合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷15

合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷15单选题（共50题，共50分）(1.)在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保（江南博哥）C.抵押担保D.质押担保正确答案：B参考解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。银行是保证人。(2.)项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于()。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理正确答案：D参考解析：本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。(3.)标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法正确答案：D参考解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法；资格预审申请文件格式；项目建筑概况。(4.)施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由()承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方正确答案：C参考解析：本题考查重点是“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到价差损失时，供货方应承当相应的责任。因此，本题的正确答案为C。(5.)在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购正确答案：C参考解析：本题考查的是工程设计招标概述。投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。(6.)标准施工招标文件中的()包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式正确答案：A参考解析：本题考查重点是“标准施工招标文件”。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线，施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。因此，本题的正确答案为A。(7.)保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的()，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B.口头同意C.签字盖章D.签字正确答案：A参考解析：本题考查重点是“担保方式”。保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。因此，本题的正确答案为A。(8.)下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是()。A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失正确答案：C参考解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（2）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失；（3）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（4）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工卷所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。(9.)按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题正确答案：B参考解析：本题考查重点是“设计合同履行管理”。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为B。(10.)设计施工总承包合同未用开工通知是由于()收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人正确答案：B参考解析：本题考查重点是工程总承包合同履行管理。设计施工总承包合同未用开工通知是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。因此，本题的正确答案为B。(11.)某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为()万元。A.2480和2600B.2680和2500C.2480和2480D.2680和2680正确答案：A参考解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。评标价最低者中标，甲评标价为2500+160+20=2680（万元），乙评标价为2600-100-50+30=2480（万元），丙评标价为2560-50+20+10=2540（万元），乙为第一中标候选人。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。(12.)材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()。A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力正确答案：B参考解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。(13.)以下关于留置担保的说法中，正确的是()A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提正确答案：B参考解析：留置权以债权人合法占有对方财产为前提；能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。(14.)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费正确答案：A参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项B，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金；选项C，定金的比例虽可由当事人约定，但有上限，不超过20%；选项D，定金可以抵作勘察费，也可以收回。(15.)某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延正确答案：D参考解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。(16.)施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()。A.中标通知书.工程量清单.标准B.通用合同条款.专用合同条款.图纸C.投标函.通用合同条款.已标价的工程量清单D.中标通知书.图纸.投标函正确答案：C参考解析：本题考查的是合同文件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。(17.)根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人正确答案：D参考解析：本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工；选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施；选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。(18.)根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后()天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。A.14B.28C.42D.56正确答案：A参考解析：本题考查的是竣工验收管理。发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。(19.)分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A.分包商可直接向监理人递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告正确答案：D参考解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。承包人分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任后，在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义就该事件向监理人递交索赔报告。(20.)保险决策主要表现在()。A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人正确答案：A参考解析：本题考查重点是“保险合同管理”。保险决策主要表现两个方面：是否投保和选择保险人。因此，本题的正确答案为A。(21.)设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是()。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保D.发包人只需为其现场管理人员投保正确答案：B参考解析：本题考查的是保险责任。选项A，如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担；选项C，承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保；选项D，发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保。(22.)在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是()。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施正确答案：C参考解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。选项A，承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划；选项B，监理人应在专用条款约定的期限内批复；选项D，监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。(23.)建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是()。A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付正确答案：B参考解析：本题考查的是订购产品的交付。标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；不知道标的物在某一地点时，应当在出卖人订立合同时的营业地交付。(24.)在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是()。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责正确答案：B参考解析：本题考查的是交货检验。选项A，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货；选项C，在交运前出现的问题，由供货方负责；选项D，采购方提货前分为交运前和运输过程中。交运前出现的质量问题由供货方负责，运输过程中出现的问题，由运输部门负责。(25.)建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了()。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性正确答案：B参考解析：本题考查重点是“建设工程合同的特征”。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。(26.)英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有()。A.适用于承包加酬金合同B.适用于综合单价计量承包C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况D.适用于施工管理承包正确答案：A参考解析：本题考查的是英国NEC合同文本。选项A适用于固定价格承包(27.)FIDIC标准合同文本中的()，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。A.《施工合同条件》(1999年版)B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)D.《简明合同格式》(1999年版)正确答案：B参考解析：本题考查重点是“FIDIC合同文本简介”。《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。因此，本题的正确答案为B。(28.)连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任正确答案：D参考解析：本题考查重点是“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。(29.)设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与()的规定相同。A.专业服务合同B.工程施工合同C.标准施工合同D.建设施工合同正确答案：C参考解析：本题考查重点是设计施工总承包合同合同文件。中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与标准施工合同的规定相同。因此，本题的正确答案为C。(30.)颁发履约证书后将()保留金返还承包商。A.30%B.50%C.80%D.全部正确答案：D参考解析：颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。因此，本题的正确答案为D。(31.)某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任正确答案：A参考解析：本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改部分承担相应责任，原设计单位不再对修改的部分负责。(32.)下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有()。A.招标公告B.工程量清单C.投标人须知D.评标办法正确答案：B参考解析：本题考查重点是标准设计施工总承包招标文件组成。《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容;第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成;第三卷由第七章投标文件格式组成。(33.)协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起()内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年正确答案：B参考解析：本题考查重点是“担保方式”。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。因此，本题的正确答案为B。(34.)()对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。A.工程师B.承包人C.监理人D.发包人正确答案：D参考解析：本题考查重点是“承包人现场查勘”。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断负责。因此，本题的正确答案为D。(35.)在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为()已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人正确答案：B参考解析：本题考查重点是“承包人现场查勘”。承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。因此，本题的正确答案为B。(36.)法律事实包括行为和事件，以下正确的是()。A.事件包括作为和不作为两种表现形式B.行政行为不属于法律事实中的行为C.自然事件会引起一定的法律后果D.难以预料的重大事件属于自然事件正确答案：C参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式；选项B，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭；选项D，社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。(37.)招标人与中标人签订合同后()个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21正确答案：A参考解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。(38.)某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节正确答案：D参考解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求，淘汰对招标文件没有做出响应或存在重大偏差的投标书。选项D属于投标文件对招标文件反应的细微差别。(39.)施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是()。A.资质条件B.财务状况C.类似项目的业绩D.信誉正确答案：C参考解析：本题考查的是资格预审程序。如果申请人没有完成过与招标工程类似项目的施工经历，则缺少本次招标工程的施工经验。通过考察完成过的类似项目业绩，尤其是与本项目同规模或更大规模的施工业绩，可以反映出对项目施工的组织、技术、风险防范等方面的能力。尤其对大型复杂有特殊专业施工要求的招标项目，此点尤为重要。(40.)在设计合同履行中，由()进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位正确答案：A参考解析：本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(41.)根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是()。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础正确答案：C参考解析：本题考查的是监理人的职责。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。(42.)FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是()。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》正确答案：A参考解析：本题考查的是FIDIC合同文本简介。《施工合同条件》（1999年版），适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同。(43.)某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为()A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元正确答案：C参考解析：评标价=1000-20=980(万元)。(44.)出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()负担，但当事人另有约定的除外。A.出卖人B.买受人C.承运人D.委托人正确答案：B参考解析：本题考查重点是“订购产品的交付”。出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人负担，但当事人另有约定的除外。因此，本题的正确答案为B。(45.)评标委员会的成员应为()人以上单数。A.3B.5C.7D.9正确答案：B参考解析：本题考查重点是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为B。(46.)下列选项中，不属于公开招标缺点的是()。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差正确答案：D参考解析：本题考查重点是“施工招标概述”。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。因此，本题的正确答案为D。(47.)工程施工合同文本具有()的特点。A.条款用词简单.适用范围广B.条款用词简单.使用灵活C.条款用词简洁.使用灵活D.条款用词简洁.适用范围广正确答案：C参考解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。工程施工合同文本具有条款用词简洁、使用灵活的特点，为了广泛适用于各类的土木工程施工管理，标准文本的结构采用在核心条款的基础上，使用者根据实施工程的承包特点，采用积木块组合形式，选择本工程适用的主要选项条款和次要条款，形成具体的工程施工合同。因此，本题的正确答案为C。(48.)承包人应在收到变更指示或变更意向书后的()天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。A.7B.14C.21D.28正确答案：B参考解析：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。(49.)在评标委员会成员中，不包括()。A.招标人代表B.技术专家C.行政监督部门的工作人员D.经济专家正确答案：C参考解析：本题考查重点是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为C。(50.)依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为()。A.直接代理B.间接代理C.法定代理D.指定代理正确答案：C参考解析：本题考查重点是“代理关系”。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。因此，本题的正确答案为C。多选题（共30题，共30分）(51.)承包人请求竣工验收时，应满足的条件有()。A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单正确答案：B、C、D、E参考解析：知识点:竣工验收管理。选项A，允许甩项验收。教材P115。(52.)根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误正确答案：C、D、E参考解析：知识点:索赔管理。选项AB，可给予费用补偿，但不用延长工期；选项C，由于隐蔽工程的重新检查证明质量合格，则费用补偿，工期顺延；如检验质量不合格，则费用不予补偿，不能延长工期。教材P133。(53.)标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的()”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。A.法人B.自然人C.工程师D.项目经理E.其他组织正确答案：A、E参考解析：本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。因此，本题的正确答案为AE。(54.)工程设计合同的履行过程中，设计合同中发包人的职责有()。A.提供必要的现场开展工作条件B.保护设计人的知识产权C.控制工程设计概算D.外部协调工作E.召开设计交底会正确答案：A、B、D参考解析：发包人的责任：(1)提供必要的现场开展工作条件；(2)外部协调工作；(3)其他相关工作发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。发包人委托设计人承担合同约定委托范围之外的服务工作，需另行支付费用。(4)保护设计人的知识产权；(5)遵循合理设计周期的规律。(55.)建筑工程一切险中的除外责任包括()A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用正确答案：C、D、E参考解析：保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用，（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失（5）维修保养或正常检修的费用;（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。(56.)根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括()。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场正确答案：B、C、E参考解析：本题考查的是进度管理。通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。选项CE为发包人原因，选项B为客观情况，均非承包人原因，且选项BCE均带来工期的拖延以及经济上的支出或损失。选项AD属于承包人原因。(57.)事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。(58.)按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定()。A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示C.监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利.义务和责任正确答案：C、E参考解析：本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定：①监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任；②监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。因此，本题的正确答案为CE。(59.)根据《担保法》，不得用于抵押的财产有()。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施正确答案：C、D、E参考解析：本题考查的是担保方式。下列财产不得抵押：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。(60.)根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法包括()。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法正确答案：A、B参考解析：本题考查的是资格预审办法。选项CDE，为施工评标的方法。(61.)根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法正确答案：D、E参考解析：本题考查的是评标方法概述。按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法或综合评估法。(62.)在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查的是工程设计招标概述。工程设计招标与其他招标的不同主要表现在以下几个方法：招标文件内容不同；对投标书编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。(63.)工程设计投标的评比一般分为()，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。A.技术标B.经济标C.管理标D.合同标E.商务标正确答案：A、E参考解析：本题考查的是建筑工程设计投标管理。工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。(64.)在建设工程设计阶段，关于设计人的违约责任说法正确的有()。A.对设计资料中出现的遗漏负责补充B.由设计人员错误造成工程损失，设计人只需负责采取补救措施C.合同生效后，设计人要求解除合同要返还定金D.由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算正确答案：A、D、E参考解析：本题考查的是设计合同履行管理。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。(65.)下列义务中，属于施工合同发包人的有()。A.完成主要公路至施工现场的通道B.完成施工现场内的交通道路C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D.组织进行设计交底E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续正确答案：A、C、D、E参考解析：本题考查的是发包人的义务。(66.)发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的()有关重大事项的决定。A.投资资金B.实施负责投资支付C.项目建设D.建设工期E.材料设备正确答案：B、C参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定。因此，本题的正确答案为BC。(67.)工程施工合同定义的“其他方”包括()以外的人员或机构。A.雇主B.项目经理C.裁决人D.承包商的雇员E.材料市场正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。鉴于参与工程项目的有关方较多，影响施工正常进行的影响因素来源于各个方面，因此建立伙伴关系的有关各方不仅指施工合同的双方当事人和参与实施管理的有关各方，还可能包括合同定义的“其他方”。其他方指不直接参与本合同的人员和机构，包括雇主、项目经理、工程师、裁决人、承包商以及承包商的雇员、分包商或供应商以外的人员或机构。因此，本题的正确答案为ABCD。(68.)设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款正确答案：D、E参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款。①无条件补偿条款；②有条件补偿条款。因此，本题的正确答案为DE。(69.)下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.工程施工承包合同D.建设工程施工合同E.施工分包合同正确答案：A、D参考解析：本题考查重点是“建设工程合同的种类”。按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。因此，本题的正确答案为AD。(70.)监理人对分包工程的管理职责有()A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程正确答案：B、D参考解析：监理人接受发包人委托，仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，仍需履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督；确认完成的工程量等。(71.)订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点正确答案：A、E参考解析：本题考查重点是“订购产品的交付”。订购物资或产品的供应方式，可以分为采购方到合同约定地点自提货物和供货方负责将货物送达指定地点两大类，而供货方送货又可细分为将货物负责送抵现场或委托运输部门代运两种形式。因此，本题的正确答案为AE。(72.)根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有()。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款正确答案：B、C、D参考解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同的规定：工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。(73.)根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。A.建筑物的设计稳定.安全.可靠B.提出技术设计计划C.设计的施工图达到规定的