2025年度数据中心基础设施安装工程合同十3篇_第1页
2025年度数据中心基础设施安装工程合同十3篇_第2页
2025年度数据中心基础设施安装工程合同十3篇_第3页
2025年度数据中心基础设施安装工程合同十3篇_第4页
2025年度数据中心基础设施安装工程合同十3篇_第5页
已阅读5页,还剩147页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心基础设施安装工程合同十本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心基础设施安装工程概述2.2工程范围及内容2.3工程地点及工期3.工程质量要求3.1工程质量标准3.2工程验收标准3.3工程质量保证措施4.工程进度要求4.1工程进度计划4.2工程进度调整4.3工程延误责任5.工程合同价格5.1工程合同总价5.2工程合同支付方式5.3工程合同支付节点6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及程序6.2工程索赔范围及程序6.3工程变更及索赔处理7.工程保险及安全7.1工程保险范围及要求7.2工程安全责任7.3工程安全事故处理8.合同履行及管理8.1合同履行时间及地点8.2合同履行程序8.3合同管理责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿10.3违约责任处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止日期13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件内容13.3合同附件效力14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同签署及生效程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1数据中心基础设施安装工程概述本合同标的为科技有限公司新建数据中心基础设施安装工程,包括但不限于服务器机柜、网络设备、存储设备、电源设备、制冷设备等。2.2工程范围及内容(1)服务器机柜安装;(2)网络设备安装,包括交换机、路由器等;(3)存储设备安装;(4)电源设备安装;(5)制冷设备安装;(6)综合布线;(7)接地系统安装;(8)消防系统安装;2.3工程地点及工期工程地点:省市区科技有限公司新建数据中心工期:自合同签订之日起90天内完成3.工程质量要求3.1工程质量标准本工程应按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量达到优良等级。3.2工程验收标准工程验收应按照国家及行业标准进行,验收合格后方可交付使用。3.3工程质量保证措施(1)选用符合国家标准和行业标准的材料;(2)严格执行施工工艺和质量控制措施;(3)建立完善的质量管理体系,确保工程质量;(4)定期对施工人员进行技术培训和质量教育。4.工程进度要求4.1工程进度计划甲方应于合同签订后5个工作日内向乙方提供详细的工程进度计划。4.2工程进度调整如因不可抗力等原因导致工程进度调整,双方应协商一致,并及时调整工程进度计划。4.3工程延误责任因乙方原因导致工程延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。5.工程合同价格5.1工程合同总价本工程合同总价为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。5.2工程合同支付方式(1)合同签订后,乙方提交合同保证金人民币伍万元整(¥50,000.00);(2)工程进度达到30%时,支付工程款人民币叁拾万元整(¥300,000.00);(3)工程进度达到60%时,支付工程款人民币伍拾万元整(¥500,000.00);(4)工程进度达到90%时,支付工程款人民币壹拾万元整(¥100,000.00);(5)工程竣工验收合格后15日内,支付剩余工程款。5.3工程合同支付节点支付节点按照工程进度计划执行,具体支付时间以甲方确认的工程进度为准。6.工程变更及索赔6.1工程变更范围及程序工程变更范围包括但不限于设计变更、工程量变更、材料设备变更等。工程变更程序如下:(1)甲方提出变更申请;(2)乙方进行技术论证;(3)双方协商一致后,签订变更协议;(4)按照变更协议执行。6.2工程索赔范围及程序工程索赔范围包括但不限于工期延误、材料设备价格上涨、不可抗力等原因造成的损失。工程索赔程序如下:(1)乙方提出索赔申请;(2)甲方进行核实;(3)双方协商一致后,签订索赔协议;(4)按照索赔协议执行。8.合同履行及管理8.1合同履行时间及地点合同履行时间为合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。合同履行地点为省市区科技有限公司新建数据中心。8.2合同履行程序(1)乙方应在合同签订后5个工作日内向甲方提交施工组织设计和施工方案;(2)甲方应在收到乙方提交的施工组织设计和施工方案后3个工作日内予以确认;(3)乙方按照经甲方确认的施工组织设计和施工方案进行施工;(4)双方应定期召开工程协调会,解决施工过程中的问题;(5)工程竣工后,乙方应提交工程竣工报告和验收申请。8.3合同管理责任(1)甲方负责监督工程进度和质量,确保工程按期、按质完成;(2)乙方负责施工过程中的安全管理,确保施工安全;(3)双方应按照合同约定,及时沟通和解决合同履行过程中出现的问题。9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)一方违约,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未纠正;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同因履行完毕、提前解除或因其他原因终止。9.3合同解除及终止程序(1)提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方;(2)双方应协商解决合同解除或终止后的相关问题;(3)合同解除或终止后,双方应按照约定进行结算。10.违约责任10.1违约责任承担(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付逾期付款违约金;(2)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金;(3)任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。10.2违约责任赔偿违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。10.3违约责任处理违约责任的处理应按照合同约定进行,双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)提交争议一方应书面通知另一方;(2)双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决;(3)协商不成,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构仲裁机构或人民法院。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同因履行完毕、提前解除或因其他原因终止。12.3合同生效及终止日期合同生效日期为双方签字盖章之日,终止日期为合同履行完毕或双方协商一致解除合同之日。13.其他约定事项13.1合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)施工组织设计;(4)施工方案;(5)其他相关文件。13.2合同附件内容合同附件内容为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。13.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力,如有冲突,以本合同为准。14.合同签署及生效14.1合同签署日期本合同于2025年4月1日签署。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署及生效程序(1)双方代表在本合同上签字盖章;(2)本合同一式两份,双方各执一份;(3)本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高工程质量,保障双方的合法权益。15.3第三方介入方式(1)监理方:负责监督工程进度和质量,确保施工符合合同约定;(2)检测机构:负责对工程材料、设备进行检测,确保其符合国家标准;(3)咨询顾问:提供专业意见和建议,协助双方解决合同履行过程中遇到的问题;(4)供应商:提供工程所需材料、设备,并保证其质量。15.4第三方责任划分15.4.1监理方责任监理方应严格按照国家相关法律法规和合同约定,对工程施工进行监督,确保工程质量和进度。监理方的责任限额为合同总价的5%。15.4.2检测机构责任检测机构应按照合同约定,对工程材料、设备进行检测,确保其符合国家标准。检测机构的责任限额为检测服务费用的2倍。15.4.3咨询顾问责任咨询顾问应提供专业意见和建议,协助双方解决合同履行过程中遇到的问题。咨询顾问的责任限额为咨询费用的2倍。15.4.4供应商责任供应商应按照合同约定,提供符合标准的材料、设备,并保证其质量。供应商的责任限额为合同总价的5%。15.5第三方介入程序15.5.1甲方或乙方认为需要第三方介入时,应书面通知对方,并说明介入的目的、方式和第三方的基本信息。15.5.2双方应协商确定第三方介入的具体事项和责任范围。15.5.3第三方介入后,应按照合同约定和双方协商一致的方式开展工作。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失,应承担的最高赔偿限额。16.2第三方责任限额确定(1)第三方介入的目的和方式;(2)第三方提供服务或产品的性质;(3)第三方在合同中的角色和责任;(4)行业惯例和标准。16.3第三方责任限额执行第三方责任限额在合同中明确约定,并在合同履行过程中严格执行。如第三方违反合同约定,造成损失,应按照责任限额承担赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,第三方应按照甲方的要求,履行合同约定的义务。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为承揽关系,第三方应按照合同约定,提供合格的服务或产品。17.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方(甲乙双方)的划分如下:(1)第三方与甲方:委托代理关系;(2)第三方与乙方:承揽关系;(3)第三方与其他第三方:无直接关系,各自独立承担自身责任。17.4第三方与其他各方的责任划分第三方与其他各方的责任划分应按照合同约定和法律规定进行。如发生争议,应通过协商或诉讼等方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含详细的工程平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,必须符合国家相关标准和规范。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,确保施工质量的关键文件。2.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,必须详细、准确。附件说明:工程量清单是计算工程款和结算的基础,确保双方权益的重要文件。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等,必须科学、合理。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。4.施工方案详细要求:针对具体工程项目的施工方法、工艺流程、质量标准等,必须具有可操作性。附件说明:施工方案是施工过程中的指导文件,确保施工质量。5.工程变更单详细要求:记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施,必须及时、准确。附件说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件,确保工程顺利进行。6.工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收结果、验收人员等信息,必须真实、完整。附件说明:工程验收报告是工程竣工验收的重要文件,确保工程质量。7.质量检测报告详细要求:记录工程材料、设备的质量检测数据,必须符合国家标准。附件说明:质量检测报告是确保工程质量的重要文件,防止不合格材料、设备进入工程。8.工程进度报告详细要求:包括工程进度、存在问题及解决措施,必须定期提交。附件说明:工程进度报告是监督工程进度的重要文件,确保工程按期完成。9.工程结算书详细要求:包括工程量清单、单价、总价、支付进度等,必须真实、准确。附件说明:工程结算书是工程款支付的重要依据,确保双方权益。10.合同附件详细要求:包括合同补充协议、会议纪要、书面通知等,必须完整、有效。附件说明:合同附件是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)未按时支付工程款:按逾期付款违约金计算,每日按合同总价0.1%支付。示例:若合同总价为100万元,逾期付款1天,违约金为100万元×0.1%×1=1000元。(2)未按时提供工程图纸:每延误一天,向乙方支付违约金,每日按合同总价0.05%支付。示例:若合同总价为100万元,延误1天,违约金为100万元×0.05%×1=500元。2.乙方违约行为及责任认定(1)未按时完成工程:每延误一天,向甲方支付违约金,每日按合同总价0.1%支付。示例:若合同总价为100万元,延误1天,违约金为100万元×0.1%×1=1000元。(2)施工质量不符合要求:乙方承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若因乙方施工质量原因导致甲方遭受损失,乙方应赔偿损失金额。3.第三方违约行为及责任认定(1)未按时提供合格材料、设备:第三方承担返工、更换等费用,并赔偿由此造成的损失。示例:若第三方提供的材料不符合要求,导致工程延误,第三方应赔偿延误损失。(2)未按时完成检测、监理等任务:第三方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若第三方延误检测时间,导致工程无法按期验收,第三方应赔偿损失。全文完。2025年度数据中心基础设施安装工程合同十1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同签订背景二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排三、合同标的1.服务器设备2.网络设备3.存储设备4.电源设备5.安全设备四、合同价格及支付方式1.合同总价2.分阶段付款比例3.付款时间节点4.付款方式5.逾期付款违约责任五、工程进度及验收1.工程进度安排2.验收标准3.验收程序4.验收时间5.验收不合格的处理六、工程变更及索赔1.工程变更程序2.工程变更费用3.索赔程序4.索赔条件5.索赔金额七、违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.违约责任赔偿标准4.违约责任承担方式八、知识产权及保密1.知识产权归属2.保密义务3.保密期限4.违反保密义务的责任九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同终止后事宜处理十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后事宜处理十二、其他约定1.不可抗力2.合同附件3.合同附件效力4.合同解释5.合同生效前事项处理十三、合同附件1.合同附件一:工程量清单2.合同附件二:工程进度计划3.合同附件三:设备清单4.合同附件四:付款计划5.合同附件五:其他相关文件十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位盖章5.合同签署单位法定代表人签字合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度数据中心基础设施安装工程合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:2025年3月15日4.合同签订地点:北京市5.合同双方基本信息:甲方(建设单位):北京科技有限公司乙方(施工单位):北京YY工程管理有限公司6.合同签订背景:为满足甲方数据中心业务发展需求,乙方负责甲方的数据中心基础设施安装工程。二、工程概况1.工程名称:北京科技有限公司数据中心基础设施安装工程2.工程地点:北京市区路号3.工程规模:占地面积5000平方米,建筑面积3000平方米4.工程内容:服务器设备安装网络设备安装存储设备安装电源设备安装安全设备安装5.工程进度安排:阶段一:基础施工(2025年3月16日2025年4月15日)阶段二:设备安装(2025年4月16日2025年5月15日)阶段三:系统调试与验收(2025年5月16日2025年6月15日)三、合同标的1.服务器设备:品牌为,型号为,数量为台2.网络设备:品牌为,型号为,数量为台3.存储设备:品牌为,型号为,数量为台4.电源设备:品牌为,型号为,数量为台5.安全设备:品牌为,型号为,数量为台四、合同价格及支付方式1.合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)2.分阶段付款比例:阶段一:基础施工完成,支付合同总价30%阶段二:设备安装完成,支付合同总价40%阶段三:系统调试与验收合格,支付合同总价30%3.付款时间节点:阶段一:2025年4月16日阶段二:2025年5月16日阶段三:2025年6月16日4.付款方式:银行转账5.逾期付款违约责任:逾期付款每日按合同总价0.5%支付违约金五、工程进度及验收1.工程进度安排:如第三条所述2.验收标准:服务器、网络、存储、电源、安全设备安装符合国家相关标准系统运行稳定,性能满足设计要求3.验收程序:甲方组织验收小组,对工程进行验收乙方配合验收,提供相关资料4.验收时间:阶段三:2025年6月16日5.验收不合格的处理:乙方负责整改,直至合格六、工程变更及索赔1.工程变更程序:甲方提出变更申请,乙方进行评估双方协商确定变更内容、费用及时间2.工程变更费用:变更费用由变更原因方承担3.索赔程序:乙方提出索赔申请,甲方进行评估双方协商确定索赔金额及处理方式4.索赔条件:因不可抗力、政策调整等原因导致工程成本增加5.索赔金额:根据实际情况确定七、违约责任1.甲方违约责任:未按时支付款项,按逾期付款违约责任执行提供虚假资料,导致工程延误或质量问题,承担相应责任2.乙方违约责任:未按时完成工程,按合同约定支付违约金工程质量不合格,承担修复费用及赔偿损失3.违约责任赔偿标准:按合同约定及实际损失确定4.违约责任承担方式:支付违约金、修复费用、赔偿损失等八、知识产权及保密1.知识产权归属:本合同项下产生的任何知识产权归甲方所有2.保密义务:双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务3.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年4.违反保密义务的责任:违反保密义务的一方承担相应的法律责任九、争议解决1.争议解决方式:通过友好协商解决协商不成,提交合同签订地人民法院诉讼解决2.争议解决机构:无3.争议解决程序:双方协商一致后,在规定时间内提交争议解决机构4.争议解决费用:由败诉方承担5.争议解决期限:自争议发生之日起3个月内十、合同解除及终止1.合同解除条件:任何一方违反合同约定,致使合同无法履行不可抗力导致合同无法履行2.合同解除程序:违约方提出解除合同,另一方确认或提出异议双方协商一致解除合同3.合同终止条件:合同履行完毕合同解除依法终止4.合同终止程序:双方书面确认合同终止5.合同终止后事宜处理:乙方将工程交付甲方甲方支付剩余款项双方办理合同终止手续十一、合同生效及终止1.合同生效条件:双方签字盖章乙方具备相应的资质和条件2.合同生效日期:合同签订日期3.合同终止条件:如第十条所述4.合同终止日期:合同履行完毕或依法终止5.合同终止后事宜处理:如第十条所述十二、其他约定1.不可抗力:因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任2.合同附件:本合同附件一至附件五3.合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力4.合同解释:本合同条款如有歧义,按有利于合同履行原则解释5.合同生效前事项处理:双方就合同生效前事项达成一致,并签订补充协议十三、合同附件1.合同附件一:工程量清单2.合同附件二:工程进度计划3.合同附件三:设备清单4.合同附件四:付款计划5.合同附件五:其他相关文件十四、合同签署1.合同签署日期:2025年3月15日2.合同签署地点:北京市3.合同签署人员:甲方代表:乙方代表:4.合同签署单位盖章:北京科技有限公司北京YY工程管理有限公司5.合同签署单位法定代表人签字:北京科技有限公司:[]北京YY工程管理有限公司:[]甲方(建设单位):[]乙方(施工单位):[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定项目经理条款:甲方有权指定项目经理,并对其工作进行监督和指导。项目经理应具备相关资质和经验,确保工程顺利进行。项目经理对工程进度、质量和安全负总责。2.甲方提供设计变更权条款:甲方在工程实施过程中有权提出设计变更要求。乙方应在接到变更通知后及时调整施工方案,并确保变更不影响工程质量和进度。设计变更引起的费用调整由双方协商确定。3.甲方提供现场管理权条款:甲方有权对施工现场进行管理,包括但不限于施工区域划分、人员进出管理等。乙方应积极配合甲方进行现场管理,确保施工现场安全、整洁、有序。4.甲方监督权条款:甲方有权对乙方进行日常监督,包括但不限于工程质量、进度、安全等。乙方应接受甲方监督,并及时向甲方汇报工程进展情况。5.甲方验收权条款:甲方有权对完成的工程进行验收,验收合格后方可支付工程款。乙方应配合甲方进行验收,并确保工程质量达到合同约定标准。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主选择供应商条款:乙方有权根据工程需求自主选择设备、材料供应商。甲方应确保乙方选择的供应商符合国家相关标准和要求。2.乙方制定施工方案权条款:乙方有权根据工程实际情况制定施工方案,并报甲方审批。甲方应在收到施工方案后及时提出意见,乙方应予以采纳。3.乙方施工组织权条款:乙方有权对施工人员进行组织和管理,确保工程进度和质量。甲方应尊重乙方对施工人员的安排和管理。4.乙方安全责任条款:乙方对施工现场安全负全责,确保施工过程中不发生安全事故。甲方应提供必要的安全防护措施和培训。5.乙方质量保证条款:乙方应确保工程质量达到国家相关标准和合同约定要求。甲方有权对工程质量进行监督,乙方应积极配合。三、第三方中介参与时的附加条款及说明1.中介机构职责条款:中介机构应负责协调甲方、乙方之间的沟通和协商,确保合同履行。中介机构应客观公正地处理双方争议,提供专业意见和建议。2.中介机构费用条款:中介机构费用由甲方和乙方协商确定,并纳入合同总价。中介机构费用支付方式及时间由双方约定。3.中介机构保密条款:中介机构应遵守合同约定,对双方商业秘密和信息保密。中介机构不得泄露任何涉及甲乙双方的商业秘密。4.中介机构解除条款:中介机构违反合同约定,导致合同无法履行,双方有权解除中介机构合同。中介机构合同解除后,应承担相应的违约责任。5.中介机构责任条款:中介机构应对其提供的服务负责,如因中介机构原因导致合同无法履行,中介机构应承担相应责任。中介机构责任范围、赔偿标准由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:工程量清单2.合同附件二:工程进度计划3.合同附件三:设备清单4.合同附件四:付款计划5.合同附件五:其他相关文件6.合同附件六:甲方指定项目经理资质证明7.合同附件七:乙方施工方案及资质证明8.合同附件八:中介机构资质证明及服务协议9.合同附件九:相关法律法规及标准10.合同附件十:合同签订及修改记录二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项乙方未按时完成工程乙方提供的设备、材料不符合合同约定乙方施工过程中发生安全事故中介机构泄露商业秘密2.违约行为认定:甲方未按时支付款项,经催告后仍不支付乙方未按时完成工程,经甲方催告后仍未按期完成经第三方检测机构检测,乙方提供的设备、材料不符合合同约定标准发生安全事故,经调查确认乙方存在责任中介机构泄露商业秘密,经双方确认三、法律名词及解释:1.知识产权:指人们对其智力成果所享有的专有权利。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.违约责任:指合同一方违反合同约定,应当承担的法律责任。5.保密义务:指双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应催告甲方支付,并保留相关证据,必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应采取措施加快工程进度,并通知甲方,如无法按期完成,应提出合理理由并协商解决。3.问题:设备、材料质量不合格。解决办法:乙方应立即更换或修复不合格的设备、材料,并承担相应费用。4.问题:安全事故发生。解决办法:乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大,并报告甲方,同时积极配合事故调查。五、所有应用场景:1.数据中心基础设施建设。2.服务器、网络、存储、电源、安全设备安装。3.工程进度管理。4.工程质量监控。5.付款及结算管理。6.争议解决。7.知识产权保护。8.保密协议执行。全文完。2025年度数据中心基础设施安装工程合同十2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:随着我国信息技术的快速发展,数据中心作为信息技术的重要基础设施,其重要性日益凸显。为满足我国数据中心建设的需要,甲方决定在2025年度进行数据中心基础设施安装工程,以提升数据中心的服务质量和稳定性。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施安装工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)数据中心:指为满足企业、政府、科研机构等用户对数据存储、处理、传输等需求,按照一定规模、技术标准和安全要求建设的专门场所。(2)基础设施安装工程:指在数据中心内进行的电力、网络、制冷、消防等基础设施的安装、调试和验收工作。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行数据中心基础设施安装工程的企业或机构。(2)乙方:指承接甲方委托的数据中心基础设施安装工程的企业。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成数据中心基础设施安装工程。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保工程进度和质量。(3)甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成数据中心基础设施安装工程。(2)乙方应确保工程质量和安全,遵守相关法律法规和行业标准。(3)乙方应积极配合甲方对工程进行监督,及时解决工程中出现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:数据中心现场。5.3合同履行方式:乙方负责数据中心基础设施的安装、调试和验收工作,甲方提供必要的配合和支持。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,且工程验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)任何一方要求终止合同,应提前____天书面通知对方。(2)双方应就终止合同的事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,确保场地整洁。(2)双方应按照合同约定结算工程款。(3)合同终止后,双方应相互配合,妥善处理善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程材料费:包括但不限于服务器、存储设备、网络设备、电源设备、制冷设备、消防设备等基础设施所需材料的费用。(2)人工费:包括但不限于施工人员、技术人员、管理人员等参与工程的人力成本。(3)设备租赁费:如需租赁工程所需的施工设备,则包括租赁费用。(4)其他费用:包括但不限于交通费、住宿费、保险费、税费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。(2)进度款:工程按照合同约定进度完成后,甲方应按照实际完成工程量向乙方支付相应的进度款。(3)竣工结算款:工程验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余的工程款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:根据工程进度,每月或每季度支付一次。(3)竣工结算款支付时间:工程验收合格后____个工作日内。7.4支付条款(1)支付方式:甲方应通过银行转账方式支付工程款。(2)发票要求:乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内向甲方开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时完成工程验收的,应承担由此产生的延期责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方提供的材料或设备不符合合同约定的,应承担由此产生的损失。(3)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失承担赔偿责任,赔偿金额以双方协商确定或依法裁决为准。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密范围。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、骚乱等社会事件。(3)政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对数据中心基础设施安装工程的设计、技术方案和施工标准的最终决定权。(2)乙方保留对工程中涉及的技术秘密和商业秘密的知识产权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对乙方工作质量和进度进行监督的权利。(2)在合同履行期间,乙方保留对工程中出现的任何问题进行及时调整和修复的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充,必须以书面形式提出,并经双方签字确认后生效。14.2修改和补充效力修改或补充的条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就工程进度、质量、安全等方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论