二零二五年度高速公路项目施工监理合同协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度高速公路项目施工监理合同协议2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目合同金额第三条监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理方式3.4监理期限第四条质量控制4.1质量标准4.2质量控制程序4.3质量检测与验收4.4质量保证期第五条进度控制5.1进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整5.4进度验收第六条合同价款及支付6.1合同价款6.2付款方式6.3付款进度6.4付款条件6.5逾期付款处理第七条工程变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更价格7.4变更工期第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿第九条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理第十条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十一条其他约定12.1合同附件12.2合同解释12.3合同修改12.4合同补充第十二条合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员第十三条合同备案14.1备案机关14.2备案程序14.3备案材料14.4备案时间第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1监理单位名称：监理公司1.1.2监理单位地址：省市区路号1.1.3施工单位名称：建设有限公司1.1.4施工单位地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式1.2.1监理单位法定代表人：1.2.3施工单位法定代表人：第二条项目概况2.1项目名称：高速公路项目2.2项目地点：省市2.3项目规模：全长公里，路基宽度米，双向四车道2.4项目工期：自合同签订之日起至2026年12月31日2.5项目合同金额：人民币万元整第三条监理范围及职责3.1监理范围3.1.1施工准备阶段的监理3.1.2施工过程的监理3.1.3工程验收阶段的监理3.2监理职责3.2.1严格执行国家相关法律法规和行业标准3.2.2对施工质量、进度、安全、环境保护等进行监督检查3.2.3对设计变更、工程洽商等进行审核3.2.4对施工过程中的质量问题进行处理3.3监理方式3.3.1定期检查与不定期抽查相结合3.3.2对关键工序和重要部位进行重点监控3.3.3对施工单位的自查自纠情况进行监督3.4监理期限3.4.1自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止第四条质量控制4.1质量标准4.1.1符合国家相关质量标准4.1.2符合工程设计文件要求4.2质量控制程序4.2.1施工单位进行自检4.2.2监理单位进行抽检4.2.3对不合格工程进行整改4.3质量检测与验收4.3.1对原材料、半成品、成品进行检测4.3.2对关键工序进行中间验收4.3.3对工程竣工验收进行监督4.4质量保证期4.4.1按照国家规定执行质量保证期第五条进度控制5.1进度计划5.1.1施工单位编制详细的施工进度计划5.1.2监理单位进行审核并报建设单位批准5.2进度控制措施5.2.1定期召开进度协调会5.2.2对进度滞后原因进行分析5.2.3对进度进行调整5.3进度调整5.3.1因不可抗力等原因导致进度滞后时，由监理单位提出调整建议5.3.2经建设单位批准后实施5.4进度验收5.4.1按照进度计划进行验收5.4.2对进度验收结果进行记录和备案第六条合同价款及支付6.1合同价款6.1.1合同价款为人民币万元整6.2付款方式6.2.1按照工程进度分期支付6.2.2首付款%，进度款%，竣工验收合格后支付%，质保金%6.3付款进度6.3.1首付款在合同签订后个工作日内支付6.3.2进度款在每阶段工程完成后个工作日内支付6.3.3竣工验收合格后个工作日内支付6.4付款条件6.4.1付款条件符合合同约定6.4.2付款条件符合国家相关规定6.5逾期付款处理6.5.1逾期付款按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金6.5.2逾期付款超过天，监理单位有权暂停监理工作第七条工程变更7.1变更范围7.1.1因设计变更、施工条件变化等原因引起的工程量增减7.1.2因不可抗力等原因引起的工程延误7.2变更程序7.2.1施工单位提出变更申请7.2.2监理单位进行审核并提出意见7.2.3建设单位审批7.3变更价格7.3.1变更价格按照合同约定和工程量清单计算7.3.2变更价格经建设单位和施工单位确认7.4变更工期7.4.1变更工期根据变更范围和工程量进行调整7.4.2变更工期经建设单位和施工单位确认第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决程序8.3.1任何一方提出争议，应立即书面通知对方8.3.2双方应在收到争议通知之日起日内进行协商8.3.3如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼8.3.4诉讼期间，除非法院另有裁定，合同双方应继续履行合同义务第九条违约责任9.1违约情形9.1.1监理单位未按合同规定履行监理职责9.1.2施工单位未按设计文件和施工规范进行施工9.1.3双方未按合同规定履行付款义务9.1.4因一方原因导致工程延期9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同约定计算，最高不超过合同总价的%9.3违约责任赔偿9.3.1违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失9.3.2赔偿金额根据实际损失计算，并经双方协商一致第十条合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方严重违约10.2解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2收到通知的一方应在日内书面回复是否同意解除10.2.3双方同意解除合同后，应办理合同解除手续10.3解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生的费用10.3.2双方应妥善处理合同解除后的遗留问题第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经建设单位批准11.1.3合同签订地的人民政府或其授权部门备案11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定结算剩余费用11.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题第十二条其他约定12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、质量标准、进度计划等12.2合同解释12.2.1本合同如有歧义，应按有利于维护合同双方合法权益的原则进行解释12.3合同修改12.3.1合同任何条款的修改，必须经双方书面同意并签字盖章12.4合同补充12.4.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条合同签署13.1签署时间13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为省市13.3签署人员13.3.1双方授权的法定代表人或其委托代理人签字盖章第十四条合同备案14.1备案机关14.1.1本合同备案机关为省市建设局14.2备案程序14.2.1双方应在合同签订后个工作日内向备案机关备案14.3备案材料14.3.1合同文本14.3.2双方法定代表人身份证明14.3.3授权委托书（如有）14.4备案时间14.4.1备案机关应在收到备案材料后个工作日内完成备案手续第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所指的第三方是指除合同双方以外的，在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于监理顾问、技术评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高监理工作的专业性和客观性15.2.2协助解决合同履行过程中的技术、法律、财务等问题15.2.3提升工程质量和施工效率第十六条第三方介入的流程16.1第三方介入的提出16.1.1由合同一方提出引入第三方的建议，并说明理由。16.1.2提出方应提供第三方的资质证明和相关资料。16.2第三方介入的同意16.2.1另一方应在收到第三方资料后日内同意或拒绝第三方的介入。16.2.2同意介入的，双方应共同与第三方签订合作协议。16.3第三方介入的实施16.3.1第三方应按照合作协议履行职责。16.3.2第三方的工作成果应提交给合同双方。第十七条第三方的责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定，或根据第三方提供的保险单据确定。17.1.2责任限额应合理反映第三方的业务风险。17.2责任限额的调整17.2.1在合同履行过程中，如出现特殊情况，双方可协商调整第三方的责任限额。17.2.2调整后的责任限额应书面通知合同另一方。第十八条第三方的权利与义务18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据合作协议的要求，获取合同履行过程中所需的信息和数据。18.1.2第三方有权对工程质量和施工进度进行评估和监督。18.2第三方的义务18.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。18.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密。18.2.3第三方应按时完成合作协议中约定的任务。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系19.1.1第三方与合同双方是合作关系，非合同主体。19.1.2第三方的责任和义务仅限于合作协议的范围。19.2第三方与监理单位的关系19.2.1第三方在监理单位授权范围内履行职责。19.2.2第三方的职责不得与监理单位的职责重叠。19.3第三方与施工单位的关系19.3.1第三方对施工单位的施工质量、进度、安全等进行监督。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕20.1.2双方协商一致20.1.3第三方完成合作协议中约定的任务20.2第三方介入的终止程序20.2.1提出终止的一方应书面通知合同另一方和第三方。20.2.2双方应共同与第三方办理终止手续。20.2.3第三方应将已完成的工作成果交付合同双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方有效的营业执照复印件，并加盖单位公章。说明：用于证明合同双方的合法身份和资质。2.附件二：法定代表人身份证明文件要求：提供法定代表人身份证明文件，包括身份证复印件、授权委托书等。说明：用于证明法定代表人有权代表单位签订合同。3.附件三：工程量清单要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明：用于明确工程项目的具体内容和合同价款。4.附件四：质量标准要求：明确工程项目的质量标准和验收标准。说明：用于确保工程项目的质量达到合同约定的要求。5.附件五：进度计划要求：详细列明工程项目的施工进度和关键节点。说明：用于监控工程项目的施工进度，确保工程按期完成。6.附件六：监理单位资质证书复印件要求：提供监理单位有效的资质证书复印件。说明：用于证明监理单位具备相应的监理资质。7.附件七：施工单位资质证书复印件要求：提供施工单位有效的资质证书复印件。说明：用于证明施工单位具备相应的施工资质。8.附件八：监理单位人员名单及简历要求：提供监理单位参与本项目的监理人员名单及简历。说明：用于了解监理人员的专业背景和经验。9.附件九：第三方合作协议要求：提供第三方与合同双方签订的合作协议。说明：用于明确第三方的职责、权利和义务。10.附件十：其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件，如设计文件、招投标文件等。说明：用于补充合同内容，确保合同条款的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按照合同规定履行监理职责。责任认定标准：根据监理单位未履行职责的程度和影响，判定违约责任。示例说明：监理单位未按时进行质量抽检，导致质量问题发生，应承担相应的违约责任。2.违约行为：施工单位未按照设计文件和施工规范进行施工。责任认定标准：根据施工单位施工质量不符合要求的情况，判定违约责任。示例说明：施工单位施工的桥梁结构不符合设计要求，导致桥梁存在