2025版绿色建筑项目施工履约担保合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版绿色建筑项目施工履约担保合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1绿色建筑1.2施工履约担保1.3本合同1.4合同当事人1.5术语和缩写2.合同依据与背景3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目期限4.担保责任范围4.1担保范围4.2担保金额4.3担保期限5.担保方式5.1担保形式5.2担保文件5.3担保责任6.合同生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件7.合同变更与解除7.1变更程序7.2解除程序7.3合同变更或解除后的责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达效力11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.其他12.1合同附件12.2保密条款12.3不可抗力13.合同签署14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1绿色建筑：指在建筑全生命周期内，综合考虑环境影响、资源消耗、建筑性能、室内环境质量等因素，实现经济效益、社会效益和环境效益协调统一的建筑。1.2施工履约担保：指担保人向建设单位提供担保，保证承包人按照合同约定履行施工义务，完成绿色建筑项目的施工任务。1.3本合同：指2025版绿色建筑项目施工履约担保合同。1.4合同当事人：指建设单位和承包人。1.5术语和缩写：合同中使用的术语和缩写应按照国家标准或行业规范执行。2.合同依据与背景2.1合同依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。2.2合同背景：鉴于建设单位拟投资建设绿色建筑项目，为保障项目顺利实施，特订立本合同。3.项目概述3.1项目名称：[具体项目名称]3.2项目地点：[具体项目地点]3.3项目规模：[具体项目规模]3.4项目类型：[具体项目类型]3.5项目期限：自合同生效之日起至[具体项目期限]止。4.担保责任范围4.1担保范围：承包人按照合同约定完成绿色建筑项目的施工任务，包括但不限于设计、施工、验收等环节。4.2担保金额：[具体担保金额]4.3担保期限：自合同生效之日起至[具体担保期限]止。5.担保方式5.1担保形式：采用银行保函、信用证、现金等形式。5.2担保文件：担保人应向建设单位提交符合要求的担保文件。5.3担保责任：担保人在担保范围内承担连带责任，保证承包人履行合同义务。6.合同生效与终止6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同终止条件：合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。7.合同变更与解除7.1变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的；8.1.2承包人违反合同约定，擅自改变设计、施工方案或使用不合格材料、设备的；8.1.3承包人未按合同约定支付工程款或拖欠工程款的；8.1.4承包人未按合同约定进行工程验收，或验收不合格的；8.1.5承包人违反合同约定，给建设单位造成损失的；8.2违约责任承担8.2.1承包人应承担违约责任，赔偿建设单位因此遭受的直接损失；8.2.2担保人承担连带责任，在担保范围内对建设单位进行赔偿；8.3违约责任追究程序8.3.1建设单位应向承包人发出违约通知，要求其在限期内改正；8.3.2承包人未在限期内改正的，建设单位有权要求其承担违约责任；8.3.3建设单位有权向担保人提出索赔，担保人应在收到索赔通知后[具体期限]内予以赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议；9.1.2协商不成的，提交[具体争议解决机构]仲裁；9.1.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.2争议解决机构9.2.1[具体争议解决机构名称]9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。10.通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式发送；10.1.2通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。10.2送达地址10.2.1建设单位送达地址：[具体地址]10.2.2承包人送达地址：[具体地址]10.3送达效力10.3.1通知自送达之日起生效。11.法律适用与管辖11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同争议由[具体法院名称]管辖。12.其他12.1合同附件项目施工合同设计文件材料设备清单验收报告12.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，并在合理期限内采取补救措施。13.合同签署本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，自双方签字盖章之日起生效。14.合同生效日期本合同自[具体日期]起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方：指除合同当事人（甲方和乙方）以外的，在合同履行过程中，因提供专业服务、技术支持或协助履行合同而介入合同关系的任何个人或组织。1.2第三方的范围包括但不限于：1.2.1工程监理公司1.2.2设计单位1.2.3材料供应商1.2.4施工单位分包商1.2.5保险公司1.2.6仲裁机构1.2.7法律顾问2.第三方介入的依据与程序2.1第三方介入的依据：2.1.1合同当事人的约定2.1.2法律法规的规定2.1.3甲方或乙方的委托2.2第三方介入的程序：2.2.1甲方或乙方应向第三方发出书面邀请或委托，明确介入的具体事项和责任。2.2.2第三方应在收到邀请或委托后[具体期限]内回复，确认是否接受介入。3.第三方的责权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定或委托内容履行职责，对因其工作造成的后果承担责任。3.1.2第三方应对其提供的服务质量、技术支持等进行保证。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.3第三方的义务：3.3.1第三方应遵守合同约定，不得损害甲方或乙方的合法权益。3.3.2第三方应保守合同秘密，不得泄露合同内容。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由合同当事人根据实际情况协商确定，并在合同中明确。4.2第三方的责任限额包括但不限于：4.2.1第三方因违约造成的损失；4.2.2第三方因疏忽或过失造成的损失；4.2.3第三方因违反保密义务造成的损失。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应根据甲方委托或合同约定，向甲方提供服务。5.1.2第三方应向甲方报告工作进展和存在问题。5.1.3第三方与甲方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，提交[具体争议解决机构]仲裁。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应根据乙方委托或合同约定，向乙方提供服务。5.2.2第三方应向乙方报告工作进展和存在问题。5.2.3第三方与乙方之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，提交[具体争议解决机构]仲裁。5.3第三方与合同当事人之间的关系：5.3.1第三方应与合同当事人保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。5.3.2第三方应遵守合同约定，不得损害合同当事人的合法权益。5.3.3第三方与合同当事人之间的争议，应通过协商解决，协商不成的，提交[具体争议解决机构]仲裁。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力。6.1.2甲方应向第三方提供必要的合同文件和资料。6.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。6.2.1乙方应确保第三方具备履行合同所需的资质和能力。6.2.2乙方应向第三方提供必要的合同文件和资料。6.2.3乙方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经合同当事人和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目施工合同详细要求：包括项目名称、地点、规模、类型、期限、双方权利义务等。说明：项目施工合同是本合同的基础文件，明确了甲乙双方在项目实施过程中的权利和义务。2.设计文件详细要求：包括设计方案、施工图纸、技术规范等。说明：设计文件是指导施工的重要依据，确保施工质量符合设计要求。3.材料设备清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、价格等。说明：材料设备清单是保证施工进度和质量的必要条件，确保材料设备的质量和供应。4.验收报告详细要求：包括施工质量、安全、环保等方面的验收结果。说明：验收报告是项目完工后，对施工质量进行评估的重要文件。5.担保文件详细要求：包括担保形式、担保金额、担保期限等。说明：担保文件是确保承包人履行合同义务的重要保障。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现争议的依据。7.保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护合同当事人商业秘密的重要手段。8.不可抗力证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围等。说明：不可抗力证明是合同当事人因不可抗力无法履行合同义务的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包人未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。1.2承包人违反合同约定，擅自改变设计、施工方案或使用不合格材料、设备。1.3承包人未按合同约定支付工程款或拖欠工程款。1.4承包人未按合同约定进行工程验收，或验收不合格。1.5承包人违反合同约定，给建设单位造成损失。1.6第三方未按合同约定履行职责，造成合同当事人损失。2.责任认定标准2.1承包人违约责任：承包人应承担违约责任，赔偿建设单位因此遭受的直接损失。担保人承担连带责任，在担保范围内对建设单位进行赔偿。2.2第三方违约责任：第三方应承担违约责任，赔偿合同当事人因此遭受的直接损失。甲方或乙方有权向第三方提出索赔，第三方应在收到索赔通知后[具体期限]内予以赔偿。3.违约行为示例说明3.1承包人未按期完成施工任务：承包人应赔偿建设单位因工期延误造成的损失，包括但不限于停工损失、误期损失等。3.2承包人使用不合格材料：承包人应赔偿因材料不合格造成的损失，包括但不限于返工、修复、更换等费用。3.3第三方未按约定提供技术支持：第三方应赔偿因技术支持不到位造成的损失，包括但不限于工程延误、质量下降等。全文完。2025版绿色建筑项目施工履约担保合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同签订时间与地点1.4合同签订目的第二章项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主2.5项目承包商第三章履约担保责任3.1履约担保范围3.2履约担保金额3.3履约担保期限3.4履约担保方式第四章履约担保条件4.1履约担保条件内容4.2履约担保条件变更4.3履约担保条件解除第五章履约担保实施5.1履约担保实施程序5.2履约担保实施责任5.3履约担保实施期限第六章履约担保变更与解除6.1履约担保变更条件6.2履约担保变更程序6.3履约担保解除条件6.4履约担保解除程序第七章履约担保纠纷处理7.1履约担保纠纷解决方式7.2履约担保纠纷处理机构7.3履约担保纠纷处理程序第八章合同履行与违约责任8.1合同履行义务8.2合同履行期限8.3违约责任承担8.4违约责任赔偿第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序第十二章合同附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：履约担保责任书12.3附件三：其他相关文件第十三章合同签署13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同签署当事人第十四章合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3其他附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。1.2合同当事人甲方（项目业主）：[甲方全称]乙方（承包商）：[乙方全称]1.3合同签订时间与地点合同签订时间为：[签订日期]合同签订地点为：[签订地点]1.4合同签订目的本合同旨在明确甲乙双方在2025版绿色建筑项目施工过程中的权利义务，确保项目顺利进行。第二章项目基本情况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目业主[甲方全称]2.5项目承包商[乙方全称]第三章履约担保责任3.1履约担保范围本合同履约担保范围包括但不限于：（1）工程进度款支付保证；（2）工程质量保证；（3）工程安全保证；（4）环境保护保证；（5）其他履约保证。3.2履约担保金额履约担保金额为人民币[履约担保金额]元。3.3履约担保期限履约担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.4履约担保方式履约担保采用银行保函或保证书形式。第四章履约担保条件4.1履约担保条件内容履约担保条件包括但不限于：（1）乙方必须按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务；（2）乙方必须遵守国家相关法律法规及行业标准；（3）乙方必须妥善处理施工过程中的争议和纠纷。4.2履约担保条件变更如需变更履约担保条件，甲乙双方应协商一致，并以书面形式修改合同。4.3履约担保条件解除（1）合同依法解除；（2）工程竣工验收合格；（3）甲乙双方协商一致。第五章履约担保实施5.1履约担保实施程序（1）乙方应在合同签订后[担保期限]内向甲方提交履约担保；（2）甲方收到履约担保后，应进行审核；（3）经审核无误后，甲方应在[担保期限]内将履约担保返还乙方。5.2履约担保实施责任乙方对履约担保的真实性、有效性承担责任。5.3履约担保实施期限履约担保实施期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第六章履约担保变更与解除6.1履约担保变更条件如需变更履约担保，甲乙双方应协商一致，并以书面形式修改合同。6.2履约担保变更程序变更履约担保的程序同第五章第5.2款。6.3履约担保解除条件（1）合同依法解除；（2）工程竣工验收合格；（3）甲乙双方协商一致。6.4履约担保解除程序解除履约担保的程序同第五章第5.3款。第七章履约担保纠纷处理7.1履约担保纠纷解决方式甲乙双方应友好协商解决履约担保纠纷。7.2履约担保纠纷处理机构如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3履约担保纠纷处理程序（1）提交书面争议报告；（2）双方协商；（3）协商不成，提交仲裁或诉讼。第八章合同履行与违约责任8.1合同履行义务甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保项目顺利进行。8.2合同履行期限合同履行期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。8.3违约责任承担8.3.1乙方未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因此遭受的损失；（3）解除合同。8.3.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付逾期付款利息；（2）赔偿乙方因此遭受的损失；（3）解除合同。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可以解除合同。9.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：（1）合同约定的期限届满；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同依法解除。9.3合同终止程序（1）通知对方合同终止；（2）清理合同关系；（3）办理合同终止手续。第十章合同争议解决10.1争议解决方式甲乙双方应友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）提交书面争议报告；（2）双方协商；（3）协商不成，提交仲裁或诉讼。第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件同第九章第9.2款。11.3合同终止程序合同终止程序同第九章第9.3款。第十二章合同附件12.1附件一：履约担保书12.2附件二：履约担保责任书12.3附件三：其他相关文件第十三章合同签署13.1合同签署时间[签署日期]13.2合同签署地点[签署地点]13.3合同签署当事人甲方（项目业主）：[甲方全称]乙方（承包商）：[乙方全称]第十四章合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3其他附件清单甲方（项目业主）签字：日期：乙方（承包商）签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目进度管理条款内容：甲方负责监督项目进度，确保工程按计划实施。说明：甲方应定期召开项目进度会议，审查项目进度报告，对进度偏差进行及时调整，确保项目按合同约定的时间节点完成。1.2设计变更管理条款内容：甲方有权根据项目需求提出设计变更，乙方应无条件接受并执行。说明：甲方提出的设计变更应详细说明变更原因和内容，乙方应在收到变更通知后[具体时间]内完成变更工作。1.3材料设备采购条款内容：甲方负责材料设备的采购，乙方应按照甲方指定的供应商和品牌进行采购。说明：甲方应确保采购材料设备的质量和价格合理，乙方应配合甲方完成采购工作，并按照合同约定的时间节点进行安装和使用。1.4工程验收条款内容：甲方负责组织工程验收，乙方应配合甲方完成验收工作。说明：甲方应按照国家相关标准和合同约定进行工程验收，乙方应提供必要的验收资料，确保工程符合验收标准。1.5争议解决条款内容：在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权决定争议解决方式。说明：甲方应公正、公平地处理争议，争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工方案制定条款内容：乙方负责制定施工方案，经甲方审核批准后执行。说明：乙方应充分考虑工程特点和现场条件，制定科学合理的施工方案，确保工程质量和安全。2.2施工进度控制条款内容：乙方负责控制施工进度，确保工程按合同约定的时间节点完成。说明：乙方应制定详细的施工进度计划，合理安排施工资源，确保工程按时完成。2.3施工质量保证条款内容：乙方应保证施工质量，确保工程符合国家相关标准和合同约定。说明：乙方应严格执行施工规范和质量标准，对施工过程中的质量问题进行及时整改。2.4施工安全责任条款内容：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。说明：乙方应制定安全生产管理制度，落实安全生产责任，定期进行安全检查，预防安全事故的发生。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责条款内容：第三方中介机构负责对合同履行情况进行监督，并提出监督报告。说明：中介机构应独立、客观地履行职责，对甲乙双方的行为进行监督，确保合同履行符合法律法规和合同约定。3.2中介机构费用条款内容：中介机构的服务费用由甲乙双方共同承担。说明：中介机构的服务费用应合理，甲乙双方应根据中介机构提供的具体服务内容协商确定费用。3.3中介机构报告条款内容：中介机构应在合同履行期间定期向甲乙双方提交监督报告。说明：中介机构应定期对合同履行情况进行检查，并在检查结束后及时提交监督报告，报告内容应包括检查结果、发现的问题及建议。3.4中介机构责任条款内容：中介机构应承担因自身原因造成的合同履行监督失误的责任。说明：中介机构应确保监督工作的准确性和公正性，对因自身原因造成的合同履行监督失误，中介机构应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.履约担保书2.履约担保责任书3.项目进度计划4.设计变更通知书5.材料设备采购清单6.工程验收报告7.施工方案8.安全生产管理制度9.中介机构监督报告10.合同争议解决协议11.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。认定：根据合同约定的工程进度计划，若乙方未按时完成工程进度，则认定为违约。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：根据合同约定的付款时间和金额，若甲方未按时支付工程款，则认定为违约。3.违约行为：乙方施工质量不符合国家相关标准和合同约定。认定：通过工程验收报告和第三方检测机构出具的检测报告，若施工质量不符合要求，则认定为违约。4.违约行为：乙方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。认定：根据安全事故调查报告，若事故发生与乙方安全生产管理不善有关，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.履约担保：指为保证合同履行，乙方提供的担保措施，如银行保函、保证书等。2.不可抗力：指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方对合同条款或履行行为发生的争议。4.仲裁：指由仲裁机构根据仲裁规则对争议进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢，影响工程进度。解决办法：甲方应与乙方协商，要求乙方加快施工进度，必要时可要求乙方支付违约金。2.问题：甲方未按时支付工程款，影响乙方施工。解决办法：乙方应向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方可暂停施工并要求解除合同。3.问题：施工过程中出现质量问题，乙方整改不到位。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，若乙方整改后仍不符合要求，甲方可要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.绿色建筑项目施工过程中，确保乙方按照合同约定履行施工义务。2.在合同履行过程中，解决甲乙双方可能出现的争议。3.通过履约担保，保障甲方利益，降低项目风险。4.在合同执行过程中，对违约行为进行认定和处理。全文完。2025版绿色建筑项目施工履约担保合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3其他相关方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展，绿色建筑已成为我国建筑业的发展趋势。为了促进绿色建筑项目的顺利进行，甲方委托乙方进行施工，双方本着公平、公正、诚信的原则，签订本合同。2.2目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在绿色建筑项目施工过程中的权利、义务及违约责任，确保施工项目按照预定目标顺利完成。三、定义与解释3.1专业术语（1）绿色建筑：指在建筑物的全生命周期内，综合考虑环境保护、资源节约、节能降耗、生态平衡等方面的建筑。（2）施工履约担保：指为确保乙方按照合同约定履行施工义务，甲方要求乙方提供的担保措施。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方进行绿色建筑项目施工的业主单位。（2）乙方：指承担绿色建筑项目施工任务的施工单位。（3）施工期限：指乙方完成施工任务的时间范围。（4）工程质量：指乙方按照设计要求和规范标准完成施工任务所达到的质量水平。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务，确保工程质量。（2）甲方有权监督乙方的施工进度，对施工过程中的问题提出意见和建议。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工履约担保。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，在施工期限内完成施工任务，确保工程质量。（2）乙方应积极配合甲方进行施工过程中的监督和检查。（3）乙方应按照合同约定提供施工履约担保，并承担相应的责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在合同约定的施工期限内完成施工任务。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：__________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的施工方案、工艺、技术和质量标准进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，且乙方已按照合同约定完成施工任务；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）双方协商一致，签订终止合同协议；（2）合同终止后，双方应按照约定进行结算。6.4终止后果合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、设备、材料等事项。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工工程款：根据施工图纸和工程量清单，按照约定的计价方式和工程进度支付；（2）材料费：包括主材、辅材及施工过程中发生的材料损耗费用；（3）人工费：包括施工人员工资、福利及社会保险等；（4）施工机械使用费：包括租赁或购买的施工机械折旧、维修、保养等费用；（5）其他费用：包括设计费、监理费、检验检测费、临时设施费等。7.2支付方式（1）按月进度支付：乙方每月提交进度款申请，甲方在收到申请后十个工作日内支付当月进度款；（2）按工程节点支付：在工程达到约定的节点后，乙方提交节点支付申请，甲方在收到申请后十个工作日内支付节点款项；（3）竣工结算支付：工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后三十个工作日内支付竣工结算款项。7.3支付时间（1）按月进度支付：每月的支付时间应在每月的十个工作日内完成；（2）按工程节点支付：节点支付时间应在节点完成后十个工作日内完成；（3）竣工结算支付：竣工结算款项的支付时间应在竣工结算报告提交后三十个工作日内完成。7.4支付条款（1）甲方支付乙方费用时，应按照合同约定的支付方式和时间进行；（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时向甲方提供相应的发票或收据；（3）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的千分之五计算；（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定支付违约金；（2）违约方应承担由此给对方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失；（3）赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）工程的技术秘密；（3）合同的具体条款；（4）双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方；（3）保密义务不因合同终止而免除。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）战争：如战争爆发、军事行动等；（3）政府行为：如政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）战争导致材料供应中断；（3）政府政策调整导致施工条件发生变化。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同的全部或部分权利和义务；（2）经双方同意，合同可以转让给具有相应资质的第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及的商业秘密；（2）合同涉及的技术秘密；（3）法律、法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工过程中乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权；（2）乙方保留对施工过程中甲方提供的材料、设备的质量、规格、性能等方面的确认权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方；（2）在合同履行期间，未经乙方书面同意，甲方不得单方面修改合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方提出修改或补充合同内容的，应书面通知对方；（2）双方就修改或补充内容达成一致意见后，应签订书面协议，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力（1）修改或补充协议与本合同具有同等法律效力；（2）修改或补充协议的签订日期视为合同签订日期。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题；（2）乙方应协助甲方办理施工许可证等相关手续。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通；（2）双方应按照约定的时间和方式提供所需资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就绿色建筑项目施工履约担保的全部协议，具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________见证人（盖章）：签字：__________日期：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及工程量清单2.甲方提供的材料、设备清单3.施工合同及技术规范4.施工履约担保协议5.修改或补充协议6.施工进度报告7.竣工结算报告8.争议解决相关文件9.协助与配合相关文件10.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用：认定为甲方违约。未按合同约定提供施工条件：认定为甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务：认定为乙方违约。未按合同约定保证工程质量：认定为乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定向守约方支付的补偿性款项。3.竣工结算：指工程竣工后，双方根据合同约定进行工程量和费用的结算。4.协议：指双方就特定事项达成的书面文件，具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到的技术难题。解决办法：甲方协助乙方解决，确保工程顺利进行。2.问题：施工进度滞后。解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按期完成。3.问题：材料、设备供应不及时。解决办法：甲方提前做好材料、设备的采购和储备工作，确保施工顺利进行。4.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方应严格按照合同约定和质量标准进行施工，确保工程质量。5.问题：争议解决。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：__________2.第三方主体地址：__________3.第三方主体联系人：__________4.第三方主体联系电话：__________5.第三方责任：第三方应按照合同约定，对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督；第三方应协助甲方办理施工许可证等相关手续；第三方应提供必要的技术支持和服务。6.第三方权利：第三方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务；第三方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行检查和验收；第三方有权要求乙方提供相关资料和信息。7.第三方义务：第三方应按照合同约定，对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督，并及时向甲方报告；第三方应确保其提供的监督、技术支持和服务符合合同约定。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权要求甲方提供必要的施工条件；乙方有权要求甲方提供必要的材料、设备。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在施工过程中的人身安全；甲方应保证乙方在施工过程中的合法权益不受侵害；甲方应保证乙方在施工过程中的合理利益。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任；甲方不得单方面修改合同内容，未经乙方同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定履行施工义务；甲方可要求乙方提供施工进度报告和质量检测报告；甲方可要求乙方提供施工过程中的相关资料和信息。2.甲方的利益条款：乙方应保证施工质量符合合同约定；乙方应保证施工进度符合合同约定；乙方应保证施工过程中的安全措施到位。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金；乙方未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任；乙方不得将合同权利和义务转让给第三方，未经甲方同意，不得将施工任务分包。全文完。2025版绿色建筑项目施工履约担保合同范本3本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.施工履约担保4.1担保方式4.2担保金额4.3担保期限4.4担保责任5.施工进度5.1施工计划5.2进度要求5.3进度调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量检查6.3质量纠纷7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.材料设备8.1材料设备供应8.2材料设备质量8.3材料设备验收9.工程款支付9.1支付方式9.2支付条件9.3支付时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效范围14.其他14.1通知方式14.2合同附件14.3合同变更14.4合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色建筑”指在建筑全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。1.1.2“施工履约担保”指担保人为施工方提供的，保证施工方按照合同约定履行施工义务的担保。1.1.3“合同”指本《2025版绿色建筑项目施工履约担保合同》。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同中对特定术语的解释，如有冲突，以本合同中的解释为准。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方名称：________2.1.2甲方地址：________2.1.3甲方联系人：________2.1.4甲方联系电话：________2.2乙方2.2.1乙方名称：________2.2.2乙方地址：________2.2.3乙方联系人：________2.2.4乙方联系电话：________3.项目概况3.1项目名称：________3.2项目地点：________3.3项目规模：________3.4项目内容：________4.施工履约担保4.1担保方式：________4.2担保金额：________4.3担保期限：________4.4担保责任：________5.施工进度5.1施工计划：________5.2进度要求：________5.3进度调整：________6.施工质量6.1质量标准：________6.2质量检查：________6.3质量纠纷：________7.施工安全7.1安全责任：________7.2安全措施：________7.3安全事故处理：________8.材料设备8.1材料设备供应8.1.1乙方负责提供施工所需的全部材料设备。8.1.2乙方应保证所提供材料设备的符合合同约定的质量标准和环保要求。8.2材料设备质量8.2.1乙方提供的材料设备必须符合国家相关标准和规定。8.2.2乙方应在材料设备进场时，提供产品合格证、质量保证书等相关文件。8.3材料设备验收8.3.1甲方有权对进场材料设备进行验收。8.3.2验收不合格的材料设备，乙方应立即更换或退货。9.工程款支付9.1支付方式9.1.1工程款支付采用分期支付方式。9.1.2甲方根据工程进度和乙方提供的进度款支付申请进行支付。9.2支付条件9.2.1乙方提交完整的工程进度报告和相应的付款申请。9.2.2甲方验收合格后的工程部分，乙方有权申请支付相应款项。9.3支付时间9.3.1每次付款应在乙方提交申请后的10个工作日内支付。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。10.1.2乙方违反合同约定的材料设备供应义务。10.1.3乙方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任10.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担解除合同的责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按照我国相关法律法规进行。12.合同解除12.1解除条件12.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍未纠正。12.1.2不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方。12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。12.3解除后果12.3.1解除合同后，乙方应承担相应的违约责任。13.合同生效13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同即生效。13.1.2甲方收到乙方提交的履约担保后，合同生效。13.2生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3生效范围13.3.1合同适用于双方约定的项目及合同的全部条款。14.其他14.1通知方式14.1.1双方间的通知应以书面形式进行。14.1.2通知送达对方后即视为送达。14.2合同附件a)项目施工图纸b)材料设备清单c)施工进度计划d)工程款支付计划14.3合同变更14.3.1合同的任何变更，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.4合同终止14.4.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。第二部分：第三