二零二五版数据中心建设监理服务合同模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版数据中心建设监理服务合同模板本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.合同双方2.1监理方2.2业主方3.合同标的3.1数据中心建设内容3.2监理服务内容4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止日期5.监理方权利与义务5.1监理方权利5.2监理方义务6.业主方权利与义务6.1业主方权利6.2业主方义务7.监理费用7.1费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.工程进度8.1工程进度计划8.2工程进度控制9.质量控制9.1质量标准9.2质量检验9.3质量整改10.安全管理10.1安全责任10.2安全措施10.3安全事故处理11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景本合同签订前，甲方（业主方）计划建设一座符合国家相关标准的数据中心，为满足业务发展需求，特委托乙方（监理方）对数据中心建设项目进行监理服务。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建设项目中的权利、义务和责任，确保项目按照约定的质量、进度和投资控制要求顺利完成。1.3合同范围（1）对数据中心建设项目的设计、施工、验收等环节进行全过程监理；（2）对项目建设过程中的关键技术、材料、设备等进行质量控制；（3）对项目建设过程中的进度、投资进行控制；（4）对项目建设过程中的安全和环保进行监督管理；（5）其他双方约定的监理服务内容。2.合同双方2.1监理方乙方（监理方）为具有相应资质的监理机构，具备对数据中心建设项目进行监理服务的专业能力和经验。2.2业主方甲方（业主方）为数据中心建设项目的投资主体，具备独立承担民事责任的能力。3.合同标的3.1数据中心建设内容数据中心建设内容包括但不限于：土建工程、设备采购、安装调试、系统集成、网络安全等。3.2监理服务内容监理服务内容包括但不限于：（1）对数据中心建设项目的设计文件、施工图纸、技术规范等进行审查；（2）对施工单位的施工组织设计、施工方案等进行审查；（3）对施工单位的施工质量、进度、投资进行监督管理；（4）对施工过程中的关键技术、材料、设备等进行检验、试验；（5）对施工过程中的安全和环保进行监督管理；（6）对建设项目的验收工作提供技术支持；（7）其他双方约定的监理服务内容。4.合同期限4.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同终止日期本合同期限为自合同生效之日起至数据中心建设项目竣工验收合格之日止。5.监理方权利与义务5.1监理方权利（1）要求甲方提供必要的资料和条件，以便进行监理工作；（2）对数据中心建设项目的设计、施工、验收等环节进行监督检查；（3）对不符合合同约定和质量标准的问题提出整改意见；（4）要求施工单位进行整改，直至问题得到解决；（5）要求甲方支付监理费用。5.2监理方义务（1）按照合同约定，对数据中心建设项目进行全过程监理；（2）对监理过程中发现的问题，及时向甲方报告；（3）确保监理工作的客观、公正、真实、准确；（4）对监理过程中涉及的技术、商业秘密予以保密；（5）遵守国家相关法律法规和行业规范。6.业主方权利与义务6.1业主方权利（1）对数据中心建设项目的设计、施工、验收等环节进行监督检查；（2）对监理方的工作进行监督和评价；（3）要求监理方对监理过程中发现的问题提出整改意见；（4）对监理方提出的整改意见进行审核和批准；（5）对监理方的工作成果进行验收。6.2业主方义务（1）按照合同约定，向监理方提供必要的资料和条件；（2）配合监理方进行监理工作；（3）按照合同约定支付监理费用；（4）对监理方在工作中遇到的问题提供必要的支持和协助；（5）对监理方的工作成果进行验收。8.工程进度8.1工程进度计划监理方应根据数据中心建设项目的实际情况，编制详细的工程进度计划，包括各个阶段的起止时间、关键节点、预期工期等，并向甲方提交审批。8.2工程进度控制（1）定期召开进度会议，协调各方资源，确保工程按计划推进；（2）对关键线路和节点进行重点监控，确保关键工期不受影响；（3）对实际进度与计划进度进行比较分析，及时调整计划；（4）对延期原因进行分析，并提出相应的解决方案；（5）对进度控制过程中发现的问题，及时向甲方报告并提出处理建议。9.质量控制9.1质量标准数据中心建设项目应满足国家相关质量标准和甲方提出的质量要求。9.2质量检验（1）对建筑材料、构配件、设备的质量进行检验；（2）对施工过程中的工序质量进行检验；（3）对工程质量进行竣工验收；（4）对检验过程中发现的质量问题，要求施工单位进行整改。9.3质量整改监理方应监督施工单位对发现的质量问题进行整改，并验证整改效果。整改完成后，监理方应向甲方提交整改报告。10.安全管理10.1安全责任甲方和乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，明确各自的安全责任。10.2安全措施（1）建立健全安全生产责任制；（2）加强施工现场安全管理；（3）做好安全教育培训；（4）落实安全技术措施；（5）加强安全事故的预防和处理。10.3安全事故处理发生安全事故时，监理方应立即报告甲方，并协助甲方采取应急措施。同时，监理方应协助进行事故调查，提出事故处理建议。11.合同变更11.1变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力、设计变更、政策调整等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。11.2变更程序（1）一方提出变更要求；（2）双方协商达成一致；（3）签订变更协议；（4）变更协议作为合同附件。11.3变更费用合同变更产生的费用，由双方按照变更协议约定承担。12.违约责任12.1违约情形甲方或乙方违反合同约定的义务，导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担违约责任。12.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿因违约造成的损失；（3）采取补救措施，恢复合同履行；（4）承担其他违约责任。13.争议解决13.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁委员会应为本合同争议解决机构。14.合同解除14.1解除条件（1）一方违约，经另一方催告后，在合理期限内仍未履行；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。14.2解除程序（1）提出解除合同的要求；（2）双方协商达成一致；（3）签订解除合同协议；（4）解除合同协议作为合同附件。14.3解除后果合同解除后，双方应按照协议约定处理合同解除后的有关事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或由一方邀请，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.第三方职责（1）提供专业技术服务、咨询、监督、评估等；（2）按照甲乙双方的要求，对数据中心建设项目进行第三方监督；（3）对建设过程中的质量、进度、投资等进行检查和评估；（4）对发现的问题提出整改意见，并监督整改措施的落实；（5）根据合作协议，向甲乙双方提供相关报告和结论。3.第三方权利（1）要求甲乙双方提供必要的资料和信息；（2）要求施工单位配合其工作，接受其监督和检查；（3）对甲乙双方和施工单位的行为进行监督和评价；（4）根据合作协议，获得相应的报酬。4.第三方义务（1）遵守国家法律法规和行业规范；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）按照合作协议和本合同的要求，认真履行职责；（4）对发现的问题，及时向甲乙双方报告。5.第三方责任限额（1）因第三方自身原因造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任；（2）因第三方违反合作协议或本合同规定造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成的损失，第三方不承担责任；（4）第三方责任限额不得超过合作协议中约定的金额。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：（1）甲方应向第三方提供必要的信息和资料，配合第三方开展工作；（2）甲方应监督第三方的工作，确保其履行合作协议和本合同的要求；（3）甲方对第三方的监督不构成对第三方工作的直接干预。6.2第三方与乙方的划分：（1）乙方应向第三方提供必要的信息和资料，配合第三方开展工作；（2）乙方应监督第三方的工作，确保其履行合作协议和本合同的要求；（3）乙方对第三方的监督不构成对第三方工作的直接干预。6.3第三方与施工单位的划分：（1）第三方对施工单位进行监督和检查，施工单位应配合其工作；（2）第三方对施工单位的监督不代替甲乙双方的监理职责；（3）施工单位应按照合作协议和本合同的要求，执行第三方的监督和检查意见。7.第三方变更7.1第三方变更应经甲乙双方同意，并签订相应的变更协议。7.2第三方变更后的责任、权利和义务，按变更协议执行。8.第三方退出8.1第三方退出合同应经甲乙双方同意，并签订相应的退出协议。8.2第三方退出后的责任、权利和义务，按退出协议执行。8.3第三方退出后，甲乙双方应根据合作协议和本合同的要求，继续履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：数据中心建设项目监理服务合同详细要求和说明：本合同是甲乙双方就数据中心建设项目监理服务达成的书面协议，包括合同双方的基本信息、服务内容、费用、期限、违约责任等。2.附件二：工程进度计划详细要求和说明：本附件为数据中心建设项目的详细进度计划，包括各个阶段的起止时间、关键节点、预期工期等。3.附件三：质量标准及检验报告详细要求和说明：本附件规定了数据中心建设项目应达到的质量标准和检验报告的要求。4.附件四：安全管理措施及安全事故报告详细要求和说明：本附件规定了数据中心建设项目应采取的安全管理措施和安全事故报告的要求。5.附件五：第三方合作协议详细要求和说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的合作协议，明确了第三方的职责、权利、义务及责任限额。6.附件六：变更协议详细要求和说明：本附件为合同履行过程中，因不可抗力、设计变更、政策调整等原因导致的合同变更协议。7.附件七：解除合同协议详细要求和说明：本附件为合同履行过程中，因违约、不可抗力等原因导致的合同解除协议。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：本附件为合同履行过程中，双方就争议解决方式达成的协议。9.附件九：其他相关文件详细要求和说明：本附件包括合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行支付监理费用的；监理方未按合同约定履行监理职责的；施工单位未按合同约定施工的；第三方未按合作协议和本合同要求履行职责的；发生安全事故，未按合同约定及时报告和处理。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；违约行为对合同履行造成重大影响的，违约方应承担相应的责任；违约行为导致合同无法履行的，违约方应承担解除合同的责任。3.示例说明：若监理方未按时提交监理报告，导致甲方无法及时了解项目进展，甲方有权要求监理方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。若施工单位在施工过程中发现质量问题，未按监理方要求整改，导致工程延期，施工单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四版数据中心建设监理服务合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.合同背景及依据2.1项目背景2.2合同依据3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同服务范围4.合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务5.合同费用及支付方式5.1合同费用5.2支付方式5.3支付时间6.项目进度安排6.1项目启动6.2项目实施阶段6.3项目验收7.项目验收标准及程序7.1验收标准7.2验收程序8.项目变更及调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.合同违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件11.4终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]乙方联系方式：[乙方联系电话]1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]甲方授权代表联系方式：[甲方授权代表联系电话]乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]乙方授权代表联系方式：[乙方授权代表联系电话]2.合同背景及依据2.1项目背景本项目为[项目名称]，旨在[项目目的]，项目总投资为[总投资金额]元。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业标准制定。3.合同标的及范围3.1合同标的本合同标的为[项目名称]数据中心建设监理服务。3.2合同服务范围对数据中心建设过程中的设计、施工、设备采购、安装调试等环节进行全程监理。4.合同双方权利与义务4.1甲方权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质、高效的监理服务。甲方应按照合同约定支付监理费用。甲方应配合乙方进行现场监理工作。4.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定提供符合国家标准和行业规范的监理服务。乙方应按时提交监理报告和监理意见。乙方应接受甲方对监理工作的监督和检查。5.合同费用及支付方式5.1合同费用本合同监理费用总额为[监理费用总额]元。5.2支付方式甲方应在合同签订后[支付时间]内支付[支付比例]的预付款。甲方应在每个监理阶段完成后[支付时间]内支付相应阶段的监理费用。甲方应在监理服务结束后[支付时间]内支付剩余监理费用。6.项目进度安排6.1项目启动甲方应在合同签订后[时间]内完成项目启动工作。6.2项目实施阶段乙方应在项目实施阶段全程参与，确保项目按计划推进。6.3项目验收项目验收应在项目完工后[时间]内进行。8.项目变更及调整8.1变更范围合同变更范围包括但不限于：设计变更、施工变更、设备采购变更、工期调整等。8.2变更程序任何一方提出变更要求，应向对方书面提出变更申请，并说明变更原因、变更内容、预计影响及费用调整。双方应就变更事项进行协商，并在[协商时间]内达成一致意见。达成一致后，双方应签署变更协议，作为本合同的补充部分。变更协议经双方签字盖章后生效。8.3变更费用变更费用应按照实际发本及合理利润计算，并由双方协商确定。除非变更导致成本增加，否则乙方不得要求增加监理费用。9.合同违约责任9.1违约情形乙方未按时提交监理报告或监理意见。乙方未按照合同约定履行监理职责，导致项目进度延误或质量不合格。甲方未按时支付合同款项。任何一方违反合同保密条款。9.2违约责任乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。任何一方违约，均应承担相应的法律责任。10.保密条款10.1保密内容本合同内容、项目信息、技术数据等均为保密内容。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。11.合同解除与终止11.1解除条件任何一方严重违约，另一方有权解除合同。因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。11.2解除程序解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。解除合同后，双方应立即终止合同约定的权利和义务。11.3终止条件合同约定的监理服务期限届满。双方协商一致终止合同。11.4终止程序合同终止后，双方应进行结算，并办理合同终止手续。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如双方协商不成，可提交[争议解决机构名称]进行调解或仲裁。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同约定的监理服务期限届满或合同解除。14.其他约定事项本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义本合同所称的第三方，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理顾问等，他们可能在本合同项下提供专业服务或进行相关活动。15.2第三方介入原因1.甲方或乙方根据项目需要，聘请第三方提供专业服务。2.双方协商一致，引入第三方参与项目监督或协调。3.法律法规或行业标准要求引入第三方进行审核或认证。15.3第三方选择与指定第三方的选择应由甲方或乙方根据项目需求和行业标准进行。甲方或乙方有权指定第三方，并负责与第三方签订服务合同。15.4第三方责任与义务第三方应按照合同约定和行业标准，履行其职责和义务。第三方应确保其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何未授权的第三方。16.第三方介入后的甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款甲方应确保第三方服务的合理性和必要性，并承担第三方服务的费用。甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。甲方应与第三方保持沟通，及时解决第三方在服务过程中遇到的问题。16.2乙方额外条款乙方应配合甲方与第三方的工作，提供必要的协助和资源。乙方应接受第三方的监督和建议，并采取措施纠正不符合合同要求的行为。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同项下，第三方因其违约行为或疏忽造成的损失，其责任限额由合同约定。17.2责任限额设定1.第三方服务的性质和复杂性。2.第三方服务的预期价值。3.行业标准或惯例。责任限额应由甲乙双方在合同中明确约定。17.3责任限额执行一旦发生第三方违约或疏忽，第三方应承担不超过合同约定的责任限额。若第三方责任超出限额，甲乙双方应根据合同约定分担超出部分。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分原则第三方责任与甲方、乙方的责任应明确划分，避免责任重叠或缺失。责任划分应基于合同约定、行业标准、法律法规以及实际情况。18.2责任划分执行第三方应在其责任范围内承担责任。甲方和乙方应根据合同约定，各自承担相应的责任。若第三方责任与甲方、乙方责任存在交叉，应协商确定责任分担比例。19.第三方变更与替换19.1变更与替换条件1.变更或替换不违反法律法规和行业标准。2.变更或替换不影响项目进度和质量。3.双方协商一致。19.2变更与替换程序1.甲方或乙方提出变更或替换申请。2.双方协商确定新的第三方。3.签订新的服务合同或变更协议。4.原第三方退出或新第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同签订确认函双方授权代表授权书2.项目相关文件项目立项批准文件项目可行性研究报告项目设计文件项目施工图项目设备清单3.第三方服务相关文件第三方服务合同第三方服务资质证明第三方服务人员名单及资质证明4.项目进度计划及变更文件项目进度计划项目进度变更通知项目进度调整报告5.项目验收文件项目验收报告项目验收合格证书项目验收记录6.付款凭证及发票付款申请付款凭证发票7.争议解决相关文件争议解决协议争议解决裁决书8.其他附件双方往来函件相关法律法规及行业标准附件详细要求和说明：所有附件均需加盖双方公章或合同签字。附件内容应真实、完整、清晰。附件应与合同内容一致。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方未按时支付合同款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为[比例]%。甲方未按照合同约定提供项目资料或信息，应承担乙方因此遭受的直接损失。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按时提交监理报告或监理意见，应向甲方支付逾期提交违约金，违约金比例为[比例]%。乙方未按照合同约定履行监理职责，导致项目进度延误或质量不合格，应承担相应的修复费用和赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按时完成服务，应向甲方或乙方支付违约金，违约金比例为[比例]%。第三方提供的服务不符合合同约定或行业标准，应承担由此造成的直接损失。简要示例说明：甲方应于每月[日期]前支付上个月监理费用的[比例]%，若逾期支付，则应向乙方支付[金额]元的违约金。乙方在项目施工过程中发现设计缺陷，未能及时提出，导致施工延误，乙方应承担因延误产生的额外施工费用[金额]元。全文完。二零二四版数据中心建设监理服务合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1监理服务范围2.2监理服务内容2.3监理服务期限3.合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3付款期限4.监理服务标准4.1监理服务质量标准4.2监理服务技术标准4.3监理服务安全标准5.监理服务流程5.1监理服务工作计划5.2监理服务实施步骤5.3监理服务验收标准6.监理服务责任6.1监理单位责任6.2业主单位责任6.3第三方责任7.监理单位权利7.1监理单位监督权7.2监理单位建议权7.3监理单位报告权8.业主单位权利8.1业主单位监督权8.2业主单位验收权8.3业主单位调整权9.监理服务争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：监理服务合同13.2附件二：监理服务范围及内容13.3附件三：监理服务流程13.4附件四：监理服务标准13.5附件五：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同份数14.2合同生效日期14.3合同变更及解除14.4合同附件效力14.5合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：X数据中心建设业主单位（2）乙方：X数据中心建设监理单位1.2合同双方地址（1）甲方地址：X省X市X区X路X号（2）乙方地址：X省X市X区X路X号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1监理服务范围（1）对数据中心的建设工程进行全过程监理；（2）对数据中心的设计、施工、设备安装、调试等环节进行监理；（3）对数据中心的建设进度、质量、安全、环保等方面进行监督；2.2监理服务内容（1）对数据中心的建设项目进行审查、确认；（2）对数据中心的设计、施工、设备安装、调试等环节进行现场监理；（3）对数据中心的建设进度、质量、安全、环保等方面进行监督检查；2.3监理服务期限自合同生效之日起至数据中心建设完成并验收合格之日止。3.合同价格及支付方式3.1合同价格监理服务费用总额为人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。3.2支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方监理服务费用总额的30%作为预付款；（2）监理服务过程中，乙方每月提交监理工作报告及费用结算单，甲方在收到报告及结算单后10个工作日内支付当月监理费用的30%；（3）监理服务结束后，甲方验收合格后10个工作日内支付监理服务费用总额的20%；（4）余款在数据中心建设完成并验收合格后30日内支付。4.监理服务标准4.1监理服务质量标准（1）严格按照国家相关法律法规、技术标准和规范执行；（2）确保监理服务质量达到国家标准；4.2监理服务技术标准（1）采用先进的监理技术和管理方法；（2）运用现代化手段进行监理；4.3监理服务安全标准（1）确保监理人员的人身安全；（2）确保数据中心建设过程中的安全。5.监理服务流程5.1监理服务工作计划（1）在合同签订后10个工作日内，乙方制定监理服务工作计划并提交甲方审核；（2）甲方在收到监理服务工作计划后5个工作日内反馈意见；5.2监理服务实施步骤（1）在合同签订后，乙方开始实施监理服务工作；（2）监理服务工作按照监理服务工作计划进行；5.3监理服务验收标准（1）监理服务完成后，甲方对监理服务进行验收；6.监理服务责任6.1监理单位责任（1）严格按照合同约定，履行监理职责；（2）对监理过程中的问题及时处理，确保数据中心建设顺利进行；6.2业主单位责任（1）提供必要的工作条件和支持；（2）按时支付监理费用；6.3第三方责任（1）在数据中心建设过程中，第三方责任由其自行承担；（2）如因第三方责任导致数据中心建设受到影响，监理单位应向甲方报告。8.监理单位权利8.1监理单位监督权（1）对数据中心建设过程中的设计、施工、设备安装等环节进行现场监督检查；（2）对不符合规范、标准的要求，有权提出整改意见，并要求整改；8.2监理单位建议权（1）对数据中心建设过程中的技术、质量、安全等方面提出合理化建议；（2）对可能影响数据中心建设质量和安全的问题，有权提出预警和建议；8.3监理单位报告权（1）定期向甲方提交监理工作报告，报告内容包括监理工作进展、发现的问题及处理情况等；（2）对重大问题及时向甲方报告，并提出解决方案。9.业主单位权利9.1业主单位监督权（1）对监理单位的工作进行监督，确保监理服务质量和效率；（2）对监理单位的工作提出意见和建议；9.2业主单位验收权（1）对数据中心建设完成后进行验收；（2）对验收不合格的项目，有权要求乙方进行整改；9.3业主单位调整权（1）根据实际情况，有权对监理服务内容进行调整；（2）对监理服务过程中出现的问题，有权要求乙方进行解释和说明。10.监理服务争议解决10.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；10.2争议解决机构（1）合同争议提交至X省X市仲裁委员会；（2）仲裁机构根据《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁；10.3争议解决期限（1）争议发生后，双方应在30日内协商解决；（2）协商不成的，仲裁机构应在收到仲裁申请之日起90日内作出仲裁裁决。11.违约责任11.1违约情形（1）监理单位未按合同约定履行监理职责；（2）业主单位未按合同约定支付监理费用；（3）任何一方违反合同约定的其他行为；11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）因违约行为给对方造成损失的，还应承担赔偿责任；11.3违约赔偿（1）违约金按合同金额的10%计算；（2）赔偿金额根据实际损失确定。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方违约，且违约方在接到解除合同的通知后30日内未采取补救措施；（2）因不可抗力导致合同无法履行；12.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜；12.3合同解除后果（1）合同解除后，已支付的监理费用不予退还；（2）未支付的监理费用不再支付。13.合同生效及终止13.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同签订后7日内，甲方支付乙方预付款；13.2合同终止条件（1）合同约定的监理服务期限届满；（2）合同解除；13.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜；14.其他约定事项14.1合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效；14.3合同变更及解除本合同的变更及解除，必须以书面形式进行，并经双方签字盖章；14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力；14.5合同签署日期甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、服务、技术支持或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）技术咨询服务：提供数据中心建设所需的技术咨询服务，包括但不限于技术方案设计、设备选型、施工方案等；（2）项目管理服务：协助甲乙双方进行项目管理，包括进度控制、质量控制、成本控制等；（3）监理支持服务：为监理单位提供技术支持，协助监理单位完成监理工作；（4）其他相关服务：根据合同需要，提供其他相关服务。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方在需要第三方介入时，应协商确定第三方介入的具体事项和范围；（2）甲乙双方共同邀请第三方参与，并签订相应的合作协议；（3）第三方在协议中明确其权利、义务和责任。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，应当承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定（1）第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度、市场价格等因素确定；（2）责任限额应在本合同附件中明确列出。16.3责任限额适用（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，其赔偿责任不得超过合同约定的责任限额；（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利（1）获得合同约定的报酬；（2）根据合同约定，享有相应的知情权、参与权和监督权；（3）在