2024年香港某建筑公司承包新鸿基中心装修工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年香港某建筑公司承包新鸿基中心装修工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方：2024年香港某建筑公司1.2业主方：新鸿基中心1.3工程：新鸿基中心装修工程第二条合同范围及工程内容2.1承包方应按照业主方提供的施工图纸和技术要求，完成新鸿基中心装修工程。2.2工程包括但不限于：室内装修、水电安装、空调安装、消防系统安装等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额：根据双方协商确定的金额3.2支付方式：按照工程进度分阶段支付第四条工程进度及工期4.1工程预计开始日期：根据双方协商确定的日期4.2工程预计结束日期：根据双方协商确定的日期4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付相应的违约金。第五条质量保证5.1承包方应保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。5.2工程验收不合格：如工程验收不合格，承包方应按照业主方要求进行整改，并承担相应费用。第六条安全生产及环保要求6.1承包方应严格按照国家安全生产法规和环保法规进行施工。6.2安全事故处理：如发生安全事故，承包方应承担全部责任，并负责处理相关事宜。第七条知识产权保护7.1承包方应确保工程中所使用的材料、设计等不侵犯他人的知识产权。7.2如发生知识产权纠纷，承包方应承担全部责任，并负责处理相关事宜。第八条保密条款8.1双方应对合同内容及工程相关事项予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条附件13.1施工图纸13.2技术要求13.3付款计划13.4工程进度计划第十四条双方约定的其他事项14.1双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，可另行签订补充协议。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围及工程内容2.1承包方应按照业主方提供的施工图纸和技术要求，完成新鸿基中心装修工程。包括但不限于：室内装修、水电安装、空调安装、消防系统安装等。2.2承包方应保证工程的质量和安全，按照约定的工期完成工程。2.3承包方应负责工程的所有施工活动，包括施工人员、材料、设备等的一切费用和责任。第三条合同价格及支付方式3.1合同总金额：根据双方协商确定的金额为合同总金额。3.2支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付方式和金额详见附件中的付款计划。第四条工程进度及工期4.1工程预计开始日期：根据双方协商确定的日期为工程开始日期。4.2工程预计结束日期：根据双方协商确定的日期为工程结束日期。4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应按照附件中的工程进度计划支付相应的违约金。第五条质量保证5.1承包方应保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。5.2工程验收不合格：如工程验收不合格，承包方应按照业主方要求进行整改，并承担相应费用。第六条安全生产及环保要求6.1承包方应严格按照国家安全生产法规和环保法规进行施工。6.2安全事故处理：如发生安全事故，承包方应承担全部责任，并负责处理相关事宜。6.3环保要求：承包方应采取有效措施，确保施工过程中的废气、废水、噪音等符合国家环保要求。第七条知识产权保护7.1承包方应确保工程中所使用的材料、设计等不侵犯他人的知识产权。7.2如发生知识产权纠纷，承包方应承担全部责任，并负责处理相关事宜。本部分内容共计700字。第八条保密条款8.1双方应对合同内容及工程相关事项予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.2保密期限：自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。9.2变更、解除和终止的条件和程序，详见附件中的合同变更、解除和终止协议。第十条法律适用及争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条附件12.1施工图纸12.2技术要求12.3付款计划12.4工程进度计划12.5合同变更、解除和终止协议第十三条双方约定的其他事项13.1双方在合同履行过程中，如有其他事项需要约定，可另行签订补充协议。13.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的解除和终止14.1如双方协商一致，可以解除或终止本合同。14.2解除或终止本合同后，承包方应按照业主方的要求，完成剩余工程的施工，并承担相应费用。14.3解除或终止本合同后，双方应按照本合同约定，履行相关的保密、知识产权保护等义务。本部分内容共计7字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：指本合同之外的任何个人、企事业单位、社会组织等，不包括中介方。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与或影响本合同的执行。第二条第三方介入的处理方式2.1第三方介入时，甲乙方应立即通知对方，并共同协商解决。2.2甲乙方应尽力避免第三方对合同履行产生不利影响，必要时可寻求法律途径保护自身权益。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙方造成的损失，由甲乙方按照本合同约定承担相应责任。3.2甲乙方对第三方介入造成的损失，应承担相应的赔偿责任，但第三方责任限额如下：a)第三方造成甲乙方直接经济损失的，第三方应承担不超过50万元的责任限额；b)第三方造成甲乙方间接经济损失的，第三方应承担不超过100万元的责任限额；c)第三方造成甲乙方名誉损失的，第三方应承担不超过50万元的赔偿责任。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1如第三方介入导致合同履行发生争议，甲乙方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2甲乙方在合同履行过程中，应积极维护自身权益，防止第三方介入对合同履行产生不利影响。4.3甲乙方应按照本合同约定，履行相关的保密、知识产权保护等义务，不得擅自将合同内容透露给第三方。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方、业主方之间不存在任何法律关系，第三方不应直接干涉甲乙方与业主方的合同履行。5.2甲乙方与业主方之间的合同履行，应严格按照本合同约定执行，第三方不应影响甲乙方与业主方的权益。第六条第三方介入的权益保护6.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自侵犯第三方权益。6.2如第三方侵犯甲乙方权益，甲乙方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应赔偿责任。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违反本合同约定，导致甲乙方或业主方损失的，第三方应承担相应的违约责任。7.2甲乙方违反本合同约定，导致第三方或业主方损失的，甲乙方应承担相应的违约责任。第八条第三方介入的争议解决8.1双方应友好协商解决因第三方介入产生的争议。8.2协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本部分内容共计1417字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：施工图纸附件2：技术要求附件3：付款计划附件4：工程进度计划附件5：合同变更、解除和终止协议附件6：补充协议附件1的具体要求：施工图纸应详细展示工程的布局、结构、材料等，并符合国家相关标准。附件2的具体要求：技术要求应包括工程的材料、工艺、质量标准等详细要求。附件3的具体要求：付款计划应明确各阶段的付款金额和时间。附件4的具体要求：工程进度计划应明确工程的开始日期、结束日期及关键节点。附件5的具体要求：合同变更、解除和终止协议应详细说明变更、解除和终止的条件和程序。附件6的具体要求：补充协议应明确双方约定的其他事项。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按约定完成工程，导致工期延误。2.承包方使用不符合约定的材料或工艺，导致工程质量不符合标准。3.业主方未按约定支付款项，导致工程无法正常进行。4.业主方提供的设计图纸或技术要求不准确，导致工程变更或施工困难。违约责任认定标准：1.工期延误：承包方应按照附件中的工程进度计划支付相应的违约金。2.工程质量不符合标准：承包方应负责整改，并承担相应费用。3.款项支付违约：业主方应按照付款计划支付相应款项，否则承包方有权暂停施工。4.设计图纸或技术要求不准确：业主方应承担相应责任，并支付因变更或施工困难产生的额外费用。示例说明：如承包方未按约定完成工程，导致工期延误，根据附件中的工程进度计划，承包方应支付10万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同双方，即承包方和业主方。2.工期：指合同约定的工程开始日期至工程结束日期的时间段。3