版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年消防水电工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程劳务分包内容3.1分包项目3.2分包工作内容3.3分包工程量3.4分包工程工期4.工程费用及支付方式4.1分包工程总价4.2分包工程付款方式4.3分包工程付款时间5.质量要求及验收标准5.1质量标准5.2验收标准5.3质量保证期6.工程进度及工期安排6.1工程进度安排6.2工期延误处理6.3工程提前完工奖励7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3事故处理及责任8.合同履行及变更8.1合同履行要求8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.2补充协议12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求13.合同解除后的处理13.1合同解除后的工程交接13.2合同解除后的费用结算14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2总包方名称:[总包方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.2.2总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式:1.3.1.1联系电话:[分包方联系电话]1.3.1.2电子邮箱:[分包方电子邮箱]1.3.2总包方联系方式:1.3.2.1联系电话:[总包方联系电话]1.3.2.2电子邮箱:[总包方电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程总体规模描述]2.4工程类型:[工程类别,如消防水电安装工程]3.工程劳务分包内容3.1分包项目:[具体分包项目,如消防系统安装、水电线路敷设等]3.2分包工作内容:[详细列出分包工作内容,如设备安装、线路布设、调试等]3.3分包工程量:[具体工程量,如安装设备数量、敷设线路长度等]3.4分包工程工期:[具体工期,如自合同签订之日起至[具体日期]完成]4.工程费用及支付方式4.1分包工程总价:[分包工程总费用金额]4.2分包工程付款方式:[付款方式描述,如分期付款、按进度付款等]4.3分包工程付款时间:[具体付款时间节点,如工程验收合格后30日内支付等]5.质量要求及验收标准5.1质量标准:[参照国家及行业标准,如GB、GB/T等]5.2验收标准:[详细列出验收标准,如设备安装牢固、线路敷设规范等]5.3质量保证期:[质量保证期限,如自工程验收合格之日起12个月]6.工程进度及工期安排6.1工程进度安排:[按工程阶段划分的进度计划,如设备采购、安装、调试等]6.2工期延误处理:[工期延误的处理措施,如赔偿损失、延长工期等]6.3工程提前完工奖励:[提前完工的奖励措施,如额外支付一定比例的奖励金等]7.安全生产及环境保护7.1安全生产要求:[安全生产的相关要求,如遵守安全操作规程、配备安全防护设施等]7.2环境保护要求:[环境保护的相关要求,如减少污染、合理处置废弃物等]7.3事故处理及责任:[事故发生时的处理流程及责任划分,如立即上报、责任追究等]8.合同履行及变更8.1合同履行要求8.1.1分包方应严格按照合同约定履行分包工程,确保工程质量、进度和安全。8.1.2总包方应提供必要的施工条件,协助分包方完成工程任务。8.2合同变更程序8.2.1任何一方要求变更合同内容,应提前[具体天数]书面通知对方。8.2.2双方协商一致后,应以书面形式签署变更协议,作为合同附件。8.3合同解除条件8.3.1分包方严重违反合同约定,经书面通知后[具体天数]内仍未纠正。8.3.2总包方严重违反合同约定,经书面通知后[具体天数]内仍未纠正。8.3.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行。9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1分包方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。9.1.2总包方未按合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,双方应在[具体天数]内协商解决。9.3.2协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行。10.1.2一方严重违约,经对方书面通知后[具体天数]内未纠正。10.2合同终止条件10.2.1工程按合同约定全部完成。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除及终止程序10.3.1合同解除或终止前,双方应完成现有工程的交接和结算。10.3.2合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜。11.合同附件及补充协议11.1合同附件11.1.1工程量清单11.1.2工程图纸11.1.3质量保证书11.2补充协议11.2.1双方可就合同内容达成补充协议,补充协议作为合同附件。12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后[具体天数]内报送相关部门备案。12.2合同备案要求12.2.1合同备案应提供合同原件及双方身份证明文件。12.2.2合同备案后,双方应取得备案证明。13.合同解除后的处理13.1合同解除后的工程交接13.1.1合同解除后,双方应立即进行工程交接。13.1.2交接过程中,双方应确保工程质量和安全。13.2合同解除后的费用结算13.2.1合同解除后,双方应根据已完成工程量及合同约定进行费用结算。13.2.2结算完成后,双方应相互出具结算确认书。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方定义8.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供应商等。8.1.2第三方介入的目的是为了确保工程的质量、安全、进度以及合同的有效执行。8.2第三方介入形式8.2.1监理:第三方监理单位负责对工程进行全过程监督,确保工程质量、进度和安全符合合同要求。8.2.2检测:第三方检测机构对工程材料、设备、施工质量进行检测,出具检测报告。8.2.3设计:第三方设计单位对工程进行设计,确保设计方案的合理性和可行性。8.2.4供应商:第三方供应商提供工程所需的材料、设备等。8.3第三方责任8.3.1第三方应按照合同约定和自身职责,独立、公正、客观地履行工作。8.3.2第三方对自身提供的服务质量负责,对由此产生的后果承担相应责任。8.4第三方责任限额8.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方服务的性质和风险程度确定。8.4.2超出责任限额的部分,由第三方自行承担。8.5第三方费用8.5.1第三方费用包括但不限于监理费、检测费、设计费、材料设备采购费等。8.5.2第三方费用由甲乙双方按照合同约定支付。8.1第三方介入程序8.1.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项和职责。8.1.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的配合和支持。8.1.3第三方应向甲乙双方提供工作进度报告和成果文件。8.2第三方变更8.2.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。8.2.2更换第三方后,原合同条款中关于第三方的约定仍适用于新第三方。8.3第三方与其他各方的关系8.3.1第三方与甲乙双方的关系是委托与被委托的关系。8.3.2第三方与甲乙双方应保持独立,不得泄露对方的商业秘密。8.3.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益。8.4第三方介入的终止8.4.1.1第三方严重违反合同约定或法律法规。8.4.1.2第三方服务无法满足合同要求。8.4.1.3发生不可抗力事件。8.5第三方介入的争议解决8.5.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决。8.5.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.5.3第三方介入争议的解决不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。8.6第三方介入的保密条款8.6.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密,应予以保密。8.6.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。要求附件中包含工程量清单的编制依据和计算方法。2.工程图纸提供完整的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应标注尺寸、材料、工艺要求等。3.质量保证书由分包方出具的工程质量保证书,承诺工程质量符合国家及行业标准。保证书应包含工程质量保证期限、保修内容等。4.安全生产许可证分包方持有的安全生产许可证复印件。证明分包方具备安全生产条件。5.人员资质证书分包方及项目施工人员的资质证书复印件。证明分包方和施工人员具备相应的专业技能。6.材料设备清单列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、产地及供应商。要求附件中包含材料设备的采购合同和验收报告。7.施工组织设计详细描述施工方案、进度安排、质量保证措施等。要求附件中包含施工组织设计的编制依据和审批流程。8.验收报告工程完工后的验收报告,包括验收时间、验收结果、验收人员等。要求附件中包含验收标准和验收方法。9.费用结算单工程完工后的费用结算单,包括工程款、材料设备款、人工费等。要求附件中包含结算依据和结算方法。10.争议解决协议双方就争议解决达成的协议,包括争议解决方式、期限等。要求附件中包含争议解决协议的签订日期和双方签字。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为分包方未按合同约定完成工程,包括工期延误、质量不合格等。总包方未按合同约定支付工程款。第三方未能履行合同约定的职责。2.责任认定标准工期延误:按每日赔偿合同总价的[具体比例]计算。质量不合格:分包方负责返工或更换,并承担由此产生的费用。未支付工程款:按每日支付合同总价的[具体比例]支付违约金。第三方未能履行职责:第三方承担相应的违约责任,由甲乙双方追究其责任。3.违约责任示例分包方未按合同约定在规定工期内完成工程,延误工期15天,按每日赔偿合同总价的0.5%计算,共计赔偿金额为[具体金额]。总包方未按合同约定在工程验收合格后30日内支付工程款,延误支付10天,按每日支付合同总价的0.5%计算,共计支付违约金为[具体金额]。第三方监理单位未能及时发现并纠正分包方施工中的质量问题,导致工程出现严重缺陷,第三方承担由此产生的全部责任。全文完。2024年消防水电工程劳务分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有,请填写相关方名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景:鉴于甲方在____________________(项目名称)建设中,需要乙方提供消防水电工程劳务分包服务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2目的:本合同的目的是明确甲乙双方在消防水电工程劳务分包过程中的权利、义务,确保工程顺利进行,保障双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)消防水电工程:指消防设施、电气设备、给排水系统等工程。(2)劳务分包:指乙方根据甲方的委托,承担消防水电工程劳务分包任务,为甲方提供劳务服务。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行消防水电工程劳务分包的甲方单位。(2)乙方:指承担消防水电工程劳务分包任务的乙方单位。(3)合同履行时间:指本合同生效后,乙方开始施工至工程竣工的时间。(4)合同履行地点:指消防水电工程劳务分包施工的具体地点。(5)合同履行方式:指乙方按照甲方要求,采用何种方式进行消防水电工程劳务分包施工。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成消防水电工程劳务分包任务。(2)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款。(3)甲方应提供乙方施工所需的相关资料和条件,包括施工图纸、技术规范等。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,及时提供施工所需的相关资料和条件。(2)乙方应按照甲方要求,按时、保质、保量完成消防水电工程劳务分包任务。(3)乙方应遵守国家有关法律法规和行业规范,确保施工安全。(4)乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行妥善处理。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至消防水电工程劳务分包任务完成之日止。5.2合同履行地点:消防水电工程劳务分包施工的具体地点为____________________。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,采用____________________(施工方式)进行消防水电工程劳务分包施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)消防水电工程劳务分包任务完成;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)合同终止前,甲乙双方应协商一致;(2)终止合同,甲乙双方应签署书面协议。6.4终止后果:合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,妥善处理相关事宜,包括工程款结算、设备回收等。七、费用与支付7.1费用构成:(1)劳务费用:指乙方提供的消防水电工程劳务人员的工资、福利及加班费等。(2)材料费用:指施工过程中所需的各种材料、设备、配件等费用。(3)管理费用:指施工过程中产生的各项管理费用,包括但不限于项目管理费、质量监督费等。(4)其他费用:指合同履行过程中产生的其他费用,如运输费、保险费等。7.2支付方式:(1)劳务费用:甲方应在乙方提交劳务人员工资单后,按照约定时间支付。(2)材料费用:甲方应在乙方提交材料发票及验收报告后,按照约定时间支付。(3)管理费用:甲方应在乙方提交管理费用发票及报告后,按照约定时间支付。(4)其他费用:甲方应在乙方提交相关费用凭证后,按照约定时间支付。7.3支付时间:(1)劳务费用:每月支付一次,具体支付日期为每月______日。(2)材料费用:材料验收合格后______日内支付。(3)管理费用:每季度支付一次,具体支付日期为每季度______日。(4)其他费用:费用发生之日起______日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在支付日前的______个工作日内,向乙方发出支付通知。(2)乙方应在收到支付通知后______个工作日内,向甲方提供相应的发票及费用凭证。(3)甲方应在收到乙方提供的发票及费用凭证后______个工作日内,完成支付。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方违反合同约定,导致工程延期或质量不达标的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定完成劳务分包任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现重大安全事故的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金应按实际损失计算,最高不超过合同总价的_____%。(2)赔偿金额的支付方式与费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等,均为保密内容。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同生效之日起______年。9.3保密履行方式:(1)甲乙双方应对保密内容采取严格保密措施,防止泄露。(2)未经对方同意,不得将保密内容透露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事行动等。(3)政府行为:政府政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工现场受损,无法继续施工。(2)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,双方可向有关调解机构申请调解,或依法向仲裁机构申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同。12.2不得转让的情形:(1)法律法规禁止转让的情形。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对消防水电工程劳务分包施工过程中的监督权和质量控制权。(2)乙方保留对其劳务人员的调配权和管理权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给任何第三方。(2)在合同履行期间,未经乙方书面同意,甲方不得将其在合同项下的权利和义务转让给任何第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:甲乙双方对本合同的修改和补充,应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:本合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题,确保工程顺利进行。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中所需的配合和支持。15.2协作与配合方式:(1)定期召开协调会议,沟通施工进度和质量问题。(2)及时交换信息,确保双方了解施工过程中的变化。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行任何修改。16.3增减条款:本合同中任何条款的增减,均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表人(签字):__________代表人(签字):__________签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防水电工程劳务分包合同2.乙方劳务人员名单及资质证明3.消防水电工程劳务分包施工图纸及技术规范4.材料采购清单及供应商资质证明5.甲方提供的施工场地及设施情况说明6.工程进度报告7.工程验收报告8.不可抗力事件证明材料9.争议解决相关文件10.任何其他与本合同有关的文件或资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付费用的。b.违反合同约定,导致工程延期或质量不达标的。乙方违约:a.未按约定完成劳务分包任务的。b.施工过程中出现重大安全事故的。2.违约行为的认定:违约行为的认定需依据合同约定及相关法律法规进行。甲方和乙方应各自承担相应的违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判程序解决争议的一种法律途径。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方,乙方应在接到通知后及时整改,确保工程质量达到约定标准。2.问题:施工进度滞后。解决办法:甲方和乙方应协商制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。3.问题:劳务人员资质不符。解决办法:乙方应确保劳务人员具备相应的资质,如发现不符,应及时更换。4.问题:不可抗力事件导致工程延期。解决办法:双方应按照合同约定,及时通知对方,并协商解决因不可抗力事件导致的工程延期问题。5.问题:争议解决。解决办法:甲乙双方应友好协商解决争议,协商不成时,可向有关调解机构申请调解,或依法向仲裁机构申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。多
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度文化娱乐活动广告合作与版权保护合同4篇
- 二零二五年度建筑工地节能门窗安装施工合同4篇
- 2025年度旅行社与文化机构合作的文化旅游产品开发合同4篇
- 2025年度美发店员工职业发展合同范本4篇
- 二零二五年度温馨家居租住服务协议2篇
- 个人股份代持协议(2024年修订版)
- 二零二五年度养老社区物业委托管理及照护服务协议4篇
- 2025年度厂房出租安全协议书(安全生产风险评估升级版)4篇
- 2025年度二手房交易房产质量问题处理及合同补充协议4篇
- 二零二五年度绿色出行示范园区车位代理销售管理协议4篇
- 带状疱疹护理查房课件整理
- 年月江西省南昌市某综合楼工程造价指标及
- 奥氏体型不锈钢-敏化处理
- 作物栽培学课件棉花
- 交通信号控制系统检验批质量验收记录表
- 弱电施工验收表模板
- 绝对成交课件
- 探究基坑PC工法组合钢管桩关键施工技术
- 国名、语言、人民、首都英文-及各地区国家英文名
- API SPEC 5DP-2020钻杆规范
- 组合式塔吊基础施工专项方案(117页)
评论
0/150
提交评论