版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水库工程项目竣工结算合同样本本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同标的1.4合同金额2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程结算依据3.1国家及地方相关法律法规3.2行业标准及规范3.3设计文件3.4施工合同4.工程结算程序4.1结算申请4.2结算审核4.3结算争议解决4.4结算支付5.工程量计算5.1工程量计算方法5.2工程量计算依据5.3工程量计算结果6.工程结算价格6.1材料价格6.2人工费用6.3施工机械费用6.4其他费用7.工程结算审核7.1审核依据7.2审核程序7.3审核结果8.工程结算争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.结算支付9.1支付方式9.2支付时间9.3支付条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同解释与适用法律第一部分:合同如下:第一条合同签订双方1.1发包方:[发包方全称]1.2承包方:[承包方全称]1.3发包方地址:[发包方地址]1.4承包方地址:[承包方地址]第二条合同签订日期2.1合同签订日期:[具体日期,例如:2024年4月1日]第三条合同标的3.1工程名称:[水库工程项目名称]3.2工程地点:[水库工程项目具体地点]3.3工程规模:[水库工程项目规模描述,如:水库容量、坝高、坝长等]3.4工程类别:[水库工程项目类别,如:大中型水库、水电站等]第四条合同金额4.1合同总价:[合同总金额,例如:人民币壹亿元整]4.2付款方式:[合同约定的付款方式,如:分阶段付款、竣工后付款等]4.3付款比例:[各阶段付款比例,例如:开工前支付10%,主体工程完成支付30%,竣工支付60%]第五条工程概况5.1工程名称:[水库工程项目名称]5.2工程地点:[水库工程项目具体地点]5.3工程规模:[水库工程项目规模描述,如:水库容量、坝高、坝长等]5.4工程类别:[水库工程项目类别,如:大中型水库、水电站等]5.5工程建设内容:[水库工程项目具体建设内容,如:大坝、溢洪道、发电厂房等]第六条工程结算依据6.1国家及地方相关法律法规:[引用的具体法律法规名称]6.2行业标准及规范:[引用的具体行业标准及规范名称]6.3设计文件:[设计文件名称及版本号]6.4施工合同:[施工合同名称及编号]第七条工程结算程序7.1结算申请:[承包方在工程完工后向发包方提交结算申请的时间要求,例如:完工后30日内]7.2结算审核:[发包方对结算申请进行审核的时间要求,例如:收到结算申请后15日内完成审核]7.3结算争议解决:[若结算过程中出现争议,争议解决方式,例如:协商、调解、仲裁等]7.4结算支付:[结算完成后,发包方支付结算款项的时间要求,例如:结算审核通过后15日内支付]第八条工程量计算8.1工程量计算方法:[采用的标准工程量计算方法,例如:国家定额工程量计算方法]8.2工程量计算依据:[工程量计算的依据文件,例如:设计图纸、施工方案等]8.3工程量计算结果:[工程量计算的最终结果,包括主要分部分项工程的工程量]第九条工程结算价格9.1材料价格:[材料价格的计算方法,例如:市场询价、合同约定价格等]9.2人工费用:[人工费用的计算方法,例如:按工种、工日计费等]9.3施工机械费用:[施工机械费用的计算方法,例如:按台班、使用时间计费等]9.4其他费用:[其他费用的种类及计算方法,例如:设计费、监理费等]第十条工程结算审核10.1审核依据:[审核结算的依据文件,例如:合同、设计文件、规范等]10.2审核程序:[结算审核的具体程序,例如:资料审查、现场核实、专家评审等]10.3审核结果:[审核通过的结算金额,以及未通过的原因和调整建议]第十一条工程结算争议解决11.1争议解决方式:[争议解决的方式,例如:协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决程序:[争议解决的具体程序,例如:提交争议解决机构、提供证据、仲裁庭审理等]11.3争议解决期限:[争议解决的时间限制,例如:自争议发生之日起60日内解决]第十二条结算支付12.1支付方式:[结算款项的支付方式,例如:银行转账、现金支付等]12.2支付时间:[结算款项的支付时间,例如:结算审核通过后5个工作日内支付]12.3支付条件:[支付结算款项的条件,例如:工程验收合格、资料齐全等]第十三条违约责任13.1违约情形:[合同中约定的违约情形,例如:未按时付款、工程质量不合格等]13.2违约责任:[违约方应承担的责任,例如:支付违约金、赔偿损失等]13.3违约赔偿:[违约赔偿的具体计算方法和标准,例如:按合同金额的一定比例计算]第十四条争议解决14.1争议解决方式:[争议解决的方式,例如:协商、调解、仲裁、诉讼等]14.2争议解决机构:[争议解决的机构,例如:当地仲裁委员会、人民法院等]14.3争议解决期限:[争议解决的时间限制,例如:自争议发生之日起90日内解决]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或经甲乙双方同意,参与合同履行、监督、咨询或提供服务的任何个人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1.1工程质量监督2.1.2工程进度管理2.1.3工程造价咨询2.1.4工程保险理赔2.1.5法律、仲裁或诉讼代理第三条第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,并书面授权其代表甲乙双方参与合同履行。3.2第三方应具备相应的资质和条件,能够胜任其所承担的工作。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在授权书中明确。第五条第三方权利与义务5.1.1获得甲乙双方提供的必要信息和工作条件;5.1.2在其职责范围内,独立行使职权;5.1.3要求甲乙双方对其工作成果给予合理报酬。5.2.1遵守国家法律法规和合同约定;5.2.2对甲乙双方提供的信息保密;5.2.3按时完成工作,保证工作质量;5.2.4对其工作造成的损失承担赔偿责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方在合同履行过程中,与甲乙双方的关系如下:6.1.1第三方与甲乙双方均为合同当事人,但第三方不代表任何一方;6.1.2第三方的工作成果应提交给甲乙双方审核;6.1.3第三方在履行职责过程中,应接受甲乙双方的监督和指导。第七条第三方介入的具体条款7.1.1第三方介入的具体职责和任务;7.1.2第三方介入的时间安排;7.1.3第三方介入的费用承担;7.1.4第三方介入的成果提交和审核;7.1.5第三方介入的争议解决机制。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更或解除,需经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。8.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;9.2协商不成的,可提交约定的争议解决机构或法院解决。第十条第三方介入的合同终止10.1.1合同约定的终止条件成就;10.1.2第三方已完成其职责;10.1.3甲乙双方书面同意终止。第十一条第三方介入的后续处理11.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方的工作成果进行验收;11.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方的工作成果进行后续处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同签订双方的身份证明文件合同签订双方的授权委托书(如有)2.工程概况文件工程设计文件工程施工图工程施工方案工程地质勘察报告3.工程结算文件工程量计算书材料价格清单人工费用清单施工机械费用清单其他费用清单4.工程结算审核文件结算审核报告结算审核依据文件结算审核争议解决文件5.第三方介入文件第三方介入授权书第三方介入工作计划第三方介入工作成果6.违约责任文件违约责任认定书违约责任赔偿协议7.争议解决文件争议解决协议争议解决裁决书8.合同终止文件合同终止通知书合同终止协议附件详细要求和说明:所有附件均需为原件或经双方认可的复印件。附件内容应与合同内容一致,并加盖合同签订双方公章或合同签订双方法定代表人签字。附件应在合同签订时或合同履行过程中提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲乙双方未按合同约定的时间履行付款义务。承包方未按合同约定的时间和质量完成工程。发包方未按合同约定的时间提供工程图纸和施工条件。第三方未按合同约定履行职责,导致工程延误或质量不合格。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算标准根据合同约定或法律法规规定。损失的赔偿应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。示例说明:如果承包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应支付合同总价的1%作为违约金。如果发包方未按合同约定的时间提供施工图纸,导致工程延误,应赔偿承包方因此产生的额外费用。全文完。2024年水库工程项目竣工结算合同样本1本合同目录一览1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据1.2法律适用2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同双方3.1甲方(水库工程业主方)3.2乙方(水库工程承包方)4.工程竣工结算4.1工程竣工结算依据4.2工程竣工结算程序4.3工程竣工结算内容4.4工程竣工结算审核5.工程竣工结算费用5.1工程竣工结算费用构成5.2工程竣工结算费用计算方法5.3工程竣工结算费用支付方式6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同附件10.1附件一:工程竣工结算书10.2附件二:工程量清单10.3附件三:合同双方签署文件11.合同履行11.1合同履行主体11.2合同履行期限11.3合同履行地点12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同解除及终止13.1合同解除及终止条件13.2合同解除及终止程序13.3合同解除及终止后果14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据及法律适用1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规,以及《水库工程项目管理规范》等相关行业规范和标准。1.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.项目概况2.1项目名称本合同项目名称为:[项目名称]2.2项目地点本合同项目地点位于:[项目地点]2.3项目规模本合同项目规模为:[项目规模]2.4项目建设内容本合同项目建设内容包括:[项目建设内容]3.合同双方3.1甲方(水库工程业主方)甲方名称:[甲方名称]甲方地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]3.2乙方(水库工程承包方)乙方名称:[乙方名称]乙方地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]4.工程竣工结算4.1工程竣工结算依据工程竣工结算依据包括但不限于:设计文件、施工图纸、工程量清单、合同约定、相关法律法规及行业标准。4.2工程竣工结算程序工程竣工结算程序如下:1.乙方提交竣工结算申请;2.甲方组织相关人员进行审核;3.乙方根据审核意见进行修改;4.甲方确认竣工结算;5.乙方提交竣工结算报告;6.甲方支付竣工结算款。4.3工程竣工结算内容工程竣工结算内容包括但不限于:工程量、工程款、设备费、材料费、人工费、其他费用等。4.4工程竣工结算审核工程竣工结算审核由甲方组织相关人员进行,确保结算的准确性、合规性。5.工程竣工结算费用5.1工程竣工结算费用构成工程竣工结算费用构成包括但不限于:直接费用、间接费用、利润等。5.2工程竣工结算费用计算方法工程竣工结算费用计算方法按照合同约定及国家有关政策执行。5.3工程竣工结算费用支付方式工程竣工结算费用支付方式为:分期支付,具体支付比例及时间节点详见合同附件。6.争议解决6.1争议解决方式争议解决方式为:协商、调解、仲裁或诉讼。6.2争议解决机构争议解决机构为:[争议解决机构名称]6.3争议解决期限争议解决期限为:自争议发生之日起[争议解决期限]内。7.违约责任7.1违约情形违约情形包括但不限于:乙方未按合同约定完成工程;甲方未按合同约定支付工程款;双方违反合同约定的其他行为。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。7.3违约责任赔偿违约责任赔偿标准按照合同约定及国家有关政策执行。8.合同解除8.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方严重违约;不可抗力事件导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序合同解除程序如下:1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.收到解除合同通知的一方应在[解除通知期限]内书面回复;3.双方协商一致后,签署解除合同协议;4.合同解除后,双方应按照协议约定处理剩余事宜。8.3合同解除后果1.乙方应立即停止施工,并按合同约定撤出施工现场;2.甲方应按照合同约定支付已完成的工程款及合理费用;3.双方应相互返还已交付的货物、材料、设备等;4.双方应按照法律法规和合同约定承担相应的责任。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效日期本合同生效日期为:[合同生效日期]9.3合同终止条件合同终止条件包括但不限于:合同约定的工期完成;合同解除;法律规定的其他终止情形。9.4合同终止日期合同终止日期为:[合同终止日期]10.合同附件10.1附件一:工程竣工结算书10.2附件二:工程量清单10.3附件三:合同双方签署文件11.合同履行11.1合同履行主体本合同由合同双方共同履行。11.2合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至合同约定的工期完成之日止。11.3合同履行地点本合同履行地点为:[合同履行地点]12.合同变更12.1合同变更条件合同变更条件包括但不限于:法律法规变更;合同履行过程中出现的新情况、新问题;双方协商一致。12.2合同变更程序合同变更程序如下:1.提出变更的一方应书面通知对方;2.收到变更通知的一方应在[变更通知期限]内书面回复;3.双方协商一致后,签署合同变更协议;4.合同变更协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。12.3合同变更内容合同变更内容应具体明确,包括但不限于:变更事项、变更原因、变更后的合同条款等。13.合同解除及终止13.1合同解除及终止条件合同解除及终止条件同第八条。13.2合同解除及终止程序合同解除及终止程序同第八条。13.3合同解除及终止后果合同解除及终止后果同第八条。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知条款本合同项下的通知应以书面形式进行,通过[通知方式]送达至对方指定地址。14.3不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。14.4合同份数本合同一式[合同份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指非甲乙双方的独立第三方,包括但不限于监理单位、审计机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入情形1.合同履行过程中出现重大争议,双方无法达成一致;2.需要第三方提供专业意见或服务;3.合同履行过程中发现重大质量或安全问题;4.需要第三方进行审计、验收等。15.3第三方介入程序第三方介入程序如下:1.双方协商一致后,确定第三方介入的事项及范围;2.双方共同邀请第三方介入,并与其签订相应协议;3.第三方介入后,按照协议约定履行职责。16.第三方责任16.1第三方责任界定第三方在本合同中的责任仅限于其提供的专业意见或服务,对甲乙双方因第三方意见或服务导致的损失,第三方应承担相应的责任。16.2第三方责任限额第三方责任限额为:[责任限额金额],超过此限额的部分,由甲乙双方按比例承担。16.3第三方责任承担第三方责任承担方式如下:1.第三方提供的专业意见或服务存在重大失误,导致甲乙双方损失的,第三方应承担赔偿责任;2.第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,第三方应承担赔偿责任;3.第三方未履行协议约定的职责,导致甲乙双方损失的,第三方应承担违约责任。17.第三方权利17.1第三方权利界定第三方在本合同中的权利包括但不限于:1.收取合理的费用;2.根据协议约定,获得甲乙双方提供的资料、信息等;3.享有协议约定的其他权利。17.2第三方权利行使1.第三方行使权利时,不得损害甲乙双方的合法权益;2.第三方行使权利应按照协议约定进行;3.第三方行使权利应遵守相关法律法规。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托关系,甲方委托第三方提供专业意见或服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托关系,乙方委托第三方提供专业意见或服务。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,与甲乙双方均无直接合同关系。18.4第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方的关系为独立第三方,相互之间无直接合同关系。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。19.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时向第三方提供必要的信息。19.3第三方介入结束后,甲乙双方应按照第三方提供的意见或服务结果,继续履行本合同约定的义务。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后,如甲乙双方仍存在争议,应按照本合同约定的争议解决方式解决。20.2第三方介入过程中,如第三方与甲乙双方发生争议,应按照协议约定解决。20.3第三方介入后,如第三方与甲乙双方均存在争议,应按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程竣工结算书要求:详细列明工程竣工结算的各项费用,包括直接费用、间接费用、利润等,并提供计算依据和计算方法。说明:此附件为工程竣工结算的主要依据,需确保准确无误。2.附件二:工程量清单要求:详细列明工程量清单,包括工程名称、工程量、单价、总价等,并按照合同约定的计量规则进行编制。说明:此附件为工程量计算的依据,需确保工程量的准确性和合理性。3.附件三:合同双方签署文件要求:包括合同签订时的所有文件,如合同副本、协议书、补充协议等。说明:此附件为合同的补充文件,用于证明合同的签订过程和内容。4.附件四:第三方介入协议要求:详细列明第三方介入的事项、范围、费用、责任等,并明确双方的权利和义务。说明:此附件为第三方介入的协议,需确保各方权益的平衡。5.附件五:工程变更记录要求:详细记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明:此附件为工程变更的记录,需确保变更的合理性和合法性。6.附件六:工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:此附件为工程验收的依据,需确保验收的客观性和公正性。7.附件七:工程款支付凭证要求:详细记录工程款支付的时间、金额、支付方式等。说明:此附件为工程款支付的记录,需确保支付的准确性和及时性。8.附件八:工程进度报告要求:详细记录工程进度的时间、完成情况、存在问题等。说明:此附件为工程进度的记录,需确保进度的合理性和可控性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程;甲方未按合同约定支付工程款;双方违反合同约定的其他行为。2.违约责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。双方违反合同约定的其他行为,根据违约行为的具体情况,由双方协商解决,协商不成的,可按照本合同约定的争议解决方式解决。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定完成工程,导致工程延误,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为延误工期总工程款的[比例]%。甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为未支付工程款总额的[比例]%。双方违反合同约定的保密条款,泄露对方商业秘密,泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024年水库工程项目竣工结算合同样本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1项目名称1.2建设单位名称1.3施工单位名称1.4监理单位名称2.工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程类别2.4工程建设工期3.工程结算依据3.1设计文件3.2施工合同3.3相关法规和政策3.4其他相关文件4.工程结算程序4.1工程量计算4.2材料价格确认4.3人工费计算4.4施工措施费计算4.5其他费用计算5.工程结算审核5.1审核机构5.2审核内容5.3审核程序5.4审核期限6.工程结算争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.工程结算支付7.1付款方式7.2付款时间7.3付款条件7.4逾期付款责任8.工程结算资料8.1结算文件8.2支付凭证8.3其他相关资料9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.其他约定13.1知识产权归属13.2法律适用13.3合同附件14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1项目名称:2024年水库工程项目1.2建设单位名称:水利建设有限公司1.3施工单位名称:建筑工程有限公司1.4监理单位名称:工程监理有限公司2.工程概况2.1工程地点:省市县2.2工程规模:总库容万立方米,坝高米2.3工程类别:中型水库工程2.4工程建设工期:2024年1月1日至2025年12月31日3.工程结算依据3.1设计文件:包括但不限于工程设计说明书、施工图纸、设计变更通知等3.2施工合同:包括但不限于施工合同文本、补充协议、技术交底等3.3相关法规和政策:国家及地方相关法律法规、行业标准和规范3.4其他相关文件:工程招投标文件、合同备案证明、工程验收报告等4.工程结算程序4.1工程量计算:依据施工图纸、工程量清单、现场实际测量数据进行4.2材料价格确认:参照市场价格、合同约定价格、询价结果确定4.3人工费计算:依据工程量、人工费单价、人工费调整系数计算4.4施工措施费计算:依据施工方案、措施费用标准计算4.5其他费用计算:依据合同约定、市场价格、实际发生情况计算5.工程结算审核5.1审核机构:由建设单位、施工单位、监理单位共同组成5.2审核内容:包括但不限于工程量计算、材料价格、人工费、措施费等5.3审核程序:由审核机构对结算资料进行审核,形成审核意见5.4审核期限:自收到结算资料之日起30日内完成审核6.工程结算争议解决6.1争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼6.2争议解决机构:仲裁委员会或人民法院6.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决7.工程结算支付7.1付款方式:分阶段支付,按月进度支付7.2付款时间:每月五个工作日内支付当月工程款7.3付款条件:结算审核通过,施工进度符合合同约定7.4逾期付款责任:按逾期付款金额的千分之五每日计收违约金8.工程结算资料8.1结算文件:包括工程结算书、工程量清单、材料价格表、人工费计算表、措施费计算表等8.2支付凭证:包括银行付款凭证、现金支付凭证等8.3其他相关资料:包括合同文本、设计变更通知、施工记录、验收报告、工程照片等9.合同变更与解除9.1变更程序:任何一方提出变更,需提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订变更协议9.2解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,经对方书面通知后,合同解除9.3解除程序:解除合同需书面通知对方,并立即停止履行合同义务,妥善处理善后事宜10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时付款、未按合同约定完成工程、未按期提交结算资料等10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:仲裁委员会11.3争议解决期限:自仲裁机构受理之日起6个月内作出仲裁裁决12.合同生效与终止12.1生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效12.2生效日期:2024年1月1日12.3终止条件:合同约定的工程竣工结算完成后,或合同解除后12.4终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续13.其他约定13.1知识产权归属:双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有13.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律13.3合同附件:包括但不限于工程设计文件、施工图纸、合同变更协议等14.合同附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3合同变更协议14.4工程量清单14.5材料价格表14.6人工费计算表14.7措施费计算表14.8验收报告14.9其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,为了实现合同目的,经甲乙双方协商一致,由第三方参与合同履行、监督、调解或仲裁等行为。1.2第三方可以是中介机构、专业咨询机构、监理单位、仲裁机构或其他具有专业能力的独立第三方。2.第三方介入的类型与责任2.1监督方:负责对合同履行的过程进行监督,确保合同约定的各项要求得到执行。2.2调解方:在合同发生争议时,协助甲乙双方进行调解,促进争议的解决。2.3仲裁方:在合同争议无法通过协商和调解解决时,负责对争议进行仲裁,作出最终裁决。2.4评估方:对合同履行的结果进行评估,提供专业意见和建议。3.第三方介入的约定3.1第三方介入需在合同中明确约定,包括第三方类型、职责、权限、费用及介入程序等。3.2第三方介入的约定应经甲乙双方签字确认,作为合同附件。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额是指在合同履行过程中,第三方因自身原因造成合同一方损失,应承担的最高赔偿责任。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并根据第三方类型、职责及可能产生的风险进行合理设定。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责权利划分:5.1.1第三方应按照合同约定履行监督、调解、仲裁或评估等职责。5.1.2第三方在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正。5.1.3第三方在合同履行过程中产生的费用,由甲方承担。5.2第三方与乙方的责权利划分:5.2.1第三方应按照合同约定履行监督、调解、仲裁或评估等职责。5.2.2第三方在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正。5.2.3第三方在合同履行过程中产生的费用,由乙方承担。5.3第三方与甲乙双方共同的权利义务:5.3.1第三方在合同履行过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知双方。5.3.2第三方在合同履行过程中,如发现合同约定不明确或存在争议,应及时提出建议或协助解决。6.第三方介入的程序6.1甲乙双方协商一致后,向第三方发
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度集成电路产品品牌推广与市场营销合同3篇
- 二零二五年度水果种植基地土地流转合同3篇
- 2024美团外卖店外卖配送区域合作合同范本3篇
- 2025年度零星土建工程合同纠纷调解合同4篇
- 二零二五版贵金属保管与寄售服务合同2篇
- 2024中考语文复习方案原创阅读议论文阅读
- 2024这份签订劳动合同指南请查收
- 二零二五年度农业科技合作合同会签书3篇
- 二零二五年腾讯新闻客户端品牌宣传与推广合同3篇
- 2025年度临时仓储空间共享租赁及增值服务合同4篇
- 常见老年慢性病防治与护理课件整理
- 履约情况证明(共6篇)
- 云南省迪庆藏族自治州各县区乡镇行政村村庄村名居民村民委员会明细
- 设备机房出入登记表
- 六年级语文-文言文阅读训练题50篇-含答案
- 医用冰箱温度登记表
- 零售学(第二版)第01章零售导论
- 大学植物生理学经典05植物光合作用
- 口袋妖怪白金光图文攻略2周目
- 光伏发电站集中监控系统通信及数据标准
- 三年级下册生字组词(带拼音)
评论
0/150
提交评论