个性化别墅庭院假山工程承包合同2024参考资料版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2委托方1.3假山工程1.4个性化设计1.5庭院2.工程概述与设计要求2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算2.4设计方案提交2.5设计修改与确认3.工程进度与时间表3.1工程启动时间3.2工程完工时间3.3关键节点时间表3.4进度报告3.5进度延误的处理4.工程质量与标准4.1质量要求4.2材料标准4.3施工工艺4.4质量检验4.5质量问题的处理5.工程款项5.1款项支付方式5.2款项支付时间表5.3额外费用5.4发票与税务5.5欠款处理6.知识产权与版权6.1设计版权6.2施工图纸版权6.3专利权6.4知识产权保护7.变更与修改7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用7.4设计变更7.5施工变更8.违约责任8.1承包方违约8.2委托方违约8.3违约赔偿8.4违约解除合同9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3解除合同后的处理9.4解除合同的费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁10.5法律诉讼11.合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的权利义务12.保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3保密期限12.4保密泄露的处理13.合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包规定13.3分包商的资质要求13.4分包商的职责14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3语言版本14.4合同附件14.5合同修改记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方：指根据本合同约定，承担假山工程设计、施工的法人或其他组织，具有相应的资质和能力。1.2委托方：指根据本合同约定，负责提供工程地点、资金等条件的法人或其他组织。1.3假山工程：指在委托方指定的庭院内，按照个性化设计要求进行的假山景观设计与施工。1.4个性化设计：指根据委托方的需求和庭院特点，进行的独特的假山设计，包括形状、材质、布局等。1.5庭院：指委托方提供的用于建设假山工程的场地，包括地面和空间。第二条工程概述与设计要求2.1工程地点：委托方提供的用于建设假山工程的场地，具体位置和范围详见附件一。2.2工程规模：根据委托方需求和庭院实际情况确定的假山工程的大小，具体规模详见附件一。2.3工程预算：假山工程的预算金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体预算分配详见附件二。2.4设计方案提交：承包方应在本合同签订后【】天内，向委托方提交假山工程的设计方案，包括设计图纸、效果图等。2.5设计修改与确认：委托方对承包方提交的设计方案有修改意见的，应在收到设计方案后【】天内提出，承包方应在收到修改意见后【】天内完成修改并提交给委托方确认。第三条工程进度与时间表3.1工程启动时间：本合同签订后【】天内，承包方应开始进行假山工程的设计和准备工作。3.2工程完工时间：假山工程应在合同约定的工程完工时间内完成，具体时间为【】年【】月【】日。3.3关键节点时间表：承包方应按照附件三提供的关键节点时间表进行施工，确保工程按时完成。3.4进度报告：承包方应定期向委托方报告工程进度，遇到重大问题时应立即报告并协商解决。3.5进度延误的处理：如承包方原因导致工程进度延误的，应按照本合同第十一条的约定承担违约责任。第四条工程质量与标准4.1质量要求：假山工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。4.2材料标准：假山工程所使用的材料应符合设计要求和国家相关标准，并有合格的检测报告。4.3施工工艺：承包方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保施工工艺符合行业标准和本合同的约定。4.4质量检验：假山工程完成后，承包方应按照委托方的要求进行质量检验，检验不合格的，承包方应负责修复或重新施工。4.5质量问题的处理：如假山工程出现质量问题，委托方应在发现问题时及时通知承包方，承包方应在接到通知后【】天内解决质量问题。第五条工程款项5.1款项支付方式：工程款项的支付方式为银行转账，具体账号和开户行详见附件四。5.2款项支付时间表：工程款项的支付按照本合同附件五的支付时间表进行。5.3额外费用：如工程发生额外费用，需经委托方确认后，由委托方按照实际情况支付。5.4发票与税务：承包方应向委托方提供合法的发票，并依法承担相关的税务责任。5.5欠款处理：如委托方未按时支付工程款项的，应当按照本合同第十一条的约定承担违约责任。第六条知识产权与版权6.1设计版权：假山工程的设计版权归承包方所有，未经承包方书面同意，委托方不得使用或泄露设计方案。6.2施工图纸版权：假山工程的施工图纸版权归承包方所有，未经承包方书面同意，委托方不得使用或泄露施工图纸。6.3专利权：假山工程所使用的专利技术，应当按照国家相关法律法规和专利权人的要求进行使用。6.4知识产权保护：承包方应保护假山工程的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。6.5知识产权问题的处理：如假山工程涉及知识产权问题，由承包方负责处理，并承担相应的法律责任。第八条违约责任8.1承包方违约：如承包方未按照本合同的约定履行义务的，应当按照违约程度承担违约责任，赔偿委托方的损失。8.2委托方违约：如委托方未按照本合同的约定履行义务的，应当按照违约程度承担违约责任，赔偿承包方的损失。8.3违约赔偿：违约方应按照本合同第十一条的约定，承担相应的违约赔偿责任。8.4违约解除合同：如一方违约严重，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并按照本合同第十一条的约定承担相应的责任。第九条合同解除9.1合同解除条件：如一方发生违约行为，导致合同无法履行，另一方可以解除合同。9.2合同解除程序：合同解除应当书面通知对方，并按照本合同第十一条的约定处理后续事宜。9.3解除合同后的处理：合同解除后，双方应当立即停止履行合同义务，并按照本合同第十一条的约定处理合同解除后的相关事宜。9.4解除合同的费用：如因一方违约导致合同解除的，违约方应当按照本合同第十一条的约定承担解除合同的费用。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，可以通过友好协商解决；协商不成的，可以提交调解委员会调解；调解不成的，可以提交仲裁委员会仲裁；仲裁不成的，可以向人民法院提起诉讼。10.2协商解决：双方应当在争议发生之日起【】天内进行协商，协商一致的，按照协商结果执行。10.3调解解决：如协商不成，双方可以在争议发生之日起【】天内向调解委员会申请调解，调解书经双方签字盖章后具有法律效力。10.4仲裁解决：如调解不成，双方可以在争议发生之日起【】天内向仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.5法律诉讼：如仲裁不成，双方可以向人民法院提起诉讼，按照法院的判决执行。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：本合同在假山工程完工，并经验收合格后终止。11.3合同终止后的权利义务：合同终止后，承包方应按照本合同的约定，承担后续的保修义务，并按照约定移交给委托方相关的工程资料。第十二条保密条款12.1保密信息：本合同的签订、履行过程中，双方接触到的对方商业秘密、技术秘密、机密文件等，均属于保密信息。12.2保密义务：双方对保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。12.3保密期限：保密义务的期限为本合同终止后【】年。12.4保密泄露的处理：如一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方的损失。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让：未经对方书面同意，双方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包规定：承包方可以将本合同中的部分工作分包给具有相应资质和能力的分包商。13.3分包商的资质要求：分包商应具备国家规定的相应资质，并具备完成分包工作的能力。13.4分包商的职责：分包商应按照承包方的指示和要求，完成分包工作，并承担分包工作的质量、安全等责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4合同附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。14.5合同修改记录：本合同的修改记录如下：【修改记录内容】。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程地点及范围说明详细描述工程地点的具体位置、范围和条件，包括庭院的大小、形状、现有的基础设施等，为设计和施工提供基础信息。附件二：工程规模及预算提供假山工程的详细规模，包括假山的体积、材质、布局等，以及预算分配表，明确各项费用的支出。附件三：关键节点时间表列出假山工程的关键节点，包括设计完成时间、施工开始时间、各个阶段的完成时间等，以便双方明确工程进度。附件四：款项支付时间表详细列出工程款项的支付时间、金额和条件，以及支付方式，确保双方在支付款项时有所依据。附件五：设计方案和施工图纸附件六：分包商资质证明提供分包商的国家规定的相应资质证明，以确保分包商具备完成分包工作的能力。附件七：保修条款详细描述假山工程的保修范围、保修期限、保修责任等，明确双方在保修期的权利和义务。附件八：争议解决方式选择在发生争议时，双方可以选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件九：保密信息清单列出双方在合同履行过程中需要保密的信息，包括商业秘密、技术秘密、机密文件等。附件十：合同修改记录记录合同的修改过程和修改内容，以便双方了解合同的变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照设计方案和施工图纸进行施工，导致工程质量不符合约定。2.承包方未在约定的时间内完成工程，延迟完工。3.承包方泄露了委托方的保密信息。4.委托方未按照约定支付工程款项。5.委托方未提供合格的工程地点和条件，影响工程施工。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接损失，包括工程修复费用、额外费用等。2.违约方应按照合同约定，承担相应的违约赔偿责任。3.违约方在违约行为发生后，应承担合理的违约金或损害赔偿责任。示例说明：如果承包方延迟完工，延迟的时间超过了合同约定的工程完工时间，那么承包方应按照合同约定，承担延迟完工的违约责任，如支付违约金或赔偿因延迟导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.假山工程：指在委托方指定的庭院内，按照个性化设计要求进行的假山景观设计与施工。2.知识产权：指设计方案、施工图纸等相关的知识产权，包括版权、专利权等。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括