减少施工和运营过程中的环境污染,如噪声控制、扬尘治理等。8.充电站场地移交8.1移交时间:充电站场地平整与基础设施建设完成后,经双方验收合格之日起5个工作日内,乙方应将场地移交给甲方。8.2移交程序:乙方应将场地及相关设施清单、技术资料、验收报告等文件移交给甲方,并确保场地移交时设备运行正常,无安全隐患。8.3移交资料:包括但不限于场地使用证明、设施设备清单、施工图纸、验收报告、保修卡等。8.4移交责任:若因乙方原因导致场地移交延迟或资料不完整,乙方应承担相应的责任。9.充电站场地使用费用9.1使用费用标准:甲方使用充电站场地,应按照合同约定支付场地使用费用,具体费用标准由双方另行协商确定。9.2使用费用支付方式:甲方应按月支付场地使用费用,支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供。9.3使用费用结算:双方应在每月的一个工作日前进行上月场地使用费用的结算,并开具相应的发票。9.4使用费用调整:如遇国家政策调整或市场行情变动,场地使用费用可按双方协商一致的原则进行调整。10.充电站场地维护保养10.1维护保养责任:甲方负责充电站场地的日常维护保养工作,乙方负责设施设备的维护保养工作。10.2维护保养内容:包括场地清洁、绿化养护、设施设备检查与维修等。10.3维护保养时间:甲方应定期对场地进行巡查,发现问题及时处理;乙方应定期对设施设备进行保养,确保正常运行。10.4维护保养费用:维护保养费用由甲方承担,具体费用标准由双方协商确定。11.充电站场地违约责任11.1违约情形:包括未按时支付场地使用费用、未按约定进行维护保养、违反安全规定等。11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,但不得低于实际损失。11.4违约处理:违约发生后,双方应友好协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。12.充电站场地争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:仲裁委员会或人民法院。12.3争议解决程序:按照相关法律法规和仲裁规则进行。12.4争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。13.合同期限及终止13.1合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为年。13.2合同终止条件:合同期满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。13.3合同终止程序:合同终止前,双方应协商确定终止事宜,包括场地移交、费用结算等。13.4合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照约定处理未了事宜,包括场地恢复原状、设备拆除等。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜:由双方另行协商解决,协商不成的,可参照相关法律法规处理。14.2附件与补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效及变更:本合同自双方签字盖章之日起生效,任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,指在合同履行过程中,为提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等目的,经甲乙双方同意参与合同履行的独立法人或其他组织。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入应符合国家法律法规及行业规范要求。3.第三方职责3.1第三方应按照合同约定及甲乙双方的要求,独立、公正地履行其职责。3.2第三方应提供专业、高效的服务,确保合同履行的顺利进行。4.第三方权利4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。4.2第三方有权对合同履行过程中的问题提出建议和意见。5.第三方义务5.1第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.2第三方应按时完成其职责范围内的任务。6.第三方责任限额6.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。6.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间是独立合同关系,第三方不承担甲方、乙方之间的责任。7.2第三方在合同履行过程中,应与甲方、乙方保持良好沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。8.第三方介入协议第三方介入的目的、范围和职责;第三方的权利和义务;第三方的责任限额;第三方介入的期限;第三方的服务费用及支付方式;第三方与其他各方的关系;违约责任;争议解决方式。9.第三方介入的审批程序9.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签署第三方介入协议。9.2第三方介入协议需报送相关部门审批。10.第三方介入的费用承担10.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定及第三方介入协议的约定承担。10.2第三方介入的费用结算由甲乙双方共同确认。11.第三方介入的监督与检查11.1甲乙双方有权对第三方介入的过程进行监督与检查。11.2第三方应接受甲乙双方的监督与检查,确保其履行职责。12.第三方介入的终止12.1第三方介入协议期满或合同终止时,第三方介入终止。13.第三方介入的变更13.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方书面同意,并签署变更协议。13.2第三方介入协议的变更应报送相关部门备案。14.第三方介入的争议解决14.1第三方介入过程中发生争议,应通过协商解决。14.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电站场地使用证明要求:证明场地使用权属甲方,并明确使用期限。说明:作为场地合法使用的依据。2.场地平整工程图纸及施工方案要求:详细说明场地平整工程的施工图纸和施工方案。说明:用于指导施工过程,确保工程质量。3.充电站基础设施建设图纸及设备清单要求:详细列出充电站基础设施的建设图纸和设备清单。说明:用于指导基础设施建设,确保设施配置合理。4.安全生产管理制度要求:制定安全生产管理制度,明确各方安全生产责任。说明:确保施工和运营过程中的安全生产。5.环保措施及监测报告要求:制定环保措施,并定期进行环境监测。说明:确保充电站场地建设符合环保要求。6.验收报告要求:详细记录场地平整工程、基础设施建设及配套设施建设的验收情况。说明:作为工程验收合格的依据。7.移交清单要求:详细列出移交的场地、设施设备等清单。说明:确保场地移交完整无误。8.维护保养记录要求:记录充电站场地的日常维护保养情况。说明:确保场地及设施设备正常运行。9.费用结算清单要求:详细记录场地使用费用、维护保养费用等结算情况。说明:作为费用结算的依据。10.违约处理记录要求:记录违约行为及处理结果。说明:作为违约责任认定的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付场地使用费用。未按约定进行维护保养。违反安全规定,导致安全事故发生。未按约定进行场地移交。违反环保要求,造成环境污染。2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担违约责任。违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。违约金按合同约定比例计算。损失赔偿按实际损失计算。3.违约责任示例:甲方未按时支付场地使用费用,应向乙方支付违约金,违约金比例为每日千分之五。乙方未按约定进行维护保养,导致设施设备损坏,应承担维修费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。施工过程中发生安全事故,由责任方承担事故责任,赔偿伤亡者及财产损失。全文完。2024年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同签订时间1.5合同期限1.6合同生效条件第二章充电站场地平整2.1场地平整范围2.2场地平整要求2.3场地平整进度2.4场地平整质量标准2.5场地平整费用第三章基础设施建设3.1基础设施建设内容3.2基础设施建设标准3.3基础设施建设进度3.4基础设施建设质量标准3.5基础设施建设费用第四章设计与施工4.1设计单位与施工单位4.2设计要求4.3施工要求4.4设计与施工协调4.5设计与施工验收第五章质量管理5.1质量管理体系5.2质量检查与验收5.3质量责任与处理5.4质量事故处理5.5质量保证期第六章安全管理6.1安全生产责任制6.2安全教育培训6.3安全生产措施6.4事故报告与处理6.5安全生产档案第七章进度管理7.1进度计划7.2进度控制7.3进度调整7.4进度延误责任7.5进度验收第八章费用管理8.1费用构成8.2费用支付方式8.3费用结算8.4费用变更8.5费用争议解决第九章保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3保密期限9.4违约责任第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约解除合同第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限11.4争议解决地点11.5争议解决费用第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序12.4合同解除与终止后的责任第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4质量检验报告13.5其他相关文件第十四章其他约定14.1合同变更14.2合同附件14.3合同解释14.4合同生效14.5合同签署合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景本合同双方因建设新能源汽车充电站,就场地平整与基础设施建设事宜达成一致,特订立本合同。1.2合同目的为了提高新能源汽车充电便利性,促进绿色出行,双方共同投资建设新能源汽车充电站。1.3合同双方甲方:_________(充电站投资者)乙方:_________(场地平整与基础设施建设施工单位)1.4合同签订时间2024年_________月_________日1.5合同期限自合同签订之日起至充电站场地平整与基础设施建设完成并验收合格之日止。1.6合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章充电站场地平整2.1场地平整范围包括充电站用地范围内的场地平整、排水、绿化等工作。2.2场地平整要求场地平整后应满足充电站建设需求,满足相关设计规范和标准。2.3场地平整进度第1个月:完成场地测量与设计;第2个月:完成场地平整施工;第3个月:完成场地排水与绿化。2.4场地平整质量标准地面平整度达到设计要求;排水系统畅通无阻;绿化面积达到设计要求。2.5场地平整费用场地平整费用共计人民币_________元,由甲方支付。第三章基础设施建设3.1基础设施建设内容包括充电站内的电力设施、通信设施、消防设施等。3.2基础设施建设标准电力设施:符合国家标准,满足充电站用电需求;通信设施:保证充电站通信畅通;消防设施:满足消防安全要求。3.3基础设施建设进度第4个月:完成电力设施施工;第5个月:完成通信设施施工;第6个月:完成消防设施施工。3.4基础设施建设质量标准电力设施:运行稳定,无故障;通信设施:通信畅通,无干扰;消防设施:符合消防安全要求。3.5基础设施建设费用基础设施建设费用共计人民币_________元,由甲方支付。第四章设计与施工4.1设计单位与施工单位设计单位:_________(设计单位名称)施工单位:_________(施工单位名称)4.2设计要求设计单位应按照甲方提供的要求和标准进行设计,确保设计方案的合理性和可行性。4.3施工要求施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量。4.4设计与施工协调设计单位和施工单位应保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。4.5设计与施工验收设计与施工完成后,应进行验收,验收合格后方可投入使用。第五章质量管理5.1质量管理体系建立完善的质量管理体系,确保工程质量。5.2质量检查与验收定期进行质量检查,验收合格后方可进入下一阶段施工。5.3质量责任与处理对于质量不合格的情况,应查明原因,采取措施进行整改,并追究相关责任。5.4质量事故处理发生质量事故时,应立即启动应急预案,采取有效措施进行处置。5.5质量保证期质量保证期为自验收合格之日起_________个月。第六章安全管理6.1安全生产责任制明确各级人员的安全责任,确保安全生产。6.2安全教育培训定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。6.3安全生产措施制定安全生产措施,确保施工安全。6.4事故报告与处理发生安全事故时,应立即上报,并采取有效措施进行处置。6.5安全生产档案建立安全生产档案,记录安全生产情况。第七章进度管理7.1进度计划制定详细的进度计划,明确各阶段施工时间。7.2进度控制对施工进度进行严格控制,确保按计划完成。7.3进度调整因特殊情况需要调整进度时,应及时通知对方,并协商一致。7.4进度延误责任因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。7.5进度验收项目完成后,应进行进度验收,验收合格后方可投入使用。第八章费用管理8.1费用构成费用包括但不限于场地平整费、基础设施建设费、设计费、施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。8.2费用支付方式预付款:合同签订后_________日内支付总额的_________;进度款:按照工程进度支付,每完成_________支付总额的_________;验收款:验收合格后支付总额的_________;保修金:验收合格后支付总额的_________,保修期满无质量问题后无息退还。8.3费用结算双方应按月进行费用结算,并出具相应的费用结算单。8.4费用变更因设计变更、工程量增减或其他不可抗力因素导致费用发生变化,双方应协商一致后调整费用。8.5费用争议解决若发生费用争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。第九章保密条款9.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密义务双方对本合同项下所获得的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.3保密期限本保密条款的保密期限自合同生效之日起至合同终止后_________年。9.4违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失。第十章违约责任10.1违约行为包括但不限于未能按时完成工程、质量不合格、违反保密条款等。10.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。10.4违约解除合同任何一方违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的责任。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。11.3争议解决期限争议解决期限自提交仲裁之日起_________个月内。11.4争议解决地点仲裁地点为_________。11.5争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁委员会另有裁决。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。12.2合同终止条件包括但不限于合同期限届满、双方协商一致等。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应进行必要的清算工作。12.4合同解除与终止后的责任合同解除或终止后,双方应承担相应的责任,包括但不限于支付已发生费用、退还保证金等。第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4质量检验报告13.5其他相关文件第十四章其他约定14.1合同变更任何一方对本合同内容进行变更,应书面通知对方,经双方协商一致后生效。14.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释本合同以中文文本为准,如有歧义,以中文文本为准。14.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同签署甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_________年_________月_________日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目审批与许可1.1.1甲方负责办理充电站项目的相关审批手续,包括但不限于土地使用、环境影响评价、电力设施接入等。1.1.2甲方应确保项目审批手续齐全,并承担因审批手续不齐全导致的任何风险和责任。2.设计与施工监督2.1甲方有权对乙方的设计和施工过程进行监督,确保项目按照设计要求和质量标准进行。2.2甲方应定期组织对施工现场进行巡查,发现问题时及时通知乙方进行整改。3.付款进度与条件3.1甲方应根据项目进度和实际完成情况,按照合同约定的进度款支付比例支付款项。3.2甲方有权要求乙方提供相关工程进度和质量的证明材料,作为付款的依据。4.不可抗力处理4.1如因不可抗力导致项目延期,甲方有权要求乙方提供相关证明,并相应调整合同工期。4.2不可抗力事件发生期间,甲方有权暂停支付款项,待事件解除后恢复支付。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.1设计与施工自主权1.1.1乙方有权根据项目需求和实际情况,自主选择设计方案和施工方案。1.1.2甲方应尊重乙方的专业判断,不得干涉乙方的设计和施工过程。2.质量责任与风险2.1乙方对项目的质量和安全负有全面责任,包括但不限于材料、设备、施工工艺等。2.2乙方应确保项目符合国家相关标准和规范,因质量问题导致的损失由乙方承担。3.付款条件与方式3.1乙方有权要求甲方按照合同约定的进度款支付比例支付款项。3.2乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付尾款,并约定尾款支付的具体比例和时间。4.不可抗力处理4.1如因不可抗力导致项目延期,乙方有权要求甲方提供相关证明,并相应调整合同工期。4.2不可抗力事件发生期间,乙方有权暂停施工,并要求甲方提供必要的支持。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.1中介机构职责1.1.1第三方中介机构负责对项目的审批、设计、施工、验收等环节进行监督和协调。1.1.2第三方中介机构应确保项目符合国家相关标准和规范,并对项目质量负责。2.中介费用与支付2.1第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确费用构成和支付方式。2.2中介费用支付应按照合同约定进行,任何一方不得擅自增加或减少中介费用。3.中介争议解决3.1如第三方中介机构与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决。3.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁,仲裁费用由争议方承担。4.中介保密义务4.1第三方中介机构对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务,未经授权不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.技术规范4.质量检验报告5.甲方提供的场地平整与基础设施建设相关资料6.乙方提供的设计与施工方案7.第三方中介机构提供的监督报告8.费用结算单9.争议解决相关文件10.合同变更文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项认定:甲方未按照合同约定的支付时间和方式支付款项。2.违约行为:乙方未按时完成工程认定:乙方未按照合同约定的进度完成工程。3.违约行为:乙方施工质量不合格认定:经验收发现乙方施工的质量不符合合同约定的标准。4.违约行为:甲方未按时办理审批手续认定:甲方未在合同约定的时间内完成项目审批手续。5.违约行为:第三方中介机构未履行监督职责认定:第三方中介机构未按照合同约定履行监督职责,导致项目出现质量问题。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应当承担的民事责任。3.仲裁:指由双方当事人自愿选择,由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决的争议解决方式。4.合同解除:指合同一方或双方按照法律规定或合同约定,提前终止合同关系的行为。5.保密义务:指合同一方对对方提供的保密信息负有保密责任,未经授权不得向任何第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更导致项目延期解决办法:双方协商确定变更方案,并相应调整合同工期和费用。2.问题:施工过程中出现质量问题解决办法:乙方立即整改,甲方监督整改过程,直至问题解决。3.问题:不可抗力事件导致项目延期解决办法:提供不可抗力证明,协商调整合同工期,并免除或减轻违约责任。4.问题:第三方中介机构未能履行监督职责解决办法:更换第三方中介机构,或要求原中介机构承担相应责任。五、所有应用场景:1.新建新能源汽车充电站项目2.改扩建现有充电站项目3.城市公共充电网络建设项目4.企业自有充电站建设项目5.特殊地区充电站建设项目全文完。2024年新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,请填写其他相关方名称)地址:(如有,请填写其他相关方地址)联系人:(如有,请填写其他相关方联系人)联系电话:(如有,请填写其他相关方联系电话)二、合同前言2.1背景随着我国新能源汽车产业的快速发展,新能源汽车充电站建设需求日益增加。为满足新能源汽车车主充电需求,甲方拟在(请填写具体地点)建设一座新能源汽车充电站。为确保充电站建设质量、安全、高效,甲方特委托乙方进行场地平整与基础设施建设。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设过程中的权利、义务、责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)新能源汽车:指采用新型动力系统,以电池、燃料电池、混合动力等作为能源,具有零排放或低排放特性的汽车。(2)充电站:指为新能源汽车提供充电服务的场所,包括充电桩、配电设备、监控系统等。(3)场地平整:指对建设场地进行挖掘、回填、压实等作业,使其满足建设要求。3.2关键词解释(1)建设规模:指充电站建设的规模,包括充电桩数量、停车位数量等。(2)建设工期:指从合同签订之日起至工程竣工日期的时间。(3)工程质量:指工程在建设过程中和竣工后,符合国家和行业相关标准、规范的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成场地平整与基础设施建设任务。(2)甲方有权对乙方在工程建设过程中的施工质量、进度、安全等方面进行监督。(3)甲方有权要求乙方在工程竣工后,对充电站进行验收,确保其符合设计要求。(4)甲方应按照合同约定,及时支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成场地平整与基础设施建设任务。(2)乙方应确保工程质量和安全,严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工。(3)乙方应接受甲方对工程进度、质量、安全等方面的监督检查。(4)乙方应配合甲方进行工程验收,确保充电站符合设计要求。(5)乙方应按照合同约定,及时向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间(请填写具体建设工期)5.2合同履行地点(请填写具体建设地点)5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,自行负责场地平整与基础设施建设所需的设备、材料、人员等。(2)乙方应按照合同约定,将工程进度、质量、安全等方面的信息及时向甲方报告。(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的建设工期届满,工程竣工验收合格;(2)合同约定的建设工期未满,因不可抗力等原因导致合同无法继续履行;(3)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前(请填写提前期限)书面通知对方。(2)双方协商一致,可终止合同。(3)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方应按照国家相关法律法规处理。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照甲方要求,对充电站进行验收,确保其符合设计要求。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)场地平整费用:包括挖掘、回填、压实等作业费用;(2)基础设施建设费用:包括配电设备、充电桩、监控系统等建设费用;(3)材料费用:包括混凝土、钢筋、电缆等建筑材料费用;(4)人工费用:包括施工人员工资、管理费用等;(5)其他费用:包括设计费、监理费、检验费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)进度款:在工程达到合同约定的关键节点后,甲方根据实际完成工程量支付相应比例的进度款;(3)竣工结算款:工程竣工并通过验收后,甲方支付剩余合同总价款的70%作为竣工结算款;(4)质保金:在质保期内,甲方保留合同总价款的5%作为质保金,质保期满后无质量问题,甲方无息退还质保金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)进度款:工程每个关键节点完成后10个工作日内;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内;(4)质保金:质保期满后30个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照合同约定的支付方式和支付时间进行;(2)甲方支付款项后,乙方应出具相应的收款凭证;(3)乙方应在收到甲方支付款项后,及时提供相应的工程进度报告。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的1%;(2)甲方未按时提供施工图纸或变更通知的,应承担相应的延误责任和违约责任。8.2乙方违约(2)乙方未按合同约定保证工程质量的,应承担相应的维修、整改责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金按上述比例计算,不足部分按实际损失赔偿;(2)赔偿金额应一次性支付,支付时间与违约金支付时间相同。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密、甲方提供的工程图纸、资料等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应采取有效措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)员工离职时,应遵守保密协议,不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件地震、洪水、台风、战争、政府行为等属于不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方;(2)双方应采取措施,尽量减少损失;(3)因不可抗力导致的合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例自然灾害、政府政策调整、公共卫生事件等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的;(2)涉及技术秘密、商业秘密的;(3)法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对充电站场地平整与基础设施建设过程中所有技术秘密和商业秘密的权力;(2)乙方在合同履行过程中,不得将甲方提供的技术秘密和商业秘密泄露给任何第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对充电站场地平整与基础设施建设过程中任何设计变更的最终决定权;(2)乙方在施工过程中,如遇特殊情况需进行设计变更,应立即通知甲方,并经甲方同意后方可实施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签署的合同修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应积极配合乙方进行施工,提供必要的施工条件;(2)乙方应按照甲方的要求,提供施工过程中的相关信息。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论解决施工过程中出现的问题;(2)双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时解决施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就新能源汽车充电站场地平整与基础设施建设事项的完整协议,任何口头协议或先前的协议均予以取代。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行,并经双方签署。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字人:(签名)日期:(填写日期)乙方(盖章):签字人:(签名)日期:(填写日期)甲方(盖章):签字人:(签名)日期:(填写日期)乙方(盖章):签字人:(签名)日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的场地平整与基础设施建设图纸及资料;2.乙方提交的施工方案及进度计划;3.双方协商一致的设计变更文件;4.工程验收报告;5.保密协议;6.不可抗力事件证明文件;7.违约金支付凭证;8.其他双方认为需要附在本合同中的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论