2025年系统门窗安装及玻璃幕墙施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年系统门窗安装及玻璃幕墙施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1系统门窗安装3.1.1门窗类型3.1.2门窗规格3.1.3安装要求3.2玻璃幕墙施工3.2.1幕墙类型3.2.2幕墙规格3.2.3施工要求4.技术标准及规范4.1国家及行业标准4.2企业内部标准5.工程量清单5.1系统门窗安装工程量5.2玻璃幕墙施工工程量6.合同价款及支付方式6.1合同总价6.2分阶段支付比例6.3支付时间及方式7.施工进度计划7.1系统门窗安装进度7.2玻璃幕墙施工进度8.质量要求8.1系统门窗安装质量要求8.2玻璃幕墙施工质量要求9.验收标准及程序9.1验收标准9.2验收程序10.保修期限及责任10.1保修期限10.2保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：房地产开发有限公司1.1.2乙方：门窗幕墙工程有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：市区路号1.2.2乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：张先生1.3.2甲方联系电话：138xxxx55551.3.3乙方联系人：李小姐1.3.4乙方联系电话：139xxxx66662.项目概况2.1项目名称2.1.1住宅小区系统门窗安装工程2.1.2办公楼玻璃幕墙施工工程2.2项目地点2.2.1住宅小区位于市区路2.2.2办公楼位于市区路2.3项目规模2.3.1住宅小区：总建筑面积10万平方米2.3.2办公楼：总建筑面积5万平方米2.4项目工期2.4.1住宅小区：自合同签订之日起6个月内完成2.4.2办公楼：自合同签订之日起4个月内完成3.施工内容3.1系统门窗安装3.1.1门窗类型：铝合金平开窗、推拉门3.1.2门窗规格：宽度1200mm，高度2400mm3.1.3安装要求：门窗安装必须符合国家及行业标准，确保密封性能良好，无渗漏现象3.2玻璃幕墙施工3.2.1幕墙类型：铝合金框玻璃幕墙3.2.2幕墙规格：宽度1200mm，高度2400mm3.2.3施工要求：幕墙施工必须符合国家及行业标准，确保结构安全、美观大方4.技术标准及规范4.1国家及行业标准4.1.1《建筑门窗设计规范》（GB500732010）4.1.2《玻璃幕墙工程技术规范》（GB503152017）4.2企业内部标准4.2.1甲方企业内部标准4.2.2乙方企业内部标准5.工程量清单5.1系统门窗安装工程量5.1.1住宅小区：门窗数量共计2000套5.1.2办公楼：门窗数量共计1000套5.2玻璃幕墙施工工程量5.2.1住宅小区：幕墙面积共计8000平方米5.2.2办公楼：幕墙面积共计4000平方米6.合同价款及支付方式6.1合同总价6.1.1住宅小区：人民币500万元6.1.2办公楼：人民币300万元6.2分阶段支付比例6.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%6.2.2进度款：每个阶段完成后5个工作日内支付总额的20%6.2.3验收款：竣工验收合格后5个工作日内支付总额的20%6.2.4保修金：竣工验收合格后5个工作日内支付总额的10%，保修期满无质量问题后无息退还6.3支付时间及方式6.3.1甲方通过银行转账支付至乙方指定账户6.3.2乙方提供收款账户信息及发票7.施工进度计划7.1系统门窗安装进度7.1.1第1阶段：合同签订后1个月内完成门窗材料采购7.1.2第2阶段：合同签订后2个月内完成门窗安装7.2玻璃幕墙施工进度7.2.1第1阶段：合同签订后1个月内完成幕墙材料采购7.2.2第2阶段：合同签订后2个月内完成幕墙施工8.质量要求8.1系统门窗安装质量要求8.1.1门窗安装必须符合设计图纸和施工规范要求8.1.2门窗安装牢固，无松动现象8.1.3门窗密封性能良好，无渗漏8.1.4门窗开启灵活，无卡滞现象8.1.5门窗外观整洁，无明显划痕、污渍8.2玻璃幕墙施工质量要求8.2.1幕墙结构安全可靠，符合设计规范8.2.2幕墙表面平整，无变形、扭曲8.2.3幕墙密封防水性能良好，无渗漏8.2.4幕墙玻璃安装牢固，无松动8.2.5幕墙外观美观，线条流畅9.验收标准及程序9.1验收标准9.1.1门窗安装工程验收标准应符合《建筑门窗工程施工质量验收规范》（GB502102001）9.1.2玻璃幕墙施工验收标准应符合《玻璃幕墙工程技术规范》（GB503152017）9.2验收程序9.2.1施工单位在工程完成后，向甲方提交验收申请9.2.2甲方组织相关人员进行现场验收9.2.3验收合格后，双方签署验收报告9.2.4验收不合格，施工单位应在规定时间内整改，直至合格10.保修期限及责任10.1保修期限10.1.1系统门窗安装工程保修期为2年10.1.2玻璃幕墙施工工程保修期为5年10.2保修责任10.2.1在保修期内，如因施工质量问题导致门窗或幕墙损坏，乙方应免费进行维修或更换10.2.2保修期内，因甲方使用不当或不可抗力因素导致的损坏，乙方应提供维修服务，但费用由甲方承担11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定的时间完成施工11.1.2乙方施工质量不符合合同约定11.1.3甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任11.2.1乙方未按期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价1%的违约金11.2.2乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担11.2.3甲方未按期支付款项，每逾期一天，应向乙方支付未付款项的1%的违约金12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1市区仲裁委员会13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付首付款13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等14.1.2发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题14.2合同附件14.2.1设计图纸14.2.2施工方案14.2.3付款计划14.2.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.1.2第三方介入的目的在于保证合同履行的公正性、合规性和专业性。15.2第三方介入的职责15.2.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和合同条款的执行。15.2.2检测机构：负责对施工材料、施工质量和工程实体进行检测，出具检测报告。15.2.3咨询顾问：提供专业意见，协助解决施工过程中遇到的技术难题。15.2.4保险公司：根据合同约定，承担相应的保险责任。15.3第三方介入的程序15.3.1甲方在合同签订前应明确第三方介入的范围和方式。15.3.2乙方应按照甲方的要求，配合第三方的工作。15.3.3第三方应在合同约定的范围内行使职责，不得超越权限。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系。15.4.2第三方对甲乙双方均承担相应的责任，但具体责任划分由合同约定。15.4.3第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量、风险程度等因素确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。16.2第三方责任限额的适用16.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应按照合同约定的责任限额进行赔偿。16.2.2若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方或乙方有权要求第三方承担超出责任限额部分的赔偿责任。16.3第三方责任限额的调整16.3.1第三方责任限额可根据市场情况、行业规范和合同履行情况进行调整。16.3.2调整后的责任限额应通知甲乙双方，并经双方同意后生效。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的费用17.1.1第三方介入的费用由甲方承担，具体费用在合同中明确。17.1.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、检测费、咨询费等。17.2第三方介入的保密义务17.2.1第三方在履行职责过程中，对甲方、乙方及项目的相关信息负有保密义务。17.2.2第三方不得泄露或使用任何未经授权的信息。17.3第三方介入的终止17.3.1若第三方在履行职责过程中出现重大失误，甲方有权终止其服务，并要求其承担相应的责任。17.3.2第三方介入的终止不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求和说明：提供完整的施工图纸，包括门窗安装图、玻璃幕墙施工图、节点大样图等，确保图纸的准确性和可操作性。2.施工方案详细要求和说明：详细描述施工工艺、施工方法、施工组织设计、安全措施等，确保施工过程的安全、高效和质量。3.付款计划详细要求和说明：明确每个阶段的付款金额、支付时间及支付方式，确保款项的按时支付。4.材料清单详细要求和说明：列出所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息，确保材料的质量和供应。5.质量检验报告详细要求和说明：由第三方检测机构出具的材料和施工质量检验报告，确保材料质量和施工质量符合要求。6.施工进度报告7.验收报告详细要求和说明：由甲方组织验收，第三方参与，共同签署的验收报告，确认工程质量和进度。8.保修卡详细要求和说明：提供完整的保修卡，包括保修期限、保修范围、保修联系方式等，确保保修服务的及时性和有效性。9.保险单详细要求和说明：提供施工期间的人身意外伤害保险、建筑工程一切险等相关保险单据，确保风险可控。10.合同附件详细要求和说明：包括但不限于合同变更协议、补充协议、会议纪要等，确保合同内容的完整性和一致性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求和说明：未按合同约定的时间完成施工，导致工期延误。责任认定标准：每逾期一天，应向对方支付合同总价1%的违约金。示例说明：若乙方未按合同约定时间完成门窗安装，每逾期一天，应向甲方支付违约金。2.施工质量不符合合同约定详细要求和说明：施工过程中，发现质量问题，经检测不合格。责任认定标准：乙方应承担整改费用，并承担由此产生的损失。示例说明：若幕墙施工过程中，检测发现玻璃存在裂缝，乙方应负责更换，并承担相关费用。3.甲方未按合同约定支付款项详细要求和说明：甲方未按合同约定时间支付款项。责任认定标准：每逾期一天，应向乙方支付未付款项的1%的违约金。示例说明：若甲方未按合同约定支付进度款，每逾期一天，应向乙方支付违约金。4.第三方未履行职责详细要求和说明：第三方在履行职责过程中，出现重大失误或违反保密义务。责任认定标准：第三方应承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若监理单位未及时发现施工质量问题，导致损失，监理单位应承担相应责任。全文完。2024年系统门窗安装及玻璃幕墙施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同期限5.合同目的二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目工期三、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务四、工程量清单1.门窗安装工程量2.玻璃幕墙施工工程量3.材料清单4.工程量计算方法五、工程进度与付款1.工程进度计划2.付款方式3.付款时间4.付款条件六、材料供应1.材料采购2.材料质量要求3.材料验收4.材料保管七、施工质量与验收1.施工质量标准2.施工质量验收3.质量保证期4.质量纠纷处理八、安全生产与环境保护1.安全生产要求2.环境保护要求3.事故处理4.安全生产责任九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约纠纷处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十三、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同份数4.合同附件十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：材料清单3.附件三：施工图纸4.附件四：合同双方签字盖章页合同编号2024001_一、合同概述1.合同名称：2024年系统门窗安装及玻璃幕墙施工合同2.合同双方：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]3.合同签订日期：2024年[日期]4.合同期限：自合同签订之日起至[日期]止5.合同目的：明确甲乙双方在2024年系统门窗安装及玻璃幕墙施工过程中的权利、义务和责任。6.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、材料清单、施工图纸等。二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地址]3.项目规模：[项目规模描述]4.项目内容：a.系统门窗安装b.玻璃幕墙施工5.项目工期：[工期起止日期]三、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务a.按时支付工程款b.提供施工图纸和现场c.监督施工过程d.确保施工安全2.乙方权利与义务a.按合同要求完成施工b.保证施工质量c.按时提交施工进度报告d.负责施工过程中的安全措施四、工程量清单1.门窗安装工程量：[具体工程量]2.玻璃幕墙施工工程量：[具体工程量]3.材料清单：[具体材料名称及规格]4.工程量计算方法：[计算方法描述]五、工程进度与付款1.工程进度计划：[具体进度计划]2.付款方式：[付款方式描述]3.付款时间：[具体付款时间节点]4.付款条件：[付款条件描述]六、材料供应1.材料采购：[材料采购方式]2.材料质量要求：[材料质量标准]3.材料验收：[材料验收流程]4.材料保管：[材料保管要求]七、施工质量与验收1.施工质量标准：[施工质量标准描述]2.施工质量验收：[施工质量验收流程]3.质量保证期：[质量保证期描述]4.质量纠纷处理：[质量纠纷处理方式]八、安全生产与环境保护1.安全生产要求：a.乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。b.乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。c.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。2.环境保护要求：a.乙方在施工过程中应采取有效措施，防止污染环境。b.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。c.乙方应负责施工过程中产生的废弃物处理。3.事故处理：a.发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大。b.乙方应及时向甲方报告事故情况，并配合相关部门进行调查处理。4.安全生产责任：a.乙方对施工现场的安全负直接责任。b.甲方对施工现场的安全负监督责任。九、合同变更与解除1.合同变更条件：a.任何一方因不可抗力原因，需要变更合同内容时，应书面通知对方。b.双方协商一致，可以变更合同内容。2.合同解除条件：a.因不可抗力导致合同无法履行。b.一方严重违约，经对方催告后仍未履行。3.合同变更程序：a.变更合同需双方签订书面协议。b.变更协议自双方签字之日起生效。4.合同解除程序：a.解除合同需双方书面同意。b.解除协议自双方签字之日起生效。十、违约责任1.违约情形：a.乙方未按合同约定完成施工任务。b.乙方施工质量不符合合同约定。c.甲方未按合同约定支付工程款。2.违约责任：a.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。b.违约责任的具体计算方式应在合同中明确。3.违约赔偿：a.违约赔偿金额由双方协商确定。b.如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。4.违约纠纷处理：a.违约纠纷可通过协商、调解或仲裁解决。b.如协商、调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。十一、争议解决1.争议解决方式：a.双方应友好协商解决争议。b.如协商不成，可提交[仲裁委员会名称]仲裁。2.争议解决机构：a.[仲裁委员会名称]3.争议解决程序：a.争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会将根据仲裁规则进行审理。4.争议解决费用：a.仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有规定。十二、合同生效与终止1.合同生效条件：a.双方签字盖章后生效。2.合同终止条件：a.合同履行完毕。b.双方协商一致解除合同。3.合同终止程序：a.合同终止需双方书面确认。4.合同终止后的处理：a.双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。十三、其他约定1.保密条款：a.双方对本合同内容负有保密义务。2.法律适用：a.本合同适用中华人民共和国法律。3.合同份数：a.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。4.合同附件：a.本合同附件与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：材料清单3.附件三：施工图纸4.附件四：合同双方签字盖章页[甲方全称]代表：（签字）[乙方全称]代表：（签字）[日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导设计修改条款a.甲方有权根据项目需求对设计进行修改。b.任何设计修改均需提前[天数]天通知乙方。c.设计修改可能导致工期延长或费用增加，双方应协商解决。2.甲方主导材料选择条款a.甲方有权指定材料供应商或品牌。b.乙方应按照甲方要求采购材料，并保证材料质量符合合同约定。c.甲方指定的材料价格如高于市场价，超出部分由甲方承担。3.甲方主导进度调整条款a.甲方有权根据项目进展情况调整施工进度。b.任何进度调整均需提前[天数]天通知乙方。c.进度调整可能导致工期延长，乙方应予以配合。4.甲方主导验收标准条款a.甲方有权制定验收标准，验收标准应不低于国家相关标准。b.乙方应按照甲方制定的验收标准进行施工和验收。c.如验收不合格，乙方应承担返工责任，并赔偿甲方因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案条款a.乙方有权根据自身技术能力和经验制定施工方案。b.任何施工方案变更需提前[天数]天通知甲方。c.施工方案变更可能导致工期延长或费用增加，双方应协商解决。2.乙方主导材料采购条款a.乙方有权自行选择材料供应商或品牌。b.乙方应保证材料质量符合合同约定。c.如材料价格高于市场价，超出部分由乙方承担。3.乙方主导进度控制条款a.乙方有权根据施工进度情况调整施工计划。b.任何进度调整均需提前[天数]天通知甲方。c.乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。4.乙方主导质量保证条款a.乙方应保证施工质量符合合同约定和国家相关标准。b.乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程进行全程监控。c.如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介参与条款a.本合同约定第三方中介参与项目管理，具体事项由中介方负责。b.中介方有权根据项目需求对施工方案、材料选择、进度安排等进行监督和指导。2.中介费用承担条款a.中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。b.中介费用支付方式为[支付方式]，支付时间[支付时间]。3.中介责任条款a.中介方对项目管理的监督和指导不构成对施工质量的最终责任。b.中介方应保证其提供的监督和指导符合国家相关法律法规和行业标准。c.中介方对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.中介终止条款a.双方协商一致，可终止中介方的参与。b.中介方终止参与后，其职责和责任由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：材料清单3.附件三：施工图纸4.附件四：合同双方签字盖章页5.附件五：甲方主导设计修改记录6.附件六：乙方主导施工方案7.附件七：中介方参与项目管理记录8.附件八：验收报告及质量问题处理记录9.附件九：中介费用支付凭证10.附件十：合同变更协议11.附件十一：违约行为处理记录二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成施工任务。b.乙方施工质量不符合合同约定。c.甲方未按合同约定支付工程款。d.甲方擅自修改设计，导致工期延误或费用增加。e.中介方未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：a.违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。b.双方应友好协商解决违约行为，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.仲裁：指双方当事人将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院判决争议的诉讼活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计存在问题。解决办法：及时通知甲方，由甲方组织设计方进行修改，并调整施工计划。2.问题：施工过程中材料价格上涨。解决办法：双方协商确定材料价格调整方案，或由甲方承担价格上涨部分。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：立即启动应急预案，及时报告相关部门，并配合调查处理。4.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方可向甲方发出催款通知，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并要求赔偿。五、所有应用场景：1.系统门窗安装及玻璃幕墙施工项目。2.甲方为主导的施工项目。3.乙方为主导的施工项目。4.存在第三方中介参与管理的施工项目。5.合同变更和解除的情况。全文完。2024年系统门窗安装及玻璃幕墙施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在系统门窗安装及玻璃幕墙施工过程中的权利、义务和责任，确保施工质量和进度，实现双方合作共赢。2.2目的本合同旨在规范系统门窗安装及玻璃幕墙施工过程中的各项行为，确保施工质量、进度和安全，提高甲方物业的使用价值和市场竞争力。三、定义与解释3.1专业术语1）系统门窗：指采用标准化、模块化设计，具有良好密封性、保温性、隔音性、耐久性的门窗产品。2）玻璃幕墙：指采用玻璃作为主要围护结构的建筑外围护系统。3.2关键词解释1）施工：指按照设计图纸和技术规范，对系统门窗及玻璃幕墙进行安装、调试、验收等工作。2）质量：指系统门窗及玻璃幕墙的安装质量、性能和使用寿命。3）进度：指施工过程中各阶段的时间安排和完成情况。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成系统门窗安装及玻璃幕墙施工。2）甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。3）甲方有权对乙方违反合同约定的事项追究责任。4）甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务1）乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成系统门窗安装及玻璃幕墙施工。2）乙方应确保施工过程中的安全和质量。3）乙方应按照甲方要求，及时完成施工过程中的各项整改工作。4）乙方应按照合同约定，接受甲方的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____个月。5.2合同履行地点系统门窗安装及玻璃幕墙施工地点：____________________5.3合同履行方式1）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工设备和人员。2）乙方应按照设计图纸和技术规范，进行施工。3）乙方应与甲方保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1）合同约定的施工期限届满，且乙方已按照合同约定完成施工任务。2）因不可抗力导致合同无法继续履行。3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。2）合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于工程验收、工程款结算等。6.4终止后果1）合同终止后，乙方应按照约定完成剩余施工任务。2）合同终止后，双方应按照约定结算工程款。3）合同终止后，双方应按照约定处理合同约定的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1）设计费：按照甲方提供的设计图纸及要求，乙方提供系统门窗及玻璃幕墙的设计方案，设计费为人民币____元。2）材料费：包括但不限于门窗、玻璃、密封材料等，材料费按实际采购价格计算。3）施工费：包括但不限于人工费、机械使用费、运输费等，施工费按实际发生费用计算。4）税费：按照国家相关法律法规规定的税费标准计算。5）其他费用：包括但不限于工程验收费、保修期内的维修费等。7.2支付方式1）甲方应按照合同约定的时间和金额，向乙方支付上述费用。2）支付方式为银行转账，甲方应在付款前将款项汇入乙方指定的账户。7.3支付时间1）设计费：在乙方提交设计方案后____个工作日内支付。2）材料费：在材料采购完毕后____个工作日内支付。3）施工费：在工程进度达到合同约定节点后____个工作日内支付。4）税费：在发生税费后____个工作日内支付。5）其他费用：在费用发生并经甲方确认后____个工作日内支付。7.4支付条款1）甲方应在支付款项时，附上付款凭证，明确款项用途。2）乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。2）甲方未能按合同约定提供设计图纸及要求的，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约1）乙方未按合同约定的时间、地点、质量要求完成施工的，应向甲方支付____%的违约金。2）乙方在施工过程中出现重大质量问题的，应承担修复费用及相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1）违约方应按照合同约定支付违约金。2）违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失。3）赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：1）甲方提供的工程图纸、技术资料等。2）乙方提供的施工方案、技术参数等。3）双方在合同履行过程中产生的商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1）双方均应采取合理措施，保护保密内容的秘密性。2）未经对方同意，任何一方不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行的情形。10.2不可抗力事件1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。2）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例1）地震导致施工中断。2）政策调整导致施工许可无法办理。3）罢工导致施工人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解协商不成的，可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1）合同涉及国家秘密、商业秘密等。2）合同约定不得转让的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1）甲方保留对系统门窗及玻璃幕墙施工过程中的设计、技术、质量等问题的最终决定权。2）乙方在施工过程中，如发现设计或施工存在问题，应及时通知甲方，并按照甲方要求进行整改。13.2特殊权力保留1）甲方保留对施工过程中可能产生的环境、安全等问题的监督权。2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全、环保。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。2）合同的修改和补充，应作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1）合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2）合同的修改和补充，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）双方应在本合同约定的范围内，相互协作，共同完成施工任务。2）甲方应提供必要的施工条件，乙方应按照要求进行施工。15.2协作与配合方式1）双方应定期召开会议，沟通施工进度、质量、安全等问题。2）双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方签订的其他合同或协议无关，具有独立性。16.3增减条款1）本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。2）本合同增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月