二零二五年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用3篇_第1页
二零二五年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用3篇_第2页
二零二五年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用3篇_第3页
二零二五年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用3篇_第4页
二零二五年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在地下综合管廊建设工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,实现地下空间的高效利用。三、定义与解释3.1专业术语3.2关键词解释四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成地下综合管廊建设工程;(2)甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止和纠正;(3)甲方应按照合同约定支付工程款,并承担因自身原因导致的工程延误、质量缺陷等责任;(4)甲方应积极配合乙方进行工程验收,确保工程顺利交付。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成地下综合管廊建设工程;(2)乙方应保证施工过程中遵守国家法律法规,确保工程质量和安全;(3)乙方应按照甲方要求提供施工方案、施工组织设计等文件;(4)乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程顺利交付。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求,采用合理的施工工艺和施工方法,完成地下综合管廊建设工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)本合同约定的工期届满,且工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(2)双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致后签订终止协议;(3)合同解除后,双方应按照协议约定进行工程结算和债务清偿。6.4终止后果(1)合同解除后,乙方应立即停止施工,并将施工现场清理完毕;(2)双方应按照合同约定进行工程结算和债务清偿;(3)本合同解除不影响双方在合同履行过程中产生的其他权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等;(2)工程间接费用:包括设计费、勘察费、监理费、保险费、税费等;(3)其他费用:包括合同变更费用、不可预见费用等。7.2支付方式(1)乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和相应的发票,甲方在收到乙方提交的文件后,按照约定的支付比例支付工程款;(2)甲方支付给乙方的款项,应以人民币结算,并采用银行转账的方式进行。7.3支付时间7.4支付条款(1)甲方支付给乙方的款项,应按照合同约定的支付比例和支付时间进行;(2)如因乙方原因导致工程延误,甲方有权暂缓支付相应延误期间的工程款;(3)如因甲方原因导致工程延误,甲方应按照合同约定支付乙方相应的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(2)甲方未按时进行工程验收的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失;(2)乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付赔偿金,赔偿金的具体金额由双方协商确定,或由相关第三方机构评估确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属于保密内容。9.2保密期限9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件地震、洪水、火灾、战争、政府行为等均属于不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件的一方应立即通知对方;(2)双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题;(3)如因不可抗力导致合同无法履行,双方可根据实际情况部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形;(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对地下综合管廊建设工程的设计、施工、监理等环节的监督权;(2)乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规,并接受甲方及相关部门的监督检查。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行期间,对地下空间利用的调整权;(2)乙方在施工过程中,如发现地下空间利用存在安全隐患,应及时向甲方报告,并采取必要措施予以处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订书面修改或补充协议,作为本合同的附件。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应就地下综合管廊建设工程的进度、质量、安全等方面进行定期沟通;(2)双方应就地下空间利用的相关问题进行协商,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通;(2)双方应指定专人负责合同的履行和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地下综合管廊建设工程包含形式及地下空间利用的完整协议,取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下综合管廊建设工程设计文件2.地下综合管廊建设工程施工方案3.地下综合管廊建设工程施工组织设计4.地下综合管廊建设工程施工图5.地下综合管廊建设工程合同变更协议6.地下综合管廊建设工程竣工报告7.地下综合管廊建设工程验收报告8.地下综合管廊建设工程相关法律法规文件9.地下综合管廊建设工程相关标准规范文件10.双方协商达成的其他书面文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款:认定标准为超过合同约定的支付时间。未按时进行工程验收:认定标准为超过合同约定的验收时间。2.乙方违约:未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准:认定标准为工程进度报告和验收报告。施工过程中发生安全事故:认定标准为安全事故报告和相关调查结果。未遵守国家相关法律法规:认定标准为相关执法部门的处罚决定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.违约金:指合同一方违约时,根据合同约定或法律规定,向守约方支付的一定金额的金钱。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:双方应协商解决,如需延长工期,应签订书面变更协议。2.问题:工程质量问题解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告整改情况。3.问题:地下空间利用冲突解决办法:双方应协商解决,必要时可寻求第三方机构进行调解。4.问题:合同履行过程中沟通不畅解决办法:双方应指定专人负责沟通协调,确保信息及时传递。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供地下综合管廊建设工程所需的设计、监理、咨询等服务。第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成服务。第三方应保守合同内容及相关秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并有权要求甲方承担因甲方原因导致的工程延误、质量缺陷等责任。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于土地使用、施工许可等。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,获得合同约定的工程款。乙方有权在合同履行过程中,根据实际情况提出合理的变更请求。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付逾期付款违约金。甲方未按时提供施工条件的,应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成地下综合管廊建设工程。甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止和纠正。2.甲方利益条款:甲方有权在工程验收合格后,获得地下综合管廊的使用权。甲方有权在合同履行过程中,对乙方的施工进度和质量进行监督。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程或未达到合同约定的质量标准的,应承担相应的违约责任。乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目投资及资金来源3.合同工期3.1工期要求3.2工期调整及延误处理4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验及验收4.3质量保证期5.工程进度5.1进度计划5.2进度控制及调整5.3工程验收6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2付款方式及时间6.3付款条件及违约责任7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.不可抗力8.1不可抗力事件定义8.2不可抗力事件处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金及赔偿11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务11.3违约责任12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效及解除程序14.其他约定事项14.1通知及送达14.2合同份数及效力14.3附件及补充协议14.4合同解释及争议解决14.5合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:市地下综合管廊建设有限公司地址:市区路号乙方:市建筑工程有限公司地址:市区路号1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:授权代表:乙方法定代表人:授权代表:赵六1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市区地下综合管廊建设工程2.2项目地点市区路至路2.3项目规模及建设内容项目全长公里,包括管廊主体结构、附属设施及地下空间利用。2.4项目投资及资金来源项目总投资为人民币亿元,资金来源为甲方自筹及政府补助。3.合同工期3.1工期要求合同工期为个月,自合同生效之日起计算。3.2工期调整及延误处理因不可抗力、甲方原因或乙方原因导致工期延误的,经双方协商一致,可对工期进行相应调整,并按调整后的工期执行。4.工程质量要求4.1质量标准本工程应符合《城市地下综合管廊工程技术规范》及相关国家标准、行业标准和地方标准的要求。4.2质量检验及验收乙方应按照国家及行业相关标准进行自检,并在每道工序完成后进行质量验收,甲方应按合同约定进行监督验收。4.3质量保证期本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起年。5.工程进度5.1进度计划乙方应按照合同约定的进度计划组织实施,并按月向甲方报送进度报告。5.2进度控制及调整甲方应定期对工程进度进行监督检查,如发现进度偏差,双方应协商调整进度计划。5.3工程验收工程完工后,乙方应按照合同约定进行自验,并向甲方提交验收申请。甲方应在接到验收申请后日内完成验收。6.合同价格及支付方式6.1合同价格本合同总价为人民币亿元,包括但不限于工程费用、设备费用、材料费用、施工费用等。6.2付款方式及时间甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款。具体付款节点及比例如下:(1)开工前支付合同总额的20%;(2)主体结构完工后支付合同总额的30%;(3)附属设施完工后支付合同总额的30%;(4)竣工验收合格后支付合同总额的20%。6.3付款条件及违约责任甲方应在收到乙方提交的符合付款条件的申请及相关文件后日内支付工程款。如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。8.不可抗力8.1不可抗力事件定义本合同所称不可抗力,是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。双方应协商决定是否延期履行合同、部分或全部免除责任或变更合同内容。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无9.3争议解决程序争议解决程序按照中华人民共和国相关法律规定执行。10.违约责任10.1违约情形(1)未按合同约定的时间和质量要求完成工程;(2)未经甲方同意擅自变更工程内容;(3)因乙方原因导致工程发生重大安全事故;(4)逾期付款或未按合同约定支付工程款;(5)其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担乙方发生违约行为,应按照合同约定承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约金及赔偿违约金的具体计算方法及赔偿标准由双方在合同中约定。11.保密条款11.1保密信息范围本合同涉及的技术资料、商业秘密、财务信息等均为保密信息。11.2保密义务双方应对保密信息予以严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用。11.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程已按约定完成;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。12.3合同解除及终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。13.合同生效及解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件合同解除条件同第12.1条。13.3合同生效及解除程序合同生效及解除程序同第12.3条。14.其他约定事项14.1通知及送达本合同项下通知,应以书面形式发送,自发出之日起满日,对方未提出异议的,视为送达。14.2合同份数及效力本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。14.3附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释及争议解决本合同的解释以中文文本为准。如本合同与法律法规相冲突,以法律法规为准。14.5合同签署及生效日期本合同经甲乙双方签字盖章后生效,签署日期为2024年月日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要而介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。15.2第三方介入原因(1)为确保工程质量,需要进行第三方监理;(2)对工程材料、设备进行第三方检测;(3)对工程设计进行第三方审查;(4)提供专业咨询服务;(5)办理工程保险等。16.第三方责权利16.1第三方责任第三方在履行其职责过程中,应严格按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定行事,并对因其过失或违反合同约定而产生的损失承担相应的法律责任。16.2第三方权利第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用,并享有合同约定的其他权利。16.3第三方义务(1)保守合同秘密,不得泄露合同内容及甲乙双方的商业秘密;(2)按照合同约定的时间、质量和标准完成工作;(3)对工作结果承担相应的责任;(4)在合同约定的范围内行使权利。17.第三方与其他各方的划分说明17.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方对第三方的工作成果负有监督责任,并对第三方的工作成果承担连带责任。17.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为合同履行中的协作关系,乙方应按照合同约定配合第三方的工作,并对第三方的工作成果承担相应的责任。17.3与第三方自身的划分第三方应独立承担其自身工作成果的责任,不受甲乙双方的影响。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任或侵权责任,其赔偿责任的上限。18.2责任限额约定(1)第三方责任限额为本合同总价款的%;(2)如第三方责任限额不足以赔偿损失,甲乙双方可另行协商确定;(3)第三方责任限额不适用于因第三方故意或重大过失造成的损失。19.第三方介入的合同条款变更19.1合同条款变更当需要第三方介入时,甲乙双方应根据实际情况,对合同相关条款进行必要的变更,包括但不限于:(1)明确第三方介入的目的、范围和方式;(2)约定第三方的工作内容和质量要求;(3)明确第三方的责任和义务;(4)约定第三方的工作费用及支付方式。19.2变更程序合同条款变更需经甲乙双方书面同意,并由双方签字盖章后生效。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构无20.3争议解决程序争议解决程序按照中华人民共和国相关法律规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件要求:提供加盖公章的营业执照复印件,证明双方具备合法的法人资格。说明:本附件用于证明甲乙双方在签订合同时具有合法的主体资格。2.附件二:合同签订双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,包括身份证复印件及法定代表人证明书。说明:本附件用于证明法定代表人有权代表公司签订合同。3.附件三:合同签订双方授权委托书要求:提供授权委托书,明确授权代表的权限范围。说明:本附件用于证明授权代表有权代表公司签订合同。4.附件四:项目立项批准文件要求:提供项目立项批准文件,证明项目符合国家相关政策规定。说明:本附件用于证明项目具有合法的建设背景。5.附件五:工程勘察设计文件要求:提供工程勘察设计文件,包括设计说明书、图纸等。说明:本附件用于证明工程设计符合规范要求。6.附件六:工程地质勘察报告要求:提供工程地质勘察报告,包括地质勘察结果及分析。说明:本附件用于证明工程地质条件符合建设要求。7.附件七:工程预算书要求:提供工程预算书,包括工程量清单、单价及总价等。说明:本附件用于证明工程预算的合理性。8.附件八:工程进度计划要求:提供工程进度计划,包括各阶段工期及节点。说明:本附件用于明确工程进度安排。9.附件九:工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括验收结果及质量评价。说明:本附件用于证明工程已按约定完成。10.附件十:第三方介入合同及服务协议要求:提供第三方介入合同及服务协议,明确第三方的工作内容、责任及费用。说明:本附件用于证明第三方介入的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。责任认定:乙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致甲方遭受损失,乙方应支付违约金万元。2.违约行为:乙方未经甲方同意擅自变更工程内容。责任认定:乙方应承担违约责任,包括恢复原状、赔偿损失等。示例:乙方擅自变更工程内容,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿损失万元。3.违约行为:因乙方原因导致工程发生重大安全事故。责任认定:乙方应承担全部责任,包括赔偿损失、承担刑事责任等。示例:乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应赔偿损失并承担刑事责任。4.违约行为:逾期付款或未按合同约定支付工程款。责任认定:乙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例:乙方逾期付款,导致甲方遭受损失,乙方应支付违约金万元。5.违约行为:其他违反合同约定的行为。责任认定:根据具体违约行为,乙方应承担相应的违约责任。示例:乙方违反合同约定,导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度地下综合管廊建设工程合同包含形式及地下空间利用2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方基本信息4.合同标的5.合同期限二、地下综合管廊建设工程1.工程概况2.工程范围3.工程规模4.工程质量要求5.工程进度要求三、地下空间利用1.地下空间规划2.地下空间利用方式3.地下空间开发利用权限4.地下空间使用限制5.地下空间保护措施四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.双方保密义务4.合同变更及解除5.违约责任五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式2.预付款3.进度款4.结算款5.保修金六、工期及进度管理1.工期安排2.进度控制措施3.工期延误责任4.进度调整程序5.工期违约责任七、工程质量及验收1.质量标准2.工程验收程序3.质量争议处理4.质量保证期5.质量违约责任八、安全生产与文明施工1.安全生产责任2.文明施工要求3.安全生产措施4.安全生产事故处理5.安全生产违约责任九、合同变更及解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.合同解除后的处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.仲裁或诉讼4.争议解决费用承担5.争议解决期限十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理5.合同存续期间的法律变更十二、附件1.地下综合管廊建设工程设计方案2.地下空间利用规划图3.合同附件清单4.合同附件内容5.合同附件签署十三、合同签署及生效1.合同签署方式2.合同签署日期3.合同生效日期4.合同备案5.合同签署地点十四、其他约定1.法律适用2.语言文字3.合同份数4.合同签署5.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二四年度地下综合管廊建设工程合同2.合同签订日期:2024年1月1日3.合同双方基本信息:a.发包方名称:_________b.发包方地址:_________c.发包方联系人:_________d.承包方名称:_________e.承包方地址:_________f.承包方联系人:_________4.合同标的:建设地下综合管廊及地下空间利用项目5.合同期限:自2024年1月1日起至2026年12月31日止二、地下综合管廊建设工程1.工程概况:a.工程名称:_________b.工程地点:_________c.工程规模:_________d.工程总投资:_________2.工程范围:a.地下综合管廊主体结构建设b.管廊内各类管线敷设c.管廊出入口及附属设施建设3.工程规模:a.管廊长度:_________b.管廊宽度:_________c.管廊高度:_________4.工程质量要求:a.符合国家及行业相关质量标准b.管廊结构安全可靠c.管线敷设规范合理5.工程进度要求:a.工程开工日期:2024年2月1日b.工程竣工日期:2025年12月31日三、地下空间利用1.地下空间规划:a.地下空间规划应符合城市规划要求b.地下空间利用应符合国家相关法规2.地下空间利用方式:a.管廊内管线包括电力、通信、给水、排水、燃气等b.地下空间可用于商业、停车等用途3.地下空间开发利用权限:a.发包方负责地下空间开发利用的审批手续b.承包方按照批准的规划进行施工4.地下空间使用限制:a.禁止在地下空间内进行非法活动b.限制地下空间内的噪声、振动等污染5.地下空间保护措施:a.确保地下空间结构安全b.定期检查和维护地下空间设施四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务:a.按时支付合同价款b.提供施工所需资料c.监督工程进度和质量2.承包方权利与义务:a.按合同约定完成工程b.按时提交工程进度报告c.保证工程质量3.双方保密义务:a.对合同内容保密b.对工程信息保密4.合同变更及解除:a.经双方协商一致可变更合同内容b.合同解除需书面通知对方5.违约责任:a.违约方应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式:a.按照工程量清单计价b.合同总价:_________2.预付款:a.预付款比例:________%b.预付款支付时间:合同签订后____个工作日内3.进度款:a.按月进度支付b.每月进度款比例:________%4.结算款:a.工程竣工验收合格后支付b.结算款比例:________%5.保修金:a.保修金比例:________%b.保修金支付时间:合同签订后____个工作日内六、工期及进度管理1.工期安排:a.工程开工日期:2024年2月1日b.工程竣工日期:2025年12月31日2.进度控制措施:a.制定详细的进度计划b.定期召开进度协调会3.工期延误责任:a.因发包方原因导致的工期延误,由发包方承担责任b.因承包方原因导致的工期延误,由承包方承担责任4.进度调整程序:a.双方协商一致后调整进度b.调整进度需书面通知对方5.工期违约责任:a.违约方需支付违约金b.违约金比例:________%七、工程质量及验收1.质量标准:a.符合国家及行业相关质量标准b.管廊结构安全可靠c.管线敷设规范合理2.工程验收程序:a.发包方组织验收b.邀请相关单位参加验收3.质量争议处理:a.双方协商解决b.协商不成,可申请仲裁或诉讼4.质量保证期:a.地下综合管廊主体结构质量保证期:____年b.管线设施质量保证期:____年5.质量违约责任:a.违约方需承担修复、更换等费用b.违约金比例:________%八、安全生产与文明施工1.安全生产责任:a.发包方负责工程安全生产的监督管理b.承包方负责施工现场的安全生产2.文明施工要求:a.严格遵守施工现场文明施工标准b.保持施工现场整洁有序3.安全生产措施:a.制定安全生产管理制度b.定期进行安全生产培训4.安全生产事故处理:a.及时报告、调查和处理安全事故b.对事故责任人进行追责5.安全生产违约责任:a.违约方需承担相应的事故处理费用b.违约金比例:________%九、合同变更及解除1.变更条件:a.因不可抗力导致合同无法履行b.双方协商一致2.变更程序:a.书面提出变更申请b.双方协商确定变更内容3.解除条件:a.合同约定的解除条件成就b.双方协商一致4.解除程序:a.书面通知对方b.完成合同解除后的善后处理5.合同解除后的处理:a.返还预付款和已付款b.清理施工现场十、争议解决1.争议解决方式:a.双方协商解决b.仲裁c.诉讼2.争议解决程序:a.书面提出争议b.指定争议解决机构3.仲裁或诉讼:a.仲裁机构:_________b.诉讼法院:_________4.争议解决费用承担:a.仲裁或诉讼费用由败诉方承担b.协商解决费用由双方分摊5.争议解决期限:a.争议发生后____个工作日内提出b.争议解决期限:____个月十一、合同生效及终止1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.合同备案2.合同终止条件:a.工程竣工验收合格b.合同约定的终止条件成就3.合同终止程序:a.书面通知对方b.完成合同终止后的善后处理4.合同存续期间的法律变更:a.合同内容应符合国家相关法律法规b.法律变更不影响合同效力十二、附件1.地下综合管廊建设工程设计方案2.地下空间利用规划图3.合同附件清单4.合同附件内容5.合同附件签署十三、合同签署及生效1.合同签署方式:a.双方代表签字盖章b.合同扫描件电子版2.合同签署日期:a.发包方签署日期:_________b.承包方签署日期:_________3.合同生效日期:a.合同签署后____个工作日生效4.合同备案:a.合同双方应向相关部门备案5.合同签署地点:a.合同签署地点:_________十四、其他约定1.法律适用:a.本合同适用中华人民共和国法律2.语言文字:a.本合同使用中文书写3.合同份数:a.本合同一式____份,双方各执____份4.合同签署:a.本合同经双方代表签字盖章后生效5.合同附件:a.本合同附件与本合同具有同等法律效力发包方(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日承包方(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款a.甲方负责项目的前期筹备工作,包括但不限于土地征用、规划审批等。b.甲方有权根据项目进展情况调整施工方案和设计变更。2.设计变更管理a.甲方负责组织设计变更的审核和批准。b.设计变更需提前通知乙方,并明确变更内容、影响及费用。3.甲方监督权a.甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于质量、进度、安全等方面。b.甲方监督人员有权进入施工现场进行检查,乙方应予以配合。4.甲方决策权a.甲方对合同执行过程中的重大决策具有最终决定权。b.重大决策包括但不限于工程进度调整、合同终止等。5.甲方支付责任a.甲方应按

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论