




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度epc垃圾处理厂工程承包合同本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资估算2.承包人及发包人2.1承包人基本信息2.2发包人基本信息3.合同标的及范围3.1EPC工程范围3.2设计范围3.3施工范围3.4调试范围4.合同工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划5.合同价款及支付5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间6.设计、施工、调试责任6.1设计责任6.2施工责任6.3调试责任7.技术标准及规范7.1设计标准7.2施工标准7.3调试标准8.工程质量及验收8.1工程质量要求8.2验收标准8.3验收程序9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任9.3应急预案10.专利、专有技术及知识产权10.1专利使用10.2专有技术使用10.3知识产权保护11.合同变更及解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:二零二四年度epc垃圾处理厂工程承包项目1.2项目地点:省市区街道1.3项目规模:日处理垃圾量为3000吨1.4项目投资估算:总投资额为人民币壹亿元整2.承包人及发包人2.1承包人基本信息:环保科技有限公司2.2发包人基本信息:市城市管理局3.合同标的及范围3.1EPC工程范围:包括工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程3.2设计范围:满足垃圾处理工艺要求,包括工艺流程设计、设备选型设计、电气控制设计等3.3施工范围:包括土建施工、设备安装、电气管道安装、通风空调系统安装等3.4调试范围:设备安装调试、系统联调、性能测试等4.合同工期及进度4.1合同工期:自合同生效之日起18个月4.2工程进度计划:4.2.1设计阶段:合同生效后3个月内完成4.2.2施工阶段:设计阶段完成后6个月内完成4.2.3调试阶段:施工阶段完成后3个月内完成5.合同价款及支付5.1合同价款:人民币玖仟万元整5.2付款方式:5.2.1首付款:合同生效后5个工作日内支付合同价款的30%5.2.2进度款:根据工程进度支付,每月支付合同价款的10%5.2.3结算款:调试阶段完成后10个工作日内支付合同价款的40%5.2.4验收款:项目验收合格后10个工作日内支付合同价款的20%5.3付款时间:按照付款方式规定的时间节点支付6.设计、施工、调试责任6.1设计责任:6.1.1承包人负责工程设计,确保设计符合国家相关标准、规范及合同要求6.1.2承包人提供设计图纸、技术文件等,确保施工顺利进行6.2施工责任:6.2.1承包人按照设计图纸、技术文件及合同要求进行施工6.2.2承包人确保施工质量,按照国家相关标准、规范进行施工6.3调试责任:6.3.1承包人负责设备调试,确保设备运行稳定、可靠6.3.2承包人负责系统联调,确保系统运行符合设计要求7.技术标准及规范7.1设计标准:按照国家相关标准、规范及垃圾处理工艺要求进行设计7.2施工标准:按照国家相关标准、规范及垃圾处理工程要求进行施工7.3调试标准:按照设备技术要求及系统运行要求进行调试8.工程质量及验收8.1工程质量要求:8.1.1符合国家及行业相关质量标准8.1.2达到合同约定的设计要求8.1.3安全、环保、节能、适用8.2验收标准:8.2.1工程实体质量应符合设计文件及国家、行业质量标准8.2.2工程设备、材料应符合国家及行业相关标准8.2.3工程施工过程应符合国家及行业施工规范8.3验收程序:8.3.1施工单位自检8.3.2发包人组织验收8.3.3验收合格后,双方签署验收报告9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任:9.1.1承包人负责施工期间的安全管理工作9.1.2发包人负责项目整体安全管理9.2环境保护责任:9.2.1承包人负责施工期间的环境保护工作9.2.2发包人负责项目整体环境保护工作9.3应急预案:9.3.1双方共同制定应急预案9.3.2应急预案应包括自然灾害、安全事故、环境污染等情况10.专利、专有技术及知识产权10.1专利使用:10.1.1承包人在项目实施过程中使用的技术不得侵犯第三方专利权10.1.2承包人有权使用发包人提供的专利技术10.2专有技术使用:10.2.1双方应保护专有技术的保密性10.2.2专有技术使用需经双方同意10.3知识产权保护:10.3.1发包人保证其提供的技术文件不侵犯第三方知识产权10.3.2承包人对其设计、施工过程中产生的知识产权享有合法权益11.合同变更及解除11.1变更程序:11.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更11.1.2变更内容应以书面形式签署附件11.2解除条件:11.2.1发生不可抗力事件11.2.2一方严重违约11.2.3双方协商一致11.3解除程序:11.3.1发生解除条件时,一方应书面通知另一方11.3.2双方协商解除合同内容11.3.3解除合同后,双方应进行清算12.违约责任12.1违约情形:12.1.1未按时完成工程进度12.1.2工程质量不符合约定12.1.3违反安全生产及环境保护规定12.1.4违反合同约定支付款项12.2违约责任:12.2.1违约方应承担相应的违约责任12.2.2违约方应支付违约金或赔偿损失12.2.3违约方应承担解除合同的后果13.争议解决13.1争议解决方式:13.1.1双方协商解决13.1.2争议解决机构仲裁13.1.3争议解决法院诉讼13.2争议解决程序:13.2.1双方应在争议发生后30日内提出争议解决请求13.2.2争议解决机构或法院根据双方提供的证据和事实进行审理13.2.3争议解决机构或法院作出裁决或判决14.其他约定14.1合同生效条件:14.1.1双方签署合同14.1.2合同经双方签字盖章14.1.3合同已按约定支付首付款14.2合同终止条件:14.2.1合同期限届满14.2.2合同因解除而终止14.2.3合同因其他原因终止14.3合同附件:14.3.1设计文件14.3.2技术规范14.3.3付款计划14.3.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指本合同以外的独立法人或其他组织,包括但不限于咨询公司、监理机构、检测机构、金融机构、保险公司等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,为了确保合同目的的实现,由甲乙双方共同邀请或委托第三方提供专业服务或进行特定工作。15.2第三方责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定或委托要求,承担相应的责任,包括但不限于提供专业意见、监督施工过程、进行检测等。15.2.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同中约定的其他权利。15.2.3利益:第三方通过提供专业服务或完成特定工作,可以获得合同约定的利益,包括但不限于服务报酬、合同奖励等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、服务内容、费用支付等。15.3.2双方应签订书面协议,明确第三方的责任、权利和义务。15.3.3第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划、报告和成果。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的划分:第三方应向甲方提供独立、客观的专业服务,不得受乙方影响。第三方的工作成果应以甲方认可为准。第三方与甲方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼。15.4.2第三方与乙方的划分:第三方应按照合同约定向乙方提供服务,乙方应支付约定的费用。第三方与乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或完成的工作内容确定。15.5.2第三方责任限额应在第三方协议中明确约定,并作为合同附件。15.5.3如第三方责任超过合同约定的限额,甲方有权要求乙方承担相应的补充责任。15.6第三方介入费用15.6.1第三方介入费用应包括但不限于服务费用、差旅费用、材料费用等。15.6.2第三方介入费用由甲方和乙方按照合同约定比例分担。15.7第三方介入的变更15.7.1如第三方介入服务内容或方式需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。15.7.2第三方介入的变更不得影响本合同的其他条款执行。15.8第三方介入的终止15.8.1如第三方介入服务不再需要,甲乙双方应协商一致,并签订终止协议。15.8.2第三方介入的终止不影响本合同其他条款的执行。15.9第三方介入的保密15.9.1第三方应遵守本合同的保密条款,对甲方和乙方提供的信息保密。15.9.2第三方在提供专业服务过程中获取的任何商业秘密或技术信息,均应予以保密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含工程设计图纸、设计说明书、材料清单、设备清单等,应满足国家及行业相关标准。说明:设计文件是施工和调试的重要依据,应由承包人提供。2.技术规范详细要求:包括施工技术规范、设备技术规范、调试技术规范等,应详细列出各项技术指标和操作要求。说明:技术规范是确保工程质量的重要依据,应由承包人编制。3.付款计划详细要求:明确每阶段付款的时间、金额及支付方式。说明:付款计划是确保工程顺利进行的重要保障,应由甲乙双方共同制定。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配备、安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,应由承包人提供。5.验收报告详细要求:包括工程验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应由发包人组织编制。6.第三方协议详细要求:明确第三方的责任、权利和义务,包括服务内容、费用支付、保密条款等。说明:第三方协议是第三方介入的依据,应由甲乙双方与第三方共同签订。7.应急预案详细要求:包括自然灾害、安全事故、环境污染等应急情况的处理措施。说明:应急预案是应对突发事件的指导文件,应由甲乙双方共同制定。8.合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、生效日期及双方的权利义务。说明:合同变更协议是合同执行过程中的重要文件,应由甲乙双方共同签订。9.合同解除协议详细要求:明确合同解除的原因、生效日期及双方的权利义务。说明:合同解除协议是合同终止的依据,应由甲乙双方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程进度责任认定标准:根据合同约定的进度计划,未按时完成工程进度。示例说明:承包人未能在合同约定的期限内完成工程,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。2.工程质量不符合约定责任认定标准:工程质量不符合设计文件、技术规范及国家相关标准。示例说明:施工完成的工程部分存在质量问题,承包人应进行返工,并承担返工产生的费用。3.违反安全生产及环境保护规定责任认定标准:违反国家及行业安全生产和环境保护相关法律法规。示例说明:在施工过程中发生安全事故,承包人应承担相应的法律责任。4.违反合同约定支付款项责任认定标准:未按时支付合同约定的款项。示例说明:发包人未按时支付进度款,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。5.侵犯第三方知识产权责任认定标准:在工程实施过程中,侵犯第三方知识产权。示例说明:承包人在施工过程中使用了侵犯他人知识产权的设备,应承担相应的法律责任。6.第三方违约责任认定标准:第三方在提供专业服务或完成特定工作中违约。示例说明:第三方未按约定完成工作,应承担相应的违约责任,并支付违约金。全文完。二零二四年度epc垃圾处理厂工程承包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1项目名称及地点1.2合同双方1.3定义2.项目范围2.1工程内容2.2设计范围2.3施工范围2.4调试及验收3.合同工期3.1工期安排3.2预计竣工时间3.3延期处理4.合同价格4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计变更费用6.施工费用6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工变更费用7.材料及设备7.1材料及设备供应7.2材料及设备验收7.3材料及设备质量保证8.工程进度8.1进度计划8.2进度检查8.3进度延误处理9.质量标准9.1设计质量标准9.2施工质量标准9.3质量检查及验收10.风险责任10.1合同风险责任划分10.2风险防范措施10.3风险处理11.保险11.1保险责任11.2保险费用11.3保险理赔12.保密12.1保密义务12.2保密范围12.3违约责任13.合同变更13.1变更程序13.2变更费用13.3变更通知14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除责任第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1项目名称及地点:本合同项目名称为“二零二四年度epc垃圾处理厂工程”,项目地点位于[具体地址]。1.2合同双方:甲方(建设单位)为[甲方全称],乙方(承包单位)为[乙方全称]。1.3定义:1.3.1“EPC”是指设计、采购、施工的总承包模式。1.3.2“工程”指本合同约定的垃圾处理厂工程。1.3.3“合同价格”指双方约定的工程总价。1.3.4“工期”指合同约定的完成工程的时间。2.项目范围2.1工程内容:包括垃圾处理厂的设计、设备采购、施工、调试及试运行等工作。2.2设计范围:按照甲方提供的工程需求和设计标准,完成垃圾处理厂的整体设计。2.3施工范围:按照设计图纸和施工规范,完成垃圾处理厂的建设施工。2.4调试及验收:完成设备的调试,确保工程满足设计要求和功能。3.合同工期3.1工期安排:合同工期为[具体工期],自合同签订之日起计算。3.2预计竣工时间:预计在合同工期结束后[具体时间]完成工程竣工。3.3延期处理:如因非乙方责任原因导致工期延误,乙方应提前[具体时间]向甲方提出书面延期申请,经甲方同意后,可相应延长工期。4.合同价格4.1合同总价:本合同总价为人民币[具体金额]元,包括但不限于设计费、材料费、施工费、设备费等。4.2价格组成:价格组成详见附件[具体附件名称]。4.3价格调整:在合同履行期间,如遇国家政策调整、市场行情变化等因素,合同价格可按双方协商一致的原则进行调整。5.设计费用5.1设计费用总额:设计费用总额为人民币[具体金额]元,分阶段支付。5.2设计费用支付方式:设计费用按设计进度分阶段支付,具体支付节点详见附件[具体附件名称]。5.3设计变更费用:因设计变更产生的费用,由双方协商确定,并在合同中明确。6.施工费用6.1施工费用总额:施工费用总额为人民币[具体金额]元,分阶段支付。6.2施工费用支付方式:施工费用按工程进度分阶段支付,具体支付节点详见附件[具体附件名称]。6.3施工变更费用:因施工变更产生的费用,由双方协商确定,并在合同中明确。7.材料及设备7.1材料及设备供应:乙方负责按照设计要求和质量标准,采购和供应工程所需的材料及设备。7.2材料及设备验收:材料及设备到货后,由双方共同进行验收,确认其符合设计要求和质量标准。7.3材料及设备质量保证:乙方保证所提供的材料及设备符合国家相关标准和质量要求,如有质量问题,乙方应负责更换或赔偿损失。8.工程进度8.1进度计划:乙方应根据合同工期和工程内容,编制详细的工程进度计划,包括关键线路、施工顺序、主要施工内容和时间安排等。8.2进度检查:甲方应定期对工程进度进行检查,乙方应配合并提供必要的资料。8.3进度延误处理:如乙方未按进度计划完成工程,应立即采取措施加快进度,并书面通知甲方。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。9.质量标准9.1设计质量标准:设计应符合国家相关标准、规范和甲方的要求,确保设计合理、安全、可靠。9.2施工质量标准:施工应符合设计图纸、施工规范和行业标准,确保工程质量达到预定标准。9.3质量检查及验收:双方应共同对工程质量进行检查和验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工或投入使用。10.风险责任10.1合同风险责任划分:合同风险分为甲方风险和乙方风险,双方应根据风险性质和影响程度划分责任。10.2风险防范措施:双方应共同制定风险防范措施,以减少风险发生的可能性和影响。10.3风险处理:发生风险事件时,双方应按照合同约定和实际情况进行处理,以最小化损失。11.保险11.1保险责任:乙方应为其施工人员、设备等购买必要的人身意外伤害保险和财产保险。11.2保险费用:保险费用由乙方承担,具体费用和保险范围由双方协商确定。11.3保险理赔:发生保险责任范围内的损失时,乙方应及时向保险公司报案,并按照保险公司的要求办理理赔手续。12.保密12.1保密义务:双方对本合同内容以及项目相关的技术、商业信息负有保密义务。12.2保密范围:保密范围包括但不限于项目设计、技术数据、商业计划、合作协议等。12.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。13.合同变更13.1变更程序:任何合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件。13.2变更费用:合同变更产生的费用由双方协商确定,并调整合同总价。13.3变更通知:任何一方提出合同变更,应提前[具体时间]以书面形式通知对方。14.合同解除14.1.1乙方严重违反合同约定;14.1.2甲方未按约定支付合同价款;14.1.3合同约定的其他解除条件。14.2解除程序:合同解除需以书面形式通知对方,并说明解除原因。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方指定,参与合同履行、监督、咨询或提供服务的独立第三方。1.2.1监理单位:负责对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的第三方。1.2.2设计顾问:提供专业设计建议和服务的第三方。1.2.3施工顾问:提供施工管理和质量控制服务的第三方。1.2.4中介方:协助合同签订和履行过程中的沟通协调的第三方。1.2.5法务顾问:提供法律咨询和服务的第三方。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额应根据其参与合同履行的性质和范围来确定。2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并作为合同附件。3.第三方的责权利3.1第三方的责任:第三方应根据合同约定,对其提供的服务和行为承担责任。3.1.1监理单位:确保工程质量、进度和安全,对发现的问题提出整改建议。3.1.2设计顾问:提供专业的设计建议,对设计方案的合理性和可行性负责。3.1.3施工顾问:对施工过程中的质量问题提出整改建议,确保施工质量。3.1.4中介方:协助双方进行沟通协调,确保合同履行的顺利进行。3.1.5法务顾问:提供法律咨询,协助处理合同履行中的法律问题。3.2第三方的权利:3.2.1监理单位:有权要求乙方提供施工图纸、进度报告等资料,有权对施工过程进行监督检查。3.2.2设计顾问:有权对设计方案进行修改和完善,有权要求乙方执行其建议。3.2.3施工顾问:有权要求乙方按照施工规范进行施工,有权对施工质量进行评估。3.2.4中介方:有权要求双方提供合同履行情况的相关信息,有权协助解决合同履行中的问题。3.2.5法务顾问:有权要求乙方提供合同履行情况的相关证据,有权协助乙方处理合同履行中的法律问题。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方对甲方承担责任,甲方对第三方的行为有监督权。4.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责,并对第三方违约行为追究责任。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方对乙方承担责任,乙方应按照合同约定配合第三方的服务工作。4.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务,并对第三方服务不满意有权提出异议。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方权责。5.2第三方的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合作协议中明确。5.3第三方介入后,甲乙双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。5.4第三方介入期间,若因第三方原因导致合同履行出现延误或质量问题,第三方应承担相应的责任。5.5第三方介入期间,若甲乙双方发生争议,应协商解决,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划详细要求:包括关键线路、施工顺序、主要施工内容和时间安排等。说明:该附件用于指导工程实施,确保工程按
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论