版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年建筑工程班组分包安全责任合同范本本合同目录一览1.合同签订依据及适用范围2.双方基本概况3.工程概况4.安全责任主体及职责5.安全管理目标及措施6.安全教育与培训7.安全生产设施及设备管理8.安全生产事故处理9.安全责任追究与赔偿10.合同履行与变更11.争议解决12.合同生效与终止13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同签订依据及适用范围1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及相关政策制定。1.1.2本合同适用于二零二四年建筑工程班组分包工程的安全责任。2.双方基本概况2.1甲方(建设单位):(单位名称)2.1.1住所:(详细地址)2.1.2法定代表人:姓名2.1.3联系电话:(电话号码)2.2乙方(分包班组):(单位名称或个人姓名)2.2.1住所:(详细地址)2.2.2法定代表人或负责人:姓名2.2.3联系电话:(电话号码)3.工程概况3.1工程名称:(工程名称)3.1.1工程地点:(工程地点)3.1.2工程规模:(工程规模)3.1.3工程类别:(工程类别)3.2工程合同造价:(合同造价)4.安全责任主体及职责4.1甲方安全责任4.1.1负责制定安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责。4.1.2负责提供安全生产条件,包括安全设施、安全防护用品等。4.1.3负责对乙方进行安全生产教育和培训。4.2乙方安全责任4.2.1负责分包工程的安全生产,确保施工过程中的安全。4.2.2负责制定并实施安全生产方案,确保施工安全。4.2.3负责对施工人员进行安全生产教育和培训。5.安全管理目标及措施5.1安全管理目标5.1.1遵守国家安全生产法律法规和标准。5.1.2实现安全生产零事故。5.2安全管理措施5.2.1严格执行安全生产规章制度,加强施工现场安全管理。5.2.2定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。5.2.3加强安全教育培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。6.安全教育与培训6.1甲方责任6.1.1负责组织乙方人员进行安全生产教育和培训。6.1.2对乙方人员进行考核,确保其具备相应的安全生产知识和技能。6.2乙方责任6.2.1参加甲方组织的安全生产教育和培训。6.2.2严格按照安全生产规章制度进行施工。7.安全生产设施及设备管理7.1甲方责任7.1.1负责提供符合国家标准的安全设施和设备。7.1.2对安全设施和设备进行定期检查、维护和保养。7.2乙方责任7.2.1使用安全设施和设备时,必须遵守操作规程。7.2.2发现安全设施和设备存在问题,及时报告甲方进行维修或更换。8.安全生产事故处理8.1事故报告8.1.1发生安全生产事故后,乙方应在第一时间内向甲方报告。8.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况及初步处理措施。8.2事故调查8.2.1甲方接到事故报告后,应立即组织事故调查组进行调查。8.2.2调查组应在事故发生后24小时内到达现场,对事故原因进行分析。8.3事故处理8.3.1根据事故调查结果,甲方应制定事故处理方案。8.3.2对事故责任者进行责任追究,并采取相应的处理措施。8.4事故档案8.4.1甲方应将事故调查报告、处理结果等资料整理归档。9.安全责任追究与赔偿9.1违反安全规定9.1.1任何一方违反安全生产规定,造成安全事故的,应承担相应的法律责任。9.1.2违反规定者,甲方有权追究其经济责任,并要求其赔偿损失。9.2赔偿标准9.2.1乙方造成安全事故,应根据事故造成的损失,按照国家相关法律法规进行赔偿。9.2.2甲方造成安全事故,应根据事故造成的损失,按照国家相关法律法规进行赔偿。10.合同履行与变更10.1合同履行10.1.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.1.2如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。10.2合同变更10.2.1合同内容变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。10.2.2合同变更不影响合同其他条款的效力。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过协商解决。11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2仲裁委员会11.2.1争议提交仲裁的,应选择具有管辖权的仲裁委员会。11.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。12.合同生效与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止12.2.1本合同履行完毕或因不可抗力等原因无法履行时,合同终止。12.2.2合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。13.合同附件13.1本合同附件包括但不限于:13.1.1安全生产责任书13.1.2安全生产规章制度13.1.3安全设施及设备清单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同选择或指定,对合同执行进行监督、协调、咨询或提供服务的独立法人、非法人组织或其他个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于:1.2.1安全生产监督与管理1.2.2技术咨询与支持1.2.3合同履行协调与争议解决1.2.4质量检测与验收2.第三方介入的流程与条件2.1第三方介入的流程2.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。2.1.2双方共同与第三方签订书面协议,明确各自的权利和义务。2.1.3第三方根据协议要求,履行相关职责。2.2第三方介入的条件2.2.1第三方应具备相应的资质和能力,能够胜任介入工作。2.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。2.2.3第三方应保证其介入工作的独立性、客观性和公正性。3.甲乙双方的额外条款及说明3.1.1第三方的选择与更换甲乙双方应共同选择第三方,并在协议中明确第三方的职责和权限。如需更换第三方,应经双方协商一致,并以书面形式确认。3.1.2第三方的责任与义务第三方应承担其在协议中约定的责任和义务,包括但不限于:对安全生产进行监督、对技术问题提供咨询、对合同履行进行协调等。3.1.3第三方的报酬与费用第三方介入的报酬和费用应在协议中明确,由甲乙双方按约定支付。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额应在其协议中明确,包括但不限于:对安全生产事故的赔偿责任对技术服务失误的赔偿责任对合同履行协调失误的赔偿责任4.1.2责任限额的计算方式第三方的注册资本第三方的业务规模第三方的风险管理能力5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方在执行协议时,应服从甲方的监督管理。5.1.2第三方对甲方负责,其工作成果应符合甲方的要求。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方在执行协议时,应尊重乙方的合法权益。5.2.2第三方对乙方负责,其工作成果应符合乙方的需求。5.3第三方与项目相关方的划分5.3.2第三方对项目相关方负责,确保其工作成果符合相关方的标准。6.第三方介入的监督与评估6.1第三方介入的监督6.1.1甲乙双方应对第三方的介入工作进行监督,确保其履行协议中的义务。6.1.2监督方式包括但不限于定期检查、现场巡查、查阅相关资料等。6.2第三方介入的评估6.2.1甲乙双方应对第三方的介入工作效果进行评估,包括但不限于:安全生产情况技术服务满意度合同履行协调效果6.2.2评估结果可作为第三方续签协议或调整报酬的依据。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全生产责任书详细要求:明确甲乙双方及第三方的安全生产责任,包括但不限于安全管理制度、事故预防措施、安全培训计划等。说明:此责任书是合同的重要组成部分,用于规范各方在安全生产方面的行为。2.安全生产规章制度详细要求:列出具体的安全生产规章制度,包括但不限于现场作业规程、安全操作规程、应急预案等。说明:规章制度是确保安全生产的基础,所有参与方必须严格遵守。3.安全设施及设备清单详细要求:详细列出工程现场的安全设施和设备,包括名称、型号、数量、使用状况等。说明:清单用于确保现场安全设施和设备齐全且处于良好状态。4.安全教育与培训记录详细要求:记录甲乙双方及第三方进行的安全教育培训活动,包括培训内容、参加人员、培训效果等。说明:记录用于证明各方履行了安全教育培训义务。5.安全生产事故报告及处理记录详细要求:详细记录安全事故的发生、调查、处理及责任追究情况。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务,以及报酬和费用。说明:协议是第三方介入的依据,确保第三方工作的规范性和有效性。7.质量检测报告详细要求:提供工程质量检测报告,包括检测项目、检测数据、检测结论等。说明:报告用于证明工程质量符合相关标准和要求。8.合同履行情况报告详细要求:定期提交合同履行情况报告,包括进度、质量、安全等方面。说明:报告用于监督合同履行情况,确保各方履行合同义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约行为违规使用安全设施或设备,导致安全事故发生。未按约定提供安全生产条件,影响乙方施工。未按时支付工程款或费用。1.2乙方违约行为违反安全生产规章制度,导致安全事故发生。施工质量不符合约定标准。未按时完成工程进度。1.3第三方违约行为未履行协议中的职责和义务。提供的技术或服务不符合要求。2.责任认定标准2.1甲方违约责任依法承担赔偿责任,包括但不限于事故赔偿、违约金等。支付乙方因甲方违约而产生的额外费用。2.2乙方违约责任依法承担赔偿责任,包括但不限于事故赔偿、违约金等。支付甲方因乙方违约而产生的额外费用。2.3第三方违约责任依法承担赔偿责任,包括但不限于事故赔偿、违约金等。支付甲乙双方因第三方违约而产生的额外费用。3.违约责任示例甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。乙方施工质量不合格,甲方有权要求乙方进行返工,并支付返工费用。第三方未提供合格的技术支持,导致工程进度延误,甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。全文完。二零二四年建筑工程班组分包安全责任合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称及联系方式1.2总包单位名称及联系方式1.3项目名称及项目地点1.4合同签订日期2.分包工程范围及内容2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程施工期限3.安全责任划分3.1分包单位安全责任3.2总包单位安全责任3.3施工现场安全责任4.安全管理措施4.1安全教育培训4.2施工现场安全防护4.3安全生产设备设施4.4应急预案5.安全生产责任险5.1险种选择5.2保险金额5.3保险期限5.4保险理赔6.安全生产检查与考核6.1安全生产检查制度6.2安全生产考核办法6.3考核结果及处理措施7.违约责任7.1分包单位违约责任7.2总包单位违约责任7.3违约处理方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一:安全生产责任书11.2附件二:安全生产检查记录表11.3附件三:安全生产事故报告书12.其他约定事项12.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决12.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力13.合同签订与生效13.1合同签订13.2合同生效14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:____________________1.2分包单位联系方式:电话____________________,邮箱____________________1.3总包单位名称:____________________1.4总包单位联系方式:电话____________________,邮箱____________________1.5项目名称:____________________1.6项目地点:____________________1.7合同签订日期:____年____月____日2.分包工程范围及内容2.1工程概况:____________________2.2工程量清单:详见附件一《工程量清单》2.3工程施工期限:自____年____月____日起至____年____月____日止3.安全责任划分3.1分包单位安全责任:3.1.1负责分包工程的安全生产管理,确保施工安全。3.1.2配备足够的安全管理人员,对施工现场进行日常安全检查。3.1.3对分包工程进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。3.2总包单位安全责任:3.2.1对分包工程的安全工作进行监督和检查,确保施工安全。3.2.2对分包单位的安全管理人员进行培训和考核。3.2.3对施工现场进行安全防护,确保施工安全。3.3施工现场安全责任:3.3.1施工现场必须遵守国家有关安全生产的法律法规。3.3.2施工现场必须设置必要的安全标志和警示标志。3.3.3施工现场必须配备必要的安全防护设施。4.安全管理措施4.1安全教育培训:4.1.1对分包单位全体施工人员进行安全教育培训。4.1.2定期组织安全教育培训,提高施工人员的安全意识。4.2施工现场安全防护:4.2.1施工现场必须设置安全防护设施,如围栏、警示牌等。4.2.2施工现场必须进行日常安全检查,确保安全防护设施完好。4.3安全生产设备设施:4.3.1施工现场必须配备必要的安全生产设备设施。4.3.2对安全生产设备设施进行定期检查和维护。4.4应急预案:4.4.1制定安全生产应急预案,应对突发事件。4.4.2定期组织应急演练,提高应对突发事件的能力。5.安全生产责任险5.1险种选择:____________________5.2保险金额:____________________5.3保险期限:自____年____月____日起至____年____月____日止5.4保险理赔:详见附件二《保险理赔流程》6.安全生产检查与考核6.1安全生产检查制度:6.1.1定期进行安全生产检查,确保施工安全。6.1.2发现安全隐患,立即整改。6.2安全生产考核办法:6.2.1对分包单位的安全工作进行考核。6.2.2根据考核结果,对分包单位进行奖惩。6.3考核结果及处理措施:6.3.1对考核不合格的分包单位,要求其整改。6.3.2对连续考核不合格的分包单位,有权解除合同。8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构:____________________8.3争议解决期限:自争议发生之日起六十日内解决,如超过期限仍未解决,则任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1合同解除条件:9.1.1分包单位违反合同约定,造成重大安全事故或严重违约。9.1.2总包单位因不可抗力导致合同无法履行。9.2合同终止条件:9.2.1工程施工期限届满,且工程已按合同要求完成。9.2.2双方协商一致解除合同。9.3合同解除与终止程序:9.3.1合同解除或终止前,双方应书面通知对方。9.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定进行合同解除或终止后的工作交接。10.合同生效与解除10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件:10.2.1发生合同解除条件。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除程序:10.3.1双方书面提出解除合同的通知。10.3.2双方按照合同约定处理合同解除后的事宜。11.合同附件11.1附件一:安全生产责任书11.2附件二:安全生产检查记录表11.3附件三:安全生产事故报告书12.其他约定事项12.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决。12.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同签订与生效13.1合同签订:双方在本合同上签字盖章后,合同正式生效。13.2合同生效:自合同签订之日起生效。14.合同附件清单14.1附件一:安全生产责任书14.2附件二:安全生产检查记录表14.3附件三:安全生产事故报告书14.4附件四:保险单14.5附件五:合同履行过程中的相关文件和资料第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方主体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险经纪等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应有利于合同履行,提高工程质量和效率。3.第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失,应承担相应的责任,责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。3.2第三方责任限额包括但不限于:3.2.1对工程质量的保证责任;3.2.2对安全生产的监督责任;3.2.3对合同履行的协调责任。4.第三方责权利划分4.1第三方的权利:4.1.1根据合作协议,对工程进度、质量、安全等进行监督检查;4.1.2收取约定的服务费用;4.1.3遇到重大问题,有权向甲乙双方提出建议或报告。4.2第三方的义务:4.2.1按照合作协议履行职责,确保工程质量和安全;4.2.2及时向甲乙双方报告检查结果;4.2.3遵守国家法律法规和行业标准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与分包单位的关系:5.1.1第三方对分包单位的质量、安全和进度进行监督,但不直接参与分包单位的日常管理。5.1.2分包单位应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。5.2第三方与总包单位的关系:5.2.1第三方对总包单位的工程管理进行监督,确保工程质量和安全。5.2.2总包单位应向第三方提供工程相关信息,配合第三方的工作。5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方作为独立的第三方主体,不参与甲乙双方的内部事务。5.3.2甲乙双方应尊重第三方的独立性,不得干预第三方的工作。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保信息畅通。6.1.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,有权向甲乙双方提出警告,并要求整改。6.1.3第三方介入期间,如发生安全事故或其他突发事件,第三方应立即向甲乙双方报告,并协助处理。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更:7.1.1如甲乙双方认为有必要变更第三方,应书面通知第三方,并签订新的合作协议。7.1.2变更后的合作协议应明确第三方的责任、权利和义务。7.2第三方介入的终止:7.2.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在合作协议中约定。7.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合作协议处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产责任书要求:详细列明甲乙双方及第三方在安全生产方面的责任和义务,包括但不限于安全教育培训、施工现场安全管理、事故应急预案等。说明:安全生产责任书是合同的重要组成部分,用于明确各方的安全责任。2.附件二:安全生产检查记录表要求:记录施工现场的日常安全检查情况,包括检查日期、检查内容、发现的问题及整改措施等。说明:安全生产检查记录表用于跟踪和记录安全检查情况,确保安全生产措施的落实。3.附件三:安全生产事故报告书要求:详细记录安全生产事故的发生时间、地点、原因、损失及处理措施等。说明:安全生产事故报告书用于分析事故原因,制定预防措施,提高安全生产水平。4.附件四:工程量清单要求:详细列明分包工程的工程量、单位、数量及价格等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程内容和工程量。5.附件五:保险单要求:提供第三方责任险、意外伤害险等相关保险单据。说明:保险单是合同履行的重要保障,用于在发生意外时提供经济补偿。6.附件六:合同履行过程中的相关文件和资料要求:包括但不限于施工图纸、施工方案、验收报告等。说明:相关文件和资料是合同履行的重要依据,用于证明合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按照合同约定的时间完成工程;1.2分包单位未按照合同约定进行安全生产管理;1.3分包单位未按照合同约定进行质量控制;1.4总包单位未按照合同约定进行工程监督;1.5第三方未按照合作协议履行职责。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规;2.2责任认定标准参照合同约定及行业标准。3.违约责任示例说明:3.1分包单位未按期完成工程,导致总包单位承担额外费用,分包单位应承担由此产生的费用;3.2分包单位未进行安全生产管理,导致安全事故发生,分包单位应承担相应的法律责任;3.3分包单位未进行质量控制,导致工程质量不合格,分包单位应承担修复费用及违约金;3.4总包单位未进行工程监督,导致工程进度延误,总包单位应承担由此产生的费用;3.5第三方未履行合作协议,导致工程进度或质量受到影响,第三方应承担相应的责任。全文完。二零二四年建筑工程班组分包安全责任合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同签订依据及目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程工期4.安全责任划分4.1分包方安全责任4.2总包方安全责任4.3安全责任追究5.安全生产管理制度5.1安全生产责任制5.2安全教育培训5.3安全检查与隐患整改5.4安全生产事故报告与处理6.安全生产费用6.1安全生产费用总额6.2费用支付方式6.3费用使用监督7.安全生产资料及设备7.1安全生产资料提供7.2安全生产设备提供8.安全生产教育培训8.1教育培训内容8.2教育培训时间8.3教育培训考核9.安全生产检查与隐患整改9.1定期检查制度9.2隐患整改措施9.3隐患整改期限10.安全生产事故处理10.1事故报告程序10.2事故调查与处理10.3事故责任追究11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决期限12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:_________________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:______________________1.1.4分包方联系电话:______________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:_________________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:______________________1.2.4总包方联系电话:______________________2.合同签订依据及目的2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。2.2本合同目的为明确双方在建筑工程施工过程中的安全责任,保障工程质量和施工安全。3.工程概况3.1工程名称:_________________________3.2工程地点:_________________________3.3工程规模:_________________________3.4工程类型:_________________________3.5工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止。4.安全责任划分4.1分包方安全责任4.1.1严格执行国家有关安全生产的法律法规和标准。4.1.2负责本工程的安全技术交底和施工过程中的安全监督。4.1.3配备足够的安全管理人员和特种作业人员。4.2总包方安全责任4.2.1对分包方进行安全生产指导和监督。4.2.2负责工程安全设施的完善和安全措施的落实。4.2.3对分包方违反安全规定的行为进行制止和纠正。4.3安全责任追究4.3.1任何一方违反本合同约定的安全责任,造成安全事故的,应承担相应的法律责任。5.安全生产管理制度5.1安全生产责任制5.1.1明确各级人员的安全职责。5.1.2建立健全安全生产责任制考核制度。5.2安全教育培训5.2.1定期对施工人员进行安全生产教育培训。5.2.2确保施工人员掌握必要的安全生产知识和技能。5.3安全检查与隐患整改5.3.1定期进行安全检查,发现隐患及时整改。5.3.2对整改情况进行跟踪复查,确保整改措施落实到位。5.4安全生产事故报告与处理5.4.1及时、如实报告安全生产事故。5.4.2对事故原因进行分析,制定预防措施。6.安全生产费用6.1安全生产费用总额:人民币____元整。6.2费用支付方式:按工程进度支付,具体支付比例及时间由双方协商确定。6.3费用使用监督:安全生产费用专款专用,由双方共同监督使用。7.安全生产资料及设备7.1安全生产资料提供7.1.1分包方应提供符合国家安全生产标准的施工方案、安全技术交底等资料。7.1.2总包方应提供必要的安全生产资料,包括安全管理制度、应急预案等。7.2安全生产设备提供7.2.1分包方应提供符合国家安全生产标准的施工设备和防护用品。7.2.2总包方应提供必要的安全生产设备,包括安全防护设施、应急救援设备等。8.安全生产教育培训8.1教育培训内容8.1.1国家安全生产法律法规和标准8.1.2工程安全生产风险识别与控制8.1.3安全操作规程及个人防护用品使用8.1.4应急救援与事故处理8.2教育培训时间8.2.1新入场施工人员必须经过安全教育培训合格后方可上岗。8.2.2每年至少组织一次全员安全教育培训。8.2.3特种作业人员必须按照规定接受专门的安全教育培训。8.3教育培训考核8.3.1安全教育培训应建立考核制度,考核合格后方可上岗。8.3.2考核内容包括理论知识、实践操作和安全意识。9.安全生产检查与隐患整改9.1定期检查制度9.1.1每月至少进行一次全面安全检查。9.1.2检查内容应包括施工现场安全防护设施、施工机械、电气设备等。9.2隐患整改措施9.2.1发现隐患应及时制定整改措施,并落实责任人。9.2.2隐患整改应确保措施有效,防止事故发生。9.3隐患整改期限9.3.1一般隐患应在发现后的7个工作日内完成整改。9.3.2重大隐患应在发现后的15个工作日内完成整改。10.安全生产事故处理10.1事故报告程序10.1.1事故发生后,立即向总包方和安全管理部门报告。10.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。10.2事故调查与处理10.2.1总包方和安全管理部门应立即组织事故调查。10.2.2事故调查应查明原因,提出处理意见。10.3事故责任追究10.3.1对事故责任者依法依规追究责任。10.3.2事故责任追究应包括行政处罚、经济赔偿等。11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决期限11.2.1争议发生后,双方应在30日内协商解决。11.2.2协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后,双方应按照约定履行各自义务。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2发生不可抗力,导致合同无法履行。12.2.3双方协商一致解除合同。13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按合同约定履行安全责任。13.1.2未按时支付安全生产费用。13.1.3未按规定提供安全生产资料和设备。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险公司、法律顾问等,根据合同履行需要或双方约定,介入本合同的履行和管理。15.2介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率,确保工程质量,降低风险,保障各方权益。16.第三方介入程序16.1第三方的选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应合作协议。16.2第三方的职责:第三方应根据合作协议和本合同约定,履行相应的职责。16.3第三方的权利:第三方在履行职责过程中,享有获取必要信息、提出建议、采取必要措施等权利。17.第三方的责任限额17.1第三方责任限额:第三方对本合同履行过程中因自身原因导致的损失,其责任限额由双方在合作协议中约定,但不得低于法定责任限额。17.2第三方责任的承担:第三方责任限额范围内的损失,由第三方承担;超出责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方负责,执行甲方委托的任务,确保任务质量。18.1.2甲方对第三方的行为和结果进行监督,并有权要求第三方承担相应的责任。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方负责,执行乙方委托的任务,确保任务质量。18.2.2乙方对第三方的行为和结果进行监督,并有权要求第三方承担相应的责任。18.3第三方与甲乙双方的共同责任:18.3.1如第三方在执行任务过程中,因甲乙双方原因导致损失,甲乙双方应根据各自责任承担相应的损失。18.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保第三方履行合同义务。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入时的合同变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年醇基燃料批发与零售一体化合同模板下载3篇
- 个人股权转让合同书:2024年股份买卖范例
- 2025年度个人农村土地租赁合同示范文本3篇
- 二零二五年度高层住宅电梯采购与安装合同文本4篇
- 二零二五年度餐厅员工劳动合同3篇
- 2025年中国数据收集处理器市场调查研究报告
- 2025年中国庭院照明灯市场调查研究报告
- 2025至2031年中国防盗运钞箱行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2031年中国色膏颜料行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025至2030年中国陶瓷氩咀数据监测研究报告
- 北师大版 2024-2025学年四年级数学上册典型例题系列第三单元:行程问题“拓展型”专项练习(原卷版+解析)
- 2023年译林版英语五年级下册Units-1-2单元测试卷-含答案
- Unit-3-Reading-and-thinking课文详解课件-高中英语人教版必修第二册
- 施工管理中的文档管理方法与要求
- DL∕T 547-2020 电力系统光纤通信运行管理规程
- 种子轮投资协议
- 物业客服培训课件PPT模板
- 员工工资条模板
- 执行依据主文范文(通用4篇)
- 浙教版七年级数学下册全册课件
- 华为携手深圳国际会展中心创建世界一流展馆
评论
0/150
提交评论