2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同3篇_第1页
2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同3篇_第2页
2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同3篇_第3页
2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同3篇_第4页
2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方5.合同签订地点二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目业主5.项目投资方三、合同标的1.幕墙深化设计内容2.幕墙施工质量控制要求3.幕墙安全防护措施四、设计要求1.设计依据2.设计标准3.设计成果4.设计周期五、施工质量控制1.施工质量控制标准2.施工质量控制流程3.施工质量控制责任六、安全防护措施1.安全防护标准2.安全防护措施3.安全防护责任七、合同履行1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同履行义务八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序九、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式2.合同价款支付方式3.合同价款调整十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十二、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同附件3.合同附件说明4.合同其他约定十三、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工图纸3.其他相关文件合同编号2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同一、合同概述1.合同名称:2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同2.合同编号:2025YGXYMWCSCZLJSQHFFHT3.合同签订日期:2023年4月1日4.合同双方:甲方:产业园开发有限公司乙方:幕墙设计及施工有限公司5.合同签订地点:市区大厦二、项目背景1.项目名称:2025产业园项目2.项目地点:市区3.项目规模:占地面积万平方米,建筑面积万平方米4.项目业主:产业园开发有限公司5.项目投资方:产业园开发有限公司三、合同标的1.幕墙深化设计内容:a.幕墙结构设计b.幕墙材料选择c.幕墙施工工艺设计2.幕墙施工质量控制要求:a.施工质量标准b.施工质量检查c.施工质量问题处理3.幕墙安全防护措施:a.安全防护方案b.安全防护设施c.安全防护培训四、设计要求1.设计依据:a.国家及行业标准b.设计规范c.项目要求2.设计标准:a.国家及行业相关标准b.甲方要求3.设计成果:a.幕墙深化设计图纸b.幕墙施工图c.设计说明书4.设计周期:a.设计开始时间:合同签订后15天内b.设计完成时间:合同签订后60天内五、施工质量控制1.施工质量控制标准:a.符合国家及行业标准b.符合甲方要求2.施工质量控制流程:a.施工前质量控制b.施工中质量控制c.施工后质量控制3.施工质量控制责任:a.乙方负责施工全过程的质量控制b.甲方对施工质量进行监督六、安全防护措施1.安全防护标准:a.符合国家及行业标准b.符合甲方要求2.安全防护措施:a.施工现场安全防护方案b.施工现场安全防护设施c.施工现场安全防护培训3.安全防护责任:a.乙方负责施工现场的安全防护b.甲方对施工现场安全防护进行监督七、合同履行1.合同履行期限:a.设计周期:合同签订后60天内b.施工周期:合同签订后120天内2.合同履行地点:a.市区2025产业园项目现场3.合同履行方式:a.乙方按照合同约定进行幕墙深化设计、施工质量控制及安全防护b.甲方提供必要的技术支持及协调工作4.合同履行义务:a.乙方按时完成设计、施工任务b.甲方按时支付合同价款c.双方共同确保合同履行顺利进行八、合同变更与解除1.合同变更条件:a.乙方在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致设计、施工期限延长,可向甲方提出变更申请。b.甲方在合同履行过程中,如需调整设计或施工要求,应书面通知乙方,经双方协商一致后,可进行合同变更。2.合同解除条件:a.双方协商一致,可解除合同。b.因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方均可解除合同。3.合同变更与解除程序:a.变更或解除合同,双方应书面通知对方,并签订变更或解除合同协议。b.合同变更或解除后,双方应按照协议约定履行相关义务。九、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式:a.合同价款根据设计、施工图纸及工程量计算确定。b.合同价款包括设计费、施工费、材料费、安全防护费等。2.合同价款支付方式:a.设计费:合同签订后支付30%,设计完成后支付70%。b.施工费:合同签订后支付30%,主体结构封顶后支付30%,竣工验收合格后支付40%。3.合同价款调整:a.因市场波动等原因导致材料价格变动,双方可协商调整合同价款。十、违约责任1.违约情形:a.乙方未按合同约定完成设计、施工任务。b.甲方未按合同约定支付合同价款。c.双方违反合同约定的其他情形。2.违约责任承担:a.乙方未按时完成设计、施工任务,应向甲方支付违约金。b.甲方未按时支付合同价款,应向乙方支付违约金。3.违约赔偿:a.违约金按合同价款的%计算。b.因违约给对方造成的损失,应承担赔偿责任。十一、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决合同争议。b.协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:a.市区仲裁委员会。3.争议解决程序:a.双方应在争议发生后天内提交仲裁申请。b.仲裁委员会应在收到仲裁申请后天内组成仲裁庭。十二、合同生效及其他1.合同生效条件:a.双方签字盖章后生效。b.合同签订后天内报送相关部门备案。2.合同附件:a.设计图纸b.施工图纸c.其他相关文件3.合同附件说明:a.合同附件为合同组成部分,具有同等法律效力。4.合同其他约定:a.本合同一式两份,双方各执一份。b.合同未尽事宜,双方可另行协商解决。十三、合同解除与终止1.合同解除条件:a.双方协商一致,可解除合同。b.因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方均可解除合同。2.合同终止条件:a.合同约定的设计、施工任务全部完成。b.合同约定的其他终止条件。3.合同解除与终止程序:a.解除或终止合同,双方应书面通知对方,并签订解除或终止合同协议。b.合同解除或终止后,双方应按照协议约定履行相关义务。十四、合同附件清单1.设计图纸2.施工图纸3.其他相关文件甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________代表人(签字):_________________________代表人(签字):_________________________日期:_________________________日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更a.甲方有权根据项目实际情况,对幕墙设计进行必要的变更。b.任何设计变更均需乙方书面确认,并重新计算相关费用。c.甲方应在设计变更后天内通知乙方,乙方应在天内完成设计变更。2.甲方主导施工进度a.甲方有权根据项目进度要求,对施工进度进行监督和调整。b.乙方应按照甲方要求调整施工计划,确保项目按期完成。c.甲方有权要求乙方在必要时增加施工人员或设备,相关费用由乙方承担。3.甲方主导材料采购a.甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方要求进行材料采购。b.甲方指定的材料供应商应符合国家及行业相关标准。c.乙方应确保材料质量,如有质量问题,乙方承担相应责任。4.甲方主导验收标准a.甲方有权根据项目要求,制定验收标准和流程。b.乙方应按照甲方制定的验收标准和流程进行自检和整改。c.甲方有权对验收结果进行监督,对不合格部分要求乙方整改。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导设计优化a.乙方有权对幕墙设计进行优化,提高设计质量。b.乙方优化设计需经甲方书面确认,并重新计算相关费用。c.乙方应在设计优化后天内通知甲方,甲方应在天内确认优化设计。2.乙方主导施工方案a.乙方有权制定施工方案,确保施工质量和进度。b.乙方制定的施工方案需经甲方书面确认。c.乙方应确保施工方案的实施,如有问题,乙方承担相应责任。3.乙方主导材料选择a.乙方有权根据项目需求和材料性能,选择合适的材料供应商。b.乙方选择的材料供应商应符合国家及行业相关标准。c.乙方应确保材料质量,如有质量问题,乙方承担相应责任。4.乙方主导验收流程a.乙方有权制定验收流程,确保验收过程的公正、透明。b.乙方应按照验收流程进行自检和整改。c.甲方有权对验收结果进行监督,对不合格部分要求乙方整改。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介职责a.第三方中介负责对合同履行情况进行监督,确保双方权益。b.第三方中介有权对设计、施工、材料等方面进行审核。c.第三方中介应保持中立,不得偏袒任何一方。2.第三方中介费用a.第三方中介费用由甲方和乙方按照约定比例承担。b.第三方中介费用应在合同签订时支付,并按合同约定进行结算。3.第三方中介报告a.第三方中介应在合同履行结束后天内提交审核报告。b.审核报告应详细列明合同履行情况、存在问题及整改建议。c.第三方中介报告作为合同履行的重要依据,双方应共同遵守。4.第三方中介争议解决a.第三方中介在履行职责过程中如遇争议,应书面通知双方。b.双方应在接到通知后天内协商解决争议。c.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工图纸3.设计说明书4.施工方案5.材料清单6.安全防护方案7.合同变更协议8.第三方中介审核报告9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按时完成设计或施工任务。b.甲方未按时支付合同价款。c.任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定:a.乙方未按时完成设计或施工任务,经甲方确认后,视为违约。b.甲方未按时支付合同价款,经乙方确认后,视为违约。c.违约行为的认定以合同约定为准。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁委员会:依法设立,独立行使仲裁职权的机构。3.诉讼:指当事人因合同纠纷,向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议。4.中介:指在合同履行过程中,为双方提供信息、协调、监督等服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,影响施工进度。解决办法:建立设计变更审批流程,明确变更原因、影响及费用,确保变更的合理性和必要性。2.问题:材料供应商选择不当,导致材料质量问题。解决办法:甲方指定材料供应商,乙方进行审核,确保材料质量符合要求。3.问题:施工过程中出现安全问题。解决办法:严格执行安全防护措施,加强安全培训,确保施工安全。五、所有应用场景:1.适用于新建产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护。2.适用于既有建筑幕墙改造项目。3.适用于涉及大型公共建筑幕墙项目。4.适用于涉及特殊材料或工艺的幕墙项目。全文完。2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目业主1.5项目设计单位1.6项目施工单位2.设计要求2.1设计依据2.2设计原则2.3设计内容2.4设计深度2.5设计图纸3.施工质量控制3.1施工质量控制目标3.2施工质量控制措施3.3施工过程检验3.4竣工验收3.5质量保证期4.安全防护措施4.1安全防护责任4.2安全防护设施4.3安全培训4.4安全检查4.5事故处理5.合同工期5.1施工工期5.2设计工期5.3工期延误及处理6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款进度6.4逾期付款7.设计变更7.1设计变更程序7.2设计变更费用7.3设计变更通知8.施工变更8.1施工变更程序8.2施工变更费用8.3施工变更通知9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约金计算9.3违约金支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同备案13.合同附件13.1设计图纸13.2施工图纸13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1合同补充条款14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护工程1.2项目地点:市区路号1.3项目规模:总建筑面积约万平方米,幕墙面积约万平方米1.4项目业主:房地产开发有限公司1.5项目设计单位:建筑设计研究院1.6项目施工单位:建筑装饰工程有限公司2.设计要求2.1设计依据:国家相关法律法规、行业标准、地方规范及项目设计文件2.2设计原则:安全、适用、经济、美观、环保2.3设计内容:包括但不限于幕墙结构设计、材料选择、施工工艺、质量标准等2.4设计深度:满足施工图设计深度要求,确保施工过程中各项技术指标的实现2.5设计图纸:包括但不限于总平面图、立面图、剖面图、节点详图等3.施工质量控制3.1施工质量控制目标:确保工程质量达到国家及行业标准要求,实现零缺陷、零事故3.2施工质量控制措施:建立完善的质量管理体系,实行全过程、全方位质量控制3.3施工过程检验:按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工过程检验3.4竣工验收:竣工验收合格后方可交付使用,验收不合格的工程不得交付使用3.5质量保证期:自工程竣工验收合格之日起计算,一般为2年4.安全防护措施4.1安全防护责任:施工单位负责施工现场的安全防护工作,确保施工人员安全4.2安全防护设施:按照国家和地方安全规范要求,设置必要的安全防护设施4.3安全培训:对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识4.4安全检查:定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患4.5事故处理:发生安全事故时,立即启动应急预案,及时处理事故5.合同工期5.1施工工期:自合同签订之日起,预计施工工期为个月5.2设计工期:自合同签订之日起,预计设计工期为个月5.3工期延误及处理:因设计变更、不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致后,可适当延长工期6.合同价款及支付方式6.1合同价款:根据设计图纸、施工图纸及工程量清单,合同总价为人民币万元整6.2支付方式:按照合同约定分期支付,具体支付节点如下:1.设计费支付:设计阶段完成后,支付设计费的50%2.施工款支付:工程进度达到合同约定节点后,支付相应比例的施工款3.竣工验收款支付:竣工验收合格后,支付剩余施工款的30%4.质量保证期满后支付:质量保证期满后,支付剩余施工款的20%6.3付款进度:按工程进度和合同约定进行支付6.4逾期付款:逾期付款的,按每日万分之五支付违约金8.设计变更8.1设计变更程序:设计变更需经设计单位、施工单位、业主单位三方协商一致,并形成书面文件8.2设计变更费用:设计变更产生的费用由责任方承担,如无责任方,则由三方按比例分摊8.3设计变更通知:设计变更通知应在变更实施前天送达相关单位9.施工变更9.1施工变更程序:施工变更需经施工单位、业主单位协商一致,并形成书面文件9.2施工变更费用:施工变更产生的费用由责任方承担,如无责任方,则由双方按合同约定分摊9.3施工变更通知:施工变更通知应在变更实施前天送达相关单位10.违约责任10.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任10.2违约金计算:违约金的计算方式按合同约定执行,如无约定,按实际损失计算10.3违约金支付:违约金应在违约行为发生后天内支付11.争议解决11.1争议解决方式:争议解决采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式11.2争议解决机构:争议解决机构为仲裁委员会或人民法院11.3争议解决程序:争议解决程序按相关法律法规和争议解决机构的规定执行12.合同解除1.一方严重违约,另一方在合理期限内未采取补救措施2.发生不可抗力,导致合同无法履行3.合同约定的其他解除条件12.2合同解除程序:合同解除需经双方协商一致,并形成书面文件12.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按约定处理剩余工程、费用结算、违约责任承担等事宜13.合同生效13.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效日期:合同生效日期为年月日13.3合同备案:合同签订后天内,双方应向相关部门备案14.其他约定事项14.1合同补充条款:本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议14.2合同附件:本合同附件包括但不限于设计图纸、施工图纸、工程量清单等14.3合同签署日期:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及范围1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同相关事务的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。1.3第三方的介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、风险评估、合同纠纷调解等。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。2.3第三方介入协议的签订时间不应晚于合同签订时间。3.第三方职责3.1第三方应根据介入协议的约定,履行相应的职责,包括但不限于:a.监督工程进度和质量;b.对工程材料、设备进行检测;c.提供风险评估和咨询;d.参与合同纠纷的调解和仲裁。4.第三方权利4.1第三方有权根据介入协议的约定,获取必要的信息和资料,包括但不限于工程图纸、施工记录、检测报告等。4.2第三方有权对工程进度和质量提出意见和建议。4.3第三方有权在介入协议约定的范围内,对合同履行情况进行监督和检查。5.第三方义务5.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,独立、客观、公正地履行职责。5.2第三方应保守合同相关秘密,不得泄露给任何第三方。5.3第三方应按照介入协议的约定,按时提交工作成果和报告。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据介入协议的约定确定,最高不超过合同价款的%。6.2第三方的责任限额计算方式如下:a.第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵,责任限额为万元;b.第三方因故意或重大过失导致合同履行出现重大瑕疵,责任限额为万元;c.第三方因不可抗力导致合同履行出现瑕疵,责任限额为万元。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系,第三方在介入协议约定的范围内,代表甲方或乙方行使权利、履行义务。7.2第三方与甲方、乙方之间不得存在利益冲突,如存在利益冲突,应及时披露并采取必要措施消除。7.3第三方在介入过程中,应尊重甲方、乙方的意见,并保持与甲方、乙方的良好沟通。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件如下:a.合同履行完毕;b.第三方职责履行完毕;c.第三方介入协议约定的其他终止条件。9.第三方介入费用的承担9.1第三方介入费用由甲方、乙方按介入协议的约定承担。9.2第三方介入费用的支付方式、支付时间等由介入协议约定。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。10.2协商不成的,可提交介入协议约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含总平面图、立面图、剖面图、节点详图等,符合国家及行业标准。附件说明:设计图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸详细要求:根据设计图纸和施工规范,详细标注施工节点、材料、工艺要求等。附件说明:施工图纸是施工过程的指导文件,应确保图纸的准确性和可操作性。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单是工程结算的依据,应确保清单的准确性和完整性。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保方案的合理性和可行性。5.施工方案详细要求:针对具体施工内容,制定详细的施工步骤、工艺流程、质量控制措施等。附件说明:施工方案是施工过程中的重要指导文件,应确保方案的可行性和安全性。6.材料设备清单详细要求:列出所需材料、设备的名称、规格、数量、品牌、产地等。附件说明:材料设备清单是施工过程中物资采购的依据,应确保清单的准确性和完整性。7.质量检验报告详细要求:记录施工过程中的质量检验结果,包括材料、设备、施工质量等。附件说明:质量检验报告是工程质量的重要证明文件,应确保报告的真实性和准确性。8.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全培训、安全检查、事故处理等。附件说明:安全生产记录是安全生产管理的重要依据,应确保记录的完整性和准确性。9.工程结算报告详细要求:根据合同约定,对工程量、材料、设备等进行结算,并编制结算报告。附件说明:工程结算报告是工程款支付的重要依据,应确保结算的准确性和合理性。10.合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、原因、时间、审批程序等。附件说明:合同变更记录是合同履行的重要补充文件,应确保记录的完整性和真实性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为设计单位未按时完成设计任务,导致施工延误。施工单位未按设计图纸和施工规范施工,导致工程质量不合格。施工单位未按时完成施工任务,导致工程延期交付。甲方未按时支付工程款,导致施工单位资金周转困难。乙方未按时提供设计图纸和施工图纸,导致施工进度延误。2.责任认定标准违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:a.支付违约金;b.修复或返工;c.承担由此产生的损失;d.按合同约定解除合同。3.违约责任示例设计单位未按时完成设计任务,导致施工延误5天,甲方有权要求设计单位支付每日元的违约金。施工单位未按设计图纸施工,导致工程质量不合格,乙方需承担修复费用,并支付每日元的违约金。甲方未按时支付工程款,导致施工单位资金周转困难,甲方需支付每日元的违约金。全文完。2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景为了进一步优化2025产业园项目的幕墙设计,提高施工质量,确保施工安全,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025产业园项目幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护方面的权利、义务,确保项目顺利进行,实现双方的共同利益。三、定义与解释3.1专业术语1.幕墙:指建筑物外墙的非承重部分,包括玻璃、金属、石材等材料构成的围护结构。2.二次深化设计:指在初步设计基础上,对幕墙设计进行细化,完善设计细节。3.施工质量控制:指对幕墙施工过程中的材料、工艺、施工质量进行监督检查,确保施工质量达到合同要求。4.安全防护:指在施工过程中,采取各种措施,防止事故发生,保障施工人员的人身安全和财产安全。3.2关键词解释1.甲方:指委托乙方进行幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护的一方。2.乙方:指接受甲方委托,负责幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护的一方。3.施工单位:指承担幕墙施工任务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时完成幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护工作。2.甲方有权对乙方的施工质量、安全防护措施进行监督检查。3.甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时完成幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护工作。2.乙方应确保施工质量达到合同要求,并对施工过程中的质量问题进行整改。3.乙方应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和财产安全。4.乙方应按照甲方要求,提供相关施工资料和报告。五、履行条件5.1合同履行时间:自合同签订之日起至幕墙工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:2025产业园项目施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,负责幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护工作,甲方配合乙方完成相关工作。七、费用与支付7.1费用构成1.幕墙二次深化设计费用:根据设计工作量及复杂程度,按实际发生费用计算。2.施工质量控制费用:包括质量控制人员工资、检测设备租赁、检测材料费用等。3.安全防护费用:包括安全防护用品、安全防护设施、安全教育培训等费用。4.管理费用:包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。5.不可预见费用:指合同履行过程中,因不可抗力或甲方要求变更等原因,产生的额外费用。7.2支付方式1.乙方应在完成设计、质量控制及安全防护工作后,向甲方提交相应的费用清单。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单后,按照约定的支付比例和方式支付费用。7.3支付时间1.设计费用:在合同签订后10个工作日内,支付设计费用的50%。2.施工质量控制及安全防护费用:在幕墙工程竣工验收合格后,支付剩余50%。7.4支付条款1.甲方支付费用时,应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方提供相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。2.甲方因自身原因导致项目延期,应向乙方支付相应的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成设计、质量控制及安全防护工作的,应向甲方支付违约金。2.乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按合同总金额的5%计算。2.赔偿金额应以人民币计算,并按实际损失赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.项目的相关技术资料、设计图纸、施工方案等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致的合同无法履行。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事冲突等。3.政府行为:政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。2.双方应采取措施减轻不可抗力带来的损失。10.4不可抗力实例1.因地震导致项目延期。2.因战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1.甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商期限为收到争议通知之日起30个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商无果,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.或双方协商一致,提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.如有特殊情况需要转让,转让方应提前30日通知对方,并取得对方书面同意。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间,不得将幕墙施工任务转让给第三方。2.甲方在合同履行期间,不得将项目整体转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对幕墙设计方案的最终审批权。2.乙方保留对施工质量控制及安全防护措施的建议权。13.2特殊权力保留1.乙方在合同履行期间,对甲方提供的图纸、资料等保密信息享有知识产权。2.甲方对乙方在合同履行过程中发现的问题,有权要求乙方提供解决方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何修改或补充本合同的协议,均应以书面形式提出,经双方签字确认后生效。14.2修改和补充效力1.任何修改或补充本合同的协议,均应与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、材料供应等。2.乙方应按照甲方要求,及时提供设计图纸、施工方案等。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通和协调。2.任何一方在履行合同过程中遇到问题,应及时与对方沟通,共同解决。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于幕墙二次深化设计、施工质量控制及安全防护的完整协议,任何与本合同相冲突的口头或书面协议均无效。16.3增减条款任何增减本合同的条款,均应以书面形式提出,并经双方签字确认后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.幕墙二次深化设计方案及图纸。2.施工质量控制方案及检测报告。3.安全防护措施及应急预案。4.双方签订的保密协议。5.甲方提供的施工场地、材料等相关证明文件。6.乙方提交的工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论