2025年专业农村房屋建筑施工合同模板（三篇）

2025年专业农村房屋建筑施工合同模板本协议由甲方，即施工单位，与乙方，即委托方，共同制定。双方秉持平等互利原则，经充分讨论，就甲方承担的乙方农村房屋建筑施工相关事项达成如下共识：一、项目详情乙方授权甲方承建的项目名为____，地处____，建设范围涵盖主体结构、外部装饰、内部装修等，预计总建筑面积为____平方米。二、工程质量与验收1.甲方保证按照国家建筑工程质量标准和相关法规进行施工，以确保工程达到合格标准。2.验收合格后，乙方应即时支付剩余款项并办理相应手续，甲方需配合乙方完成竣工验收手续。三、工程期限与延期1.双方同意工程的最终完成时间为____年____月____日。如遇不可抗力或其他非合同内因素导致工程延期，双方应及时协商处理，延期期间的安排另行商定。2.如延期造成损失，责任方需承担相应责任，包括但不限于承担额外费用等。四、费用支付方式1.工程总费用为____，乙方应按照合同中规定的付款比例和时间点支付。具体支付安排如下：（1）工程启动前支付____；（2）阶段性工程完成支付____；（3）工程验收合格后支付____。2.付款方式为____（现金/电汇），支付后甲方需开具有效发票。五、违约责任1.如因甲方原因导致工程质量不达标或工程延期，甲方需承担违约责任，包括但不限于承担修复费用、支付延期费用等。2.若乙方原因造成施工延误或对甲方造成损失，乙方应承担相应违约责任，如支付延期费用、赔偿甲方损失等。六、争议解决双方在执行合同过程中产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商无果时，应提交____仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为最终决定，对双方均具有法律约束力。七、其他条款1.本协议正本两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效，直至工程验收合格且支付完毕所有工程款项后终止。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____日期：____2025年专业农村房屋建筑施工合同模板（二）甲方：____联系地址：____联系电话：____法定代表人：____身份证号码：____乙方：____联系地址：____联系电话：____法定代表人：____身份证号码：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经平等、自愿、友好的协商，就甲方委托乙方进行农村房屋建筑施工一事，达成如下协议，以资共同遵守：一、合同项目1.1甲方委托乙方进行农村房屋建筑施工，具体信息如下：项目名称：____施工地点：____项目规模：____施工工期：____建筑设备：____建筑材料：____1.2甲方应提供真实、准确、完整的施工图纸、设计方案等相关文件，以保障项目的顺利进行。1.3乙方应严格遵守合同约定，确保按时按质完成施工，保障工程质量和工期。二、合同金额及支付方式2.1合同总金额为人民币____元（大写：____）。2.2甲方需在项目开工前支付合同金额的____%作为预付款；乙方完成工程验收后，甲方应支付剩余____%的合同金额作为尾款。2.3甲方应依据工程进度，及时支付相应款项。如有延迟支付，甲方应依约支付违约金。三、工程质量和验收3.1乙方应依照相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。3.2工程验收应由甲方委托第三方技术人员进行，乙方应积极配合，并依据验收结果进行必要的修正和整改。3.3如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应责任并进行修复。四、风险和保险责任4.1工程期间的安全责任由乙方承担，乙方应建立并完善安全管理制度，确保施工人员安全。4.2乙方应购买施工工程质量保险，以应对施工过程中可能出现的风险。五、违约责任5.1如因乙方原因导致工程质量不合格或施工延期，乙方应依约进行赔偿并承担违约责任。5.2如因甲方原因导致施工延期或工程质量问题，甲方应依约进行赔偿并承担违约责任。六、争议解决6.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2若在合同履行过程中产生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。七、其他事项7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期至工程完工验收之日止。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：地址：电话：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：地址：电话：2025年专业农村房屋建筑施工合同模板（三）一、双方当事人信息甲方（建设单位）：名称：____组织机构代码：____地址：____法定代表人（负责人）：____联系电话：____乙方（施工单位）：名称：____组织机构代码：____地址：____法定代表人（负责人）：____联系电话：____二、项目概述1.项目名称：____2.项目位置：____3.项目规模：____4.建筑面积：____5.施工期限：____三、工程费用及支付方式1.总工程费用：____2.结算方式：____四、合同执行保障1.甲方在签署本合同后，需按照合同规定提供相应资金、施工图纸和土地所有权证明等文件。2.乙方需按照合同约定的时间和质量标准完成施工，确保工程品质符合相关法规和标准。3.甲方应按合同约定支付工程款项。五、工程质量标准1.施工单位须遵守国家相关标准和规范，确保工程品质满足甲方要求。2.施工单位应组织专业人员进行质量检测，确保施工过程中的质量控制和问题处理。六、施工期限与延期1.施工期为____天/月，自合同生效日起计算。2.如需延期，乙方应提前____天以书面形式向甲方申请，并在获得甲方同意后方可延期。七、工程款支付方式1.工程总费用为____，甲方支付方式如下：（1）进度款：乙方完成特定施工进度后，甲方按双方约定比例支付相应款项。（2）验收款：乙方完成工程并通过验收后，甲方支付剩余工程款项。八、合同修改与终止1.双方如需修改合同，应以书面形式进行，并签订补充协议。2.如因不可抗力或其他正当理由导致无法履行合同，应立即书面通知对方，并协商解决措施。九、争议解决1.任何因本合同引起