2024版教师公寓建设工程施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版教师公寓建设工程施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程监理方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3价格调整机制3.4工程变更价款第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量争议处理第六条施工许可及手续6.1施工许可申请6.2施工许可证领取6.3施工许可变更第七条施工材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备质量第八条施工安全8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3安全防护措施第九条环境保护与文明施工9.1环保要求9.2文明施工标准9.3环保设施建设第十条工程保险10.1保险责任范围10.2保险费用承担10.3保险理赔程序第十一条违约责任11.1发包方违约11.2承包方违约11.3违约赔偿金额第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构12.3诉讼管辖第十三条其他条款13.1合同的签订、生效与解除13.2合同的修改与补充13.3信息保密第十四条合同的签订与备案14.1合同签订日期14.2合同备案手续14.3合同副本数量与保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲方：X学校地址：市区路号联系人：X联系电话：X1.2承包方乙方：X建筑工程有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X1.3工程监理方丙方：X工程监理有限公司地址：市区路号联系人：X联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称教师公寓建设工程2.2工程地点位于X学校校园内2.3工程规模本次工程共计栋楼，X套公寓2.4工程内容包括但不限于土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等第三条合同价格3.1合同总价人民币（大写）：X元整3.2工程款支付方式甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付比例和时间由双方另行签订补充协议。3.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.4工程变更价款工程变更部分，需经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订变更协议，明确变更内容和价款。第四条合同工期4.1开工日期根据双方协商确定，以甲方向乙方下达的开工通知书为准。4.2竣工日期根据双方协商确定，以甲方向乙方下达的竣工通知书为准。4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1工程质量要求工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。5.2质量检验标准工程质量检验应按照国家标准和行业规定进行，检验不合格的工程不得投入使用。5.3质量争议处理如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第六条施工许可及手续6.1施工许可申请乙方负责办理工程所需的施工许可证等相关手续，并承担相应费用。6.2施工许可证领取乙方在取得施工许可证后，应向甲方、丙方出示，并按许可证规定进行施工。6.3施工许可变更如施工过程中需要变更施工许可证，乙方应按相关规定办理，并通知甲方、丙方。第八条施工材料与设备8.1材料供应乙方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。8.2设备供应乙方负责采购工程所需的设备，并保证设备质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。8.3材料设备质量乙方应承担工程材料和设备质量的责任，如工程质量出现问题，乙方应负责修复或更换。第九条施工安全8.1安全生产要求乙方应按照国家和行业安全生产的法律法规进行施工，确保施工现场的安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方、丙方，并按合同约定的方式处理。8.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生，确保施工人员的人身安全。第十条环境保护与文明施工9.1环保要求乙方应按照国家和行业的环保要求进行施工，确保施工过程中的环境保护。9.2文明施工标准乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场的整洁有序。9.3环保设施建设乙方应负责建设施工现场的环保设施，确保施工过程中的废气、废水、噪音等得到有效处理。第十一条违约责任11.1发包方违约如甲方违反合同约定，导致工程受到影响，甲方应承担相应的违约责任。11.2承包方违约如乙方违反合同约定，导致工程受到影响，乙方应承担相应的违约责任。11.3违约赔偿金额违约方应按照合同约定的方式计算违约赔偿金额，赔偿给对方造成的损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁机构双方同意将争议提交至X仲裁委员会进行仲裁。12.3诉讼管辖如选择诉讼解决，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的签订、生效与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同解除应经双方协商一致，并签订解除协议。13.2合同的修改与补充合同的修改和补充，应由双方共同签署，并与本合同具有同等法律效力。13.3信息保密双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十四条合同的签订与备案14.1合同签订日期本合同签订日期为2024年月日。14.2合同备案手续双方应在合同签订后个工作日内，将合同副本提交相关部门备案。14.3合同副本数量与保管双方各执一份合同正本，其余副本由乙方保管，如有需要，甲方有权查阅。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工组织设计附件3：施工方案附件4：工程量清单附件5：材料和设备采购清单附件6：施工合同专用条款附件7：施工合同通用条款附件8：工程变更申请表附件9：工程进度表附件10：质量检验报告附件11：安全事故报告附件12：环保设施验收报告附件13：竣工验收报告附件14：付款申请表附件15：工程延期申请表附件的详细要求和说明：附件1：工程设计图纸要求：应包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，并标明尺寸、材料、构造等详细信息。附件2：施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。附件3：施工方案要求：包括施工方法、施工工艺、施工步骤、施工安全措施等。附件4：工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等信息。附件5：材料和设备采购清单要求：详细列出材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。附件6：施工合同专用条款要求：包括合同双方的权利义务、工程质量要求、工期要求、付款方式等。附件7：施工合同通用条款要求：包括合同的签订、生效、解除、违约责任、争议解决等通用条款。附件8：工程变更申请表要求：用于申请工程变更，包括变更项目的名称、内容、理由、影响等。附件9：工程进度表要求：详细列出工程各阶段的开始日期、结束日期、工程内容等信息。附件10：质量检验报告要求：包括工程质量检验的结果、检验方法、检验日期等信息。附件11：安全事故报告要求：包括事故发生的日期、地点、原因、损失、采取的措施等。附件12：环保设施验收报告要求：包括环保设施的名称、规格、验收日期、验收结果等信息。附件13：竣工验收报告要求：包括工程竣工日期、验收日期、验收结果、工程质量评价等信息。附件14：付款申请表要求：包括付款项目的名称、金额、付款日期、付款理由等信息。附件15：工程延期申请表要求：包括延期项目的名称、延期日期、延期理由等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方提供的材料和设备不符合合同质量要求。4.乙方未采取安全防护措施，导致安全事故发生。5.乙方未按照环保要求进行施工。责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付工程款，应按照逾期付款的金额支付违约金。2.乙方未按约定时间完成工程，应按照逾期完成工程的每日违约金计算违约责任。3.乙方提供的材料和设备不符合合同质量要求，乙方应负责修复或更换，并承担相应费用。4.乙方未采取安全防护措施导致安全事故发生的，乙方应承担全部安全事故责任。5.乙方未按照环保要求进行施工的，乙方应承担相应的环保处罚责任。示例说明：1.若甲方逾期支付工程款，乙方可以按照逾期付款的金额计算违约金，并有权要求甲方支付。2.若乙方逾期完成工程，乙方应按照逾期完成工程的每日违约金计算违约责任，并支付给甲方。3.若乙方提供的材料和设备不符合合同质量要求，乙方应负责修复或更换，并承担相应费用，同时支付给甲方因此造成的损失。4.若乙方未采取安全防护措施导致安全事故发生，乙方应承担全部安全事故责任，包括安全事故造成的损失赔偿。5.若乙方未按照环保要求