版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工安全分包协议,提升施工现场安全意识本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包单位名称1.2施工单位名称1.3联系人及联系方式2.协议标的及范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.安全责任及义务3.1分包单位安全责任3.2施工单位安全责任3.3安全生产管理制度3.4安全生产责任追究4.安全培训及教育4.1安全培训内容4.2安全教育培训计划4.3安全教育培训记录5.安全生产费用5.1安全生产费用来源5.2安全生产费用使用5.3安全生产费用结算6.安全生产设施及设备6.1安全生产设施设备要求6.2安全生产设施设备提供6.3安全生产设施设备维护7.安全生产事故处理7.1事故报告及调查7.2事故处理及责任追究8.协议履行及变更8.1协议履行方式8.2协议变更程序8.3协议解除条件9.违约责任9.1分包单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1保密条款12.2知识产权条款12.3不可抗力条款13.合同附件13.1附件一:安全生产责任书13.2附件二:安全教育培训计划13.3附件三:安全生产费用使用明细表14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包单位名称:X有限公司1.2施工单位名称:X建设集团有限公司1.3联系人及联系方式1.3.1分包单位联系人:1.3.2联系电话:138xxxx55551.3.4施工单位联系人:1.3.5联系电话:139xxxx66662.协议标的及范围2.1施工项目名称:住宅小区建设项目2.2施工地点:市区街道2.3施工内容:土建工程、安装工程、装饰装修工程等2.4施工期限:2024年1月1日至2024年12月31日3.安全责任及义务3.1分包单位安全责任3.1.1负责本工程项目的安全生产管理,建立健全安全生产责任制3.1.2配备符合要求的安全管理人员,负责施工现场的安全监督3.1.3对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识3.2施工单位安全责任3.2.1对分包单位的安全工作进行监督指导,确保安全生产3.2.2对施工现场的安全设施设备进行检查,确保其符合要求3.2.3对安全生产事故进行及时处理和报告3.3安全生产管理制度3.3.1制定安全生产管理制度,明确各方责任3.3.2定期开展安全检查,及时发现和消除安全隐患3.3.3对违反安全生产规定的行为进行严肃处理4.安全培训及教育4.1安全培训内容4.1.1有关安全生产法律法规、政策和标准4.1.2施工现场安全操作规程和技能4.1.3安全生产事故案例分析及预防措施4.2安全教育培训计划4.2.1制定年度安全教育培训计划,确保全体施工人员接受培训4.2.2对新进场施工人员进行岗前安全教育培训4.2.3定期组织安全生产知识竞赛和应急演练4.3安全教育培训记录4.3.1建立安全教育培训档案,记录培训内容、时间和参加人员4.3.2定期检查培训记录,确保培训质量5.安全生产费用5.1安全生产费用来源5.1.1分包单位承担安全生产费用5.1.2施工单位给予适当支持5.2安全生产费用使用5.2.1用于购置安全生产设施设备5.2.2用于安全生产教育培训5.2.3用于安全检查和隐患整改5.3安全生产费用结算5.3.1每季度进行一次安全生产费用结算5.3.2结算时提供相关凭证,确保费用使用合理6.安全生产设施及设备6.1安全生产设施设备要求6.1.1符合国家相关安全标准和规定6.1.2安全可靠,性能良好6.1.3定期检查和维护,确保正常使用6.2安全生产设施设备提供6.2.1分包单位负责提供施工现场所需的安全生产设施设备6.2.2施工单位负责提供项目所需的安全生产设施设备6.3安全生产设施设备维护6.3.1定期对安全生产设施设备进行检查、保养和维修6.3.2及时更换损坏或失效的设施设备8.协议履行及变更8.1协议履行方式8.1.1双方应严格按照协议约定履行各自的权利和义务8.1.2分包单位应按照施工进度计划完成施工任务8.1.3施工单位应配合分包单位的工作,提供必要的支持和协助8.2协议变更程序8.2.1协议变更需经双方协商一致8.2.2变更内容应以书面形式明确,并由双方签字确认8.2.3变更协议作为原协议的补充部分,具有同等法律效力8.3协议解除条件8.3.1分包单位严重违反安全生产规定,导致安全事故发生8.3.2施工单位未履行合同约定的安全生产管理职责8.3.3双方协商一致,且不违反法律法规的约定9.违约责任9.1分包单位违约责任9.1.1未按期完成施工任务,每逾期一天,支付违约金人民币X元9.1.2因分包单位原因导致安全事故,承担全部责任,并赔偿因此造成的损失9.1.3违反安全生产规定,按相关法律法规承担相应责任9.2施工单位违约责任9.2.1未履行安全生产管理职责,导致安全事故发生,承担全部责任,并赔偿因此造成的损失9.2.2未按约定提供支持和服务,每逾期一天,支付违约金人民币X元9.3违约责任追究9.3.1违约方应在接到违约通知后7日内支付违约金9.3.2双方协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在30日内提交仲裁委员会10.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决10.3争议解决费用10.3.1仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2协议变更经双方签字盖章后生效11.2合同终止条件11.2.1施工任务完成11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行11.3合同终止程序11.3.1双方协商一致终止合同,应以书面形式确认11.3.2合同终止后,双方应进行工程结算和财务清算12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本协议内容负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露协议内容12.2知识产权条款12.2.1双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有12.2.2未经对方同意,不得擅自使用对方的知识产权12.3不可抗力条款12.3.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等12.3.2发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题13.合同附件13.1附件一:安全生产责任书13.2附件二:安全教育培训计划13.3附件三:安全生产费用使用明细表14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:2024年X月X日14.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并以书面形式确定。15.2.2第三方介入的职责、权利和责任应在合同中明确约定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同邀请第三方介入,并协商确定第三方的选择标准和程序。15.3.2第三方介入后,应按照合同约定履行职责,并向甲乙双方提供相应的报告和意见。16.第三方职责16.1第三方应负责对施工现场进行监督管理,确保施工安全、质量、进度等符合合同要求。16.2第三方应定期对施工单位的安全生产管理进行评估,并提出改进建议。16.3第三方应参与安全生产事故的调查和处理,提出事故原因分析和预防措施。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以便履行其职责。17.2第三方有权对施工现场进行现场检查,并提出整改要求。17.3第三方有权要求施工单位对违反合同规定的行为进行整改。18.第三方责任18.1第三方应按照合同约定履行职责,如因第三方原因导致安全事故或质量问题的,第三方应承担相应的责任。18.2第三方责任限额18.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,原则上不超过合同总价的X%。18.2.2第三方责任限额的确定应考虑第三方的资质、经验和行业惯例。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应介入甲乙双方之间的内部事务。19.2第三方在履行职责时,应保持中立,不得偏袒任何一方。19.3第三方在合同履行过程中,如发现甲乙双方存在争议,应协助双方进行协商解决。20.第三方变更20.1第三方变更需经甲乙双方同意,并以书面形式确认。20.2第三方变更后,原合同中关于第三方的约定自动失效,新的约定适用于变更后的第三方。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分担。21.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、检测费等。22.第三方介入的期限22.1第三方介入的期限由甲乙双方在合同中约定,原则上不超过施工期限。22.2第三方介入的期限可根据实际情况进行调整,但需经甲乙双方同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产责任书详细要求:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务,包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、事故处理机制等。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。2.附件二:安全教育培训计划详细要求:列出安全教育培训的内容、时间、地点、参与人员等信息,确保施工人员接受必要的安全教育培训。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。3.附件三:安全生产费用使用明细表详细要求:详细记录安全生产费用的使用情况,包括购置设施设备、培训教育、检查维护等费用支出。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。4.附件四:施工进度计划详细要求:列出施工项目的各个阶段、时间节点、预期完成情况等,确保施工进度符合合同要求。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。5.附件五:工程质量标准详细要求:明确施工项目的质量标准,包括材料、工艺、验收等要求,确保工程质量符合规定。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。6.附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权利、责任等,确保第三方介入的合法性和有效性。说明:此附件为合同附件,双方签字后作为合同有效组成部分。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按期完成施工任务1.2施工单位未履行安全生产管理职责1.3违反安全生产规定,导致安全事故发生1.4未按约定提供支持和服务1.5未经对方同意,擅自变更合同内容1.6未按约定支付违约金2.责任认定标准:2.1违约行为发生后,甲乙双方应立即协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.2违约方应在接到违约通知后7日内支付违约金,逾期未支付,每日按违约金金额的X%加收滞纳金。2.3因违约行为导致对方损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额根据实际损失确定。3.示例说明:3.1分包单位未按期完成施工任务,每逾期一天,支付违约金人民币X元。3.2施工单位未履行安全生产管理职责,导致安全事故发生,承担全部责任,并赔偿因此造成的损失。3.3违反安全生产规定,按相关法律法规承担相应责任。全文完。2024年施工安全分包协议,提升施工现场安全意识1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或授权代表1.3协议双方联系方式2.协议标的及范围2.1施工工程名称2.2施工工程地点2.3施工工程规模及内容3.安全责任及义务3.1分包方安全责任3.2总包方安全责任3.3安全生产管理制度3.4安全生产责任追究4.安全生产教育培训4.1培训内容4.2培训时间及方式4.3培训考核及结果5.安全生产费用及管理5.1安全生产费用预算5.2安全生产费用使用及监督5.3费用结算及支付6.安全防护设施及用品6.1安全防护设施要求6.2安全防护用品配备及使用6.3安全防护设施及用品维护7.施工现场安全检查7.1安全检查内容7.2安全检查方式及频率7.3安全检查结果处理8.事故报告及处理8.1事故报告要求8.2事故调查及处理8.3事故责任追究9.应急救援预案9.1应急救援组织机构9.2应急救援物资及设备9.3应急救援程序及措施10.安全生产档案管理10.1档案建立及保管10.2档案内容10.3档案查阅及使用11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同生效、变更及终止12.1合同生效条件12.2合同变更及解除12.3合同终止条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2法律适用及争议解决13.3其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称本合同双方当事人分别为甲方(总包方)和乙方(分包方),甲方全称为[甲方全称],乙方全称为[乙方全称]。1.2协议双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人为[甲方法定代表人姓名],乙方法定代表人为[乙方法定代表人姓名]。若甲方或乙方为法人或其他组织,则授权代表为[授权代表姓名],授权代表身份证号码为[授权代表身份证号码]。1.3协议双方联系方式甲方联系方式:电话[甲方联系电话],邮箱[甲方电子邮箱]。乙方联系方式:电话[乙方联系电话],邮箱[乙方电子邮箱]。2.协议标的及范围2.1施工工程名称本协议涉及的施工工程名称为[施工工程名称]。2.2施工工程地点施工工程地点位于[施工工程地址]。2.3施工工程规模及内容施工工程规模为[施工工程规模],具体施工内容为[施工工程内容]。3.安全责任及义务3.1分包方安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准规范进行施工,确保施工安全。3.2总包方安全责任甲方应对整个施工现场的安全负责,对乙方进行安全生产指导和监督。3.3安全生产管理制度双方应共同建立和完善安全生产管理制度,确保施工安全。3.4安全生产责任追究任何一方违反安全生产规定,导致事故发生的,应承担相应的法律责任。4.安全生产教育培训4.1培训内容乙方应定期对施工人员进行安全生产教育培训,内容包括但不限于安全操作规程、应急处理措施等。4.2培训时间及方式培训时间应不少于[培训时间],培训方式可为现场讲解、视频教学等。4.3培训考核及结果培训结束后,应进行考核,考核合格者方可上岗施工。5.安全生产费用及管理5.1安全生产费用预算双方应根据工程规模和施工周期,共同制定安全生产费用预算。5.2安全生产费用使用及监督安全生产费用应专款专用,双方应共同监督费用使用情况。5.3费用结算及支付安全生产费用按月结算,甲方应在每月[支付日期]前支付乙方当月费用。6.安全防护设施及用品6.1安全防护设施要求乙方应按照国家相关标准,配备必要的安全防护设施。6.2安全防护用品配备及使用乙方应按照规定,为施工人员配备安全帽、安全带等防护用品,并确保其正确使用。6.3安全防护设施及用品维护乙方应定期检查和维护安全防护设施及用品,确保其处于良好状态。7.施工现场安全检查7.1安全检查内容安全检查内容包括但不限于施工现场环境、施工人员安全意识、安全防护设施等。7.2安全检查方式及频率安全检查可采取定期检查、不定期抽查等方式,检查频率不少于[检查频率]次/月。7.3安全检查结果处理对检查中发现的安全隐患,应立即整改,并记录整改情况。8.事故报告及处理8.1事故报告要求发生安全事故后,乙方应立即向甲方报告,报告内容包括事故时间、地点、原因、伤亡情况等。8.2事故调查及处理甲方应组织事故调查组,对事故原因进行调查,并提出处理意见。8.3事故责任追究事故责任方应根据事故调查结果,承担相应的法律责任和经济责任。9.应急救援预案9.1应急救援组织机构双方应成立应急救援组织机构,负责应急救援工作的组织和协调。9.2应急救援物资及设备应急救援物资及设备应齐全,并定期进行检查和维护。9.3应急救援程序及措施应急救援程序应明确,包括报警、救援、善后处理等环节。10.安全生产档案管理10.1档案建立及保管双方应建立安全生产档案,并妥善保管。10.2档案内容档案内容包括但不限于安全生产管理制度、培训记录、检查记录、事故报告等。10.3档案查阅及使用档案查阅和使用应遵循保密原则,未经许可不得外传。11.违约责任及争议解决11.1违约责任双方应严格按照本协议约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任。11.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交[仲裁委员会名称]仲裁或依法向人民法院起诉。12.合同生效、变更及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同变更及解除合同的变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。12.3合同终止条件13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。13.3其他约定事项本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决。14.合同签署及生效日期14.1签署日期本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2签署代表甲方代表签字(或盖章):[甲方代表姓名]乙方代表签字(或盖章):[乙方代表姓名]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定参与施工安全分包活动的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高施工安全水平,确保工程质量和安全,优化施工管理。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方应按照本合同及相关法律法规,对介入事项承担相应的责任。第三方应对其提供的服务或报告的真实性、准确性和完整性负责。16.2第三方权利第三方有权根据本合同约定,获取必要的施工信息、资料和现场访问权限。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的支持和协助。17.第三方介入流程17.1第三方选定第三方的选定由甲乙双方共同协商确定,或由甲方或乙方单独选定。17.2第三方合同签订第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务。17.3第三方介入实施第三方应根据合同约定,及时、有效地开展相关工作。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致甲乙双方或施工项目遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方合同中约定,并应合理反映第三方的实际风险承担能力。18.3责任限额的调整如第三方责任限额在合同执行期间发生变化,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲乙双方应明确第三方与其他各方(包括施工人员、监理人员等)的职责划分,确保各方职责清晰、责任明确。19.2信息共享甲乙双方应确保第三方与其他各方之间的信息共享,以便第三方能够全面了解施工情况。19.3冲突解决当第三方与其他各方之间发生冲突时,甲乙双方应协助解决,确保施工顺利进行。20.第三方介入的终止20.1终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于:合同约定的服务期限届满、合同解除、施工项目终止等。20.2终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商,并签订终止协议,明确各方责任和义务。21.第三方介入的后续处理21.1资料归档第三方介入过程中产生的资料,甲乙双方应妥善归档保存。21.2责任追究第三方介入过程中如发生责任事故,应按照本合同和相关法律法规追究责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产管理制度要求:详细列明安全生产管理的各项制度,包括安全操作规程、应急预案等。说明:此附件用于指导施工现场的安全管理工作。2.附件二:安全生产教育培训记录要求:记录所有安全生产教育培训的时间、内容、参与人员及考核结果。说明:此附件用于证明施工人员已接受必要的安全生产教育培训。3.附件三:安全防护设施及用品清单要求:详细列出施工现场所需的安全防护设施及用品,包括型号、数量、使用情况等。说明:此附件用于确保施工现场的安全防护措施得到有效实施。4.附件四:施工现场安全检查记录要求:记录安全检查的时间、地点、检查内容、发现的问题及整改情况。说明:此附件用于跟踪和监督施工现场的安全状况。5.附件五:事故报告及处理记录要求:记录事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况及处理结果。说明:此附件用于分析事故原因,预防类似事故的再次发生。6.附件六:应急救援预案要求:详细制定应急救援预案,包括组织机构、物资设备、程序措施等。说明:此附件用于指导应急救援工作的开展。7.附件七:安全生产档案要求:收集和整理安全生产相关的各类文件和资料,包括管理制度、培训记录、检查记录等。说明:此附件用于存档和查阅安全生产相关资料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成施工任务。未按合同约定质量标准完成施工任务。未按合同约定履行安全生产责任。未按合同约定支付工程款。未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准:违约行为发生时,应根据违约行为的严重程度、影响范围及损失情况,确定违约责任。违约方应承担相应的经济责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约方应承担相应的法律责任,如构成犯罪的,依法追究刑事责任。3.示例说明:示例一:若乙方未按合同约定时间完成施工任务,导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的违约责任,如赔偿甲方因工期延误造成的损失。示例二:若甲方未按合同约定质量标准完成施工任务,导致工程质量不合格,甲方应承担相应的违约责任,如返工、修复或赔偿损失。示例三:若乙方未按合同约定履行安全生产责任,导致安全事故发生,乙方应承担相应的违约责任,如赔偿因事故造成的损失。全文完。2024年施工安全分包协议,提升施工现场安全意识2本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3定义与解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3项目信息3.安全责任3.1分包方安全责任3.2总包方安全责任3.3安全管理制度4.安全培训与教育4.1培训内容4.2培训方式4.3培训时间4.4培训考核5.安全技术交底5.1交底内容5.2交底方式5.3交底时间5.4交底记录6.安全防护措施6.1防护措施要求6.2防护设施配置6.3防护设施维护7.施工现场安全检查7.1检查内容7.2检查方式7.3检查时间7.4检查记录8.安全事故处理8.1事故报告8.2事故调查8.3事故处理9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险金额9.4保险期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确分包方在施工过程中应承担的安全责任,确保施工现场安全,提升施工现场安全意识。1.3定义与解释在本合同中,除非上下文另有说明,下列术语的定义如下:(1)“分包方”指根据本合同承担施工任务的乙方;(2)“总包方”指委托分包方进行施工任务的甲方;(3)“施工现场”指分包方施工的地点;(4)“安全”指符合国家有关安全生产法律法规、标准和规范的要求。第二条双方信息2.1分包方信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________2.2总包方信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________2.3项目信息项目名称:____________________项目地点:____________________项目工期:____________________第三条安全责任3.1分包方安全责任(1)分包方应严格按照国家安全生产法律法规、标准和规范的要求,制定施工现场安全管理制度;(2)分包方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患;(3)分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识;(4)分包方应按照要求配备必要的安全防护设施和器材,确保施工人员的人身安全。3.2总包方安全责任(1)总包方应督促分包方执行安全生产法律法规、标准和规范;(2)总包方应定期对分包方的施工现场进行安全检查,对发现的安全隐患要求分包方及时整改;(3)总包方应与分包方共同制定施工现场应急预案,确保在发生安全事故时能够及时有效地进行救援。第四条安全培训与教育4.1培训内容安全培训内容包括但不限于安全生产法律法规、安全技术操作规程、事故案例分析等。4.2培训方式安全培训方式包括但不限于课堂授课、现场演示、案例分析等。4.3培训时间安全培训时间应根据项目实际情况确定,原则上每年不少于8学时。4.4培训考核安全培训考核应采取书面考试或实际操作考核的方式进行,考核合格者方可上岗。第五条安全技术交底5.1交底内容安全技术交底内容包括但不限于施工方案、安全措施、操作规程等。5.2交底方式安全技术交底方式应采用书面形式,并经双方签字确认。5.3交底时间安全技术交底应在施工前进行,并在施工过程中根据实际情况进行补充或调整。5.4交底记录安全技术交底记录应由双方签字确认,并存档备查。第六条安全防护措施6.1防护措施要求施工现场应按照国家安全生产法律法规、标准和规范的要求,设置必要的安全防护设施和器材。6.2防护设施配置防护设施配置应包括但不限于安全围栏、安全网、防护栏杆、警示标志等。6.3防护设施维护防护设施应定期进行检查、维修和更换,确保其完好有效。第七条施工现场安全检查7.1检查内容施工现场安全检查内容包括但不限于施工现场布置、安全防护设施、施工人员安全行为等。7.2检查方式施工现场安全检查方式应采用定期检查与不定期抽查相结合的方式。7.3检查时间施工现场安全检查时间应结合项目实际情况确定,原则上每月不少于2次。7.4检查记录施工现场安全检查记录应由检查人员签字确认,并存档备查。第八条安全事故处理8.1事故报告(1)发生安全事故后,分包方应在第一时间向总包方报告,并按照规定填写《安全事故报告书》。(2)总包方接到事故报告后,应立即启动应急预案,并组织事故调查。8.2事故调查(1)事故调查组应在接到事故报告后24小时内成立,并开展事故调查。(2)事故调查组应查明事故原因、责任认定、损失情况等,并形成调查报告。8.3事故处理(1)根据事故调查结果,对事故责任人和责任单位进行责任追究。(2)对事故造成的损失,应按照国家相关法律法规和合同约定进行赔偿。第九条保险9.1保险种类(1)分包方应购买意外伤害保险,保障施工人员的人身安全。(2)总包方应购买工程一切险,保障工程建设的顺利进行。9.2保险责任(1)意外伤害保险责任包括但不限于医疗费用、误工费、残疾赔偿金等。(2)工程一切险责任包括但不限于工程损失、设备损失、第三者责任等。9.3保险金额(1)意外伤害保险金额应不低于每人100万元。(2)工程一切险金额应不低于工程合同金额。9.4保险期限(1)意外伤害保险期限应与施工期限一致。(2)工程一切险期限应与工程合同期限一致。第十条违约责任10.1违约情形(1)分包方未按照合同约定履行安全责任;(2)总包方未按照合同约定提供安全支持;(3)一方违反合同约定,导致安全事故发生。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)因违约导致安全事故的,违约方还应承担相应的法律责任。10.3违约处理(1)违约发生后,双方应协商解决。(2)协商不成的,可向人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过协商解决争议。(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序(1)仲裁委员会应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭。(2)仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决。11.3争议解决地点仲裁地点应选择在合同签订地或双方约定的地点。第十二条合同解除12.1解除条件(1)一方严重违反合同约定;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方。(2)解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。12.3解除后的责任(1)解除合同后,双方应按照合同约定承担相应的责任。(2)因解除合同造成的损失,应按照合同约定进行赔偿。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同内容符合法律法规要求。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期结束;(2)合同约定的其他终止条件成就。13.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应按照合同约定处理剩余工作。(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。第十四条其他14.1合同附件(1)本合同附件包括但不限于安全管理制度、安全技术交底记录、安全检查记录等。(2)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释本合同如有歧义,应按照有利于保护安全的原则进行解释。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,因本合同履行需要介入的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、安全评估机构、保险公司、仲裁机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于安全监督、技术检测、风险评估、保险理赔、争议解决等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失或损害的,应承担相应的法律责任。2.2责任限额(1)第三方应明确其在本合同中的责任限额,并在合同中予以约定。(2)责任限额应根据第三方承担的工作内容、可能造成的损失等因素确定。第三条第三方选择与授权3.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相关协议或合同。3.2第三方授权(1)甲乙双方应授权第三方在其职责范围内,代表甲乙双方与第三方进行沟通、协调和处理相关事务。(2)第三方在行使授权时,应遵守国家法律法规、本合同及相关协议的规定。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供履行本合同所需的相关资料和信息。(2)第三方有权对甲乙双方履行合同情况进行监督和检查。(3)第三方有权要求甲乙双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 委托托管协议书
- 2025版新能源产品销售合同标准模板
- 2025年度热镀锌钢管销售合同范本2篇
- 二零二五年度企业财务报表编制与分析合同范本3篇
- 2025年度体育场馆教练个人聘用合同示例4篇
- 2025年度二手房全款买卖合同房产交易风险提示协议
- 2025年度城市综合体商业空间租赁及品牌入驻协议
- 跨领域的安全逃生技巧探索
- 绿色能源在农业机械中的运用前景
- 智能家居时代下的家用医疗设备选择
- 康复医学治疗技术(士)复习题及答案
- 完整版100以内加减法混合运算4000道100
- 2024年产权管理部年终工作总结例文(3篇)
- 《血管性血友病》课件
- 高三日语一轮复习日语助词「に」和「を」的全部用法课件
- 机场地勤劳动合同三篇
- 2024年山东省高考政治试卷真题(含答案逐题解析)
- 《用锐角三角函数解决问题(3)》参考课件
- 订婚协议书手写模板攻略
- 风水学的基础知识培训
- 施工组织设计方案针对性、完整性
评论
0/150
提交评论