2024石材幕墙工程节能改造合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024石材幕墙工程节能改造合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限2.5项目用途3.节能改造内容3.1改造范围3.2改造标准3.3改造方案3.4改造材料4.工程量及费用4.1工程量清单4.2工程费用构成4.3费用支付方式4.4费用调整条款5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度控制措施6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证期7.施工安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3事故处理8.合同变更与解除8.1变更程序8.2变更内容8.3解除合同的条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1技术图纸12.2施工组织设计12.3相关资质证书13.合同签订及生效13.1签订时间13.2签订地点13.3生效日期14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知送达14.3合同份数及使用14.4合同附件的效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：石材幕墙有限公司乙方：节能改造工程公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称石材幕墙节能改造工程2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模占地面积：平方米，建筑面积：平方米2.4项目期限合同签订之日起至2025年12月31日2.5项目用途办公楼外立面石材幕墙节能改造第三条节能改造内容3.1改造范围本项目包括石材幕墙更换、保温层施工、门窗更换等。3.2改造标准按照《建筑节能设计标准》执行，达到节能50%的目标。3.3改造方案采用品牌石材，品牌保温材料，品牌门窗。3.4改造材料石材：厚度mm，颜色；保温材料：密度kg/m³，导热系数W/(m·K)；门窗：断桥铝型材，双层玻璃。第四条工程量及费用4.1工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.2工程费用构成包括材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润等。4.3费用支付方式合同签订后，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后个工作日内支付。4.4费用调整条款如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。第五条施工进度计划5.1施工阶段划分分为设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段。5.2各阶段工期要求设计阶段：天；材料采购阶段：天；施工阶段：天；验收阶段：天。5.3施工进度控制措施甲方设立项目经理，负责监督施工进度，确保按期完成。第六条施工质量要求6.1质量标准按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到优良。6.2质量检验施工过程中，乙方应进行自检，并邀请甲方进行抽检。6.3质量保证期自工程验收合格之日起，质量保证期为年。第八条合同变更与解除8.1变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后，由甲方起草变更协议，双方签字盖章后生效。8.2变更内容变更内容包括但不限于工程范围、施工期限、材料规格、工程费用等。8.3解除合同的条件1.一方严重违约，另一方提出解除合同；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致，决定解除合同。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成工程；2.乙方提供的材料不符合合同约定；3.甲方未按合同约定支付工程款；4.一方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.因违约造成的工期延误，违约方应承担相应责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总金额的%。第十条争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件1.工程验收合格，合同终止；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行，合同终止。11.3合同解除程序合同解除需双方书面通知，并经双方签字盖章确认。第十二条合同附件12.1技术图纸附件一《石材幕墙节能改造工程技术图纸》12.2施工组织设计附件二《石材幕墙节能改造工程施工组织设计》12.3相关资质证书附件三《石材幕墙有限公司及节能改造工程公司资质证书》第十三条合同签订及生效13.1签订时间合同签订时间为2024年X月X日。13.2签订地点合同签订地点为省市区路号。13.3生效日期合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知送达任何一方通知对方，应以书面形式送达，自送达之日起生效。14.3合同份数及使用本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4合同附件的效力合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义本合同所称第三方，指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询、监理、审计、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形1.甲乙双方在合同履行过程中，因专业需求，需引入第三方提供专业服务；2.法律、法规或政策要求，需第三方介入进行相关认证、检测；3.双方协商一致，认为有必要引入第三方。15.3第三方选择与确认1.第三方由甲乙双方协商选定，并提供相应的资质证明；2.第三方选定后，甲乙双方应书面确认第三方的介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。16.2责任限额第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如无约定，则责任限额为第三方服务费的%。17.第三方权利与义务17.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和协助；2.第三方有权根据合同约定，对工程进度、质量进行监督、检测；3.第三方有权要求甲乙双方支付相应的服务费用。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定，独立、公正、客观地履行职责；2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密；3.第三方应及时向甲乙双方提供检测报告、审计报告等。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订委托协议，明确双方的权利、义务和责任。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订委托协议，明确双方的权利、义务和责任。18.3第三方与其他各方的关系1.第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持良好沟通；2.第三方不得因介入本合同而损害甲乙双方的合法权益；3.第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方介入的变更与解除19.1变更1.第三方介入内容、期限、费用等发生变更，需经甲乙双方同意；2.第三方介入内容的变更，由第三方提出，甲乙双方书面确认。19.2解除1.第三方因自身原因无法履行职责，可向甲乙双方提出解除委托；2.甲乙双方有权要求第三方在合理期限内履行职责，逾期未履行，甲乙双方有权解除委托。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式发生争议时，第三方应与甲乙双方协商解决。20.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。20.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。21.第三方介入的终止21.1终止条件1.第三方介入内容完成；2.双方协商一致，决定终止第三方介入。21.2终止程序终止第三方介入，由第三方提出书面终止通知，甲乙双方书面确认。22.第三方介入的费用22.1费用支付第三方介入费用由甲乙双方按约定支付。22.2费用调整第三方介入费用如发生变动，甲乙双方协商一致后，按新约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《石材幕墙节能改造工程技术图纸》要求：图纸应详细标注工程范围、材料规格、施工要求等，并附有必要的说明和标注。说明：本附件为工程实施的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二：《石材幕墙节能改造工程施工组织设计》要求：施工组织设计应包括施工方案、进度安排、质量保证措施、安全管理措施等。说明：本附件为施工过程的指导文件，需确保施工组织设计的合理性和可行性。3.附件三：《石材幕墙有限公司及节能改造工程公司资质证书》要求：资质证书应真实有效，并符合国家相关法规要求。说明：本附件为双方具备相应资质的证明，确保工程实施的专业性和合法性。4.附件四：《工程量清单》要求：工程量清单应详细列出各项工程量，并标注单位、单价、总价等。说明：本附件为工程结算的重要依据，需确保工程量清单的准确性和完整性。5.附件五：《第三方介入委托协议》要求：委托协议应明确第三方介入的内容、期限、费用、权利义务等。说明：本附件为第三方介入的合同，确保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六：《争议解决协议》要求：协议应明确争议解决方式、机构、程序等。说明：本附件为解决合同履行过程中争议的依据，确保争议解决的公正性和效率。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程；乙方提供的材料不符合合同约定；甲方未按合同约定支付工程款；一方未履行合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；因违约造成的工期延误，违约方应承担相应责任；违约赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总金额的%。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误天，甲方有权要求乙方支付违约金元/天，累计元；乙方提供的石材不符合合同约定，导致工程返工，甲方有权要求乙方承担返工产生的全部费用；甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担违约责任。全文完。2024石材幕墙工程节能改造合同范本1本合同目录一览1.1.1项目概况1.1.2项目地点1.1.3项目规模1.1.4项目期限1.21.1施工单位资质要求1.2.1施工单位资质等级1.2.2施工单位业绩要求1.2.3施工单位信誉要求1.31.1设计单位资质要求1.3.1设计单位资质等级1.3.2设计单位业绩要求1.3.3设计单位信誉要求1.41.1材料设备要求1.4.1材料设备质量要求1.4.2材料设备品牌要求1.4.3材料设备供应商要求1.51.1工程进度计划1.5.1施工进度要求1.5.2验收进度要求1.5.3工期延误责任1.61.1工程质量标准1.6.1工程质量要求1.6.2质量验收标准1.6.3质量保证期1.71.1施工安全要求1.7.1施工安全措施1.7.2安全责任划分1.7.3安全事故处理1.81.1工程造价1.8.1工程造价构成1.8.2工程造价确定方法1.8.3工程造价调整1.91.1支付方式1.9.1预付款支付比例1.9.2进度款支付比例1.9.3结算款支付比例1.9.4逾期付款责任1.101.1争议解决1.10.1争议解决方式1.10.2争议解决机构1.10.3争议解决程序1.111.1合同解除1.11.1合同解除条件1.11.2合同解除程序1.11.3合同解除责任1.121.1合同生效1.12.1合同生效条件1.12.2合同生效时间1.12.3合同生效地点1.131.1合同附件1.13.1附件一：工程量清单1.13.2附件二：材料设备清单1.13.3附件三：合同补充协议1.141.1合同签订1.14.1合同签订主体1.14.2合同签订时间1.14.3合同签订地点第一部分：合同如下：1.1项目概况1.1.1项目名称：2024石材幕墙工程节能改造项目1.1.2项目地点：市区路号1.1.3项目规模：总面积为10,000平方米1.1.4项目期限：自合同签订之日起至2025年12月31日1.21.1施工单位资质要求1.2.1施工单位资质等级：具备建筑工程施工总承包一级资质1.2.2施工单位业绩要求：近三年内有至少两项类似规模的石材幕墙工程业绩1.2.3施工单位信誉要求：无不良记录，且在业内享有良好声誉1.31.1设计单位资质要求1.3.1设计单位资质等级：具备建筑工程设计甲级资质1.3.2设计单位业绩要求：近三年内有至少两项类似规模的石材幕墙工程设计业绩1.3.3设计单位信誉要求：无不良记录，且在业内享有良好声誉1.41.1材料设备要求1.4.1材料设备质量要求：所有材料设备必须符合国家相关标准及规范1.51.1工程进度计划1.5.1施工进度要求：按照工程设计文件及合同约定的时间节点完成施工1.5.2验收进度要求：在施工完成后15天内完成工程验收1.5.3工期延误责任：因施工单位原因导致的工期延误，每延误一天，按合同总价的1%支付违约金1.61.1工程质量标准1.6.1工程质量要求：符合国家及行业标准，确保工程安全、可靠、美观1.6.2质量验收标准：按照国家及行业标准进行验收，验收合格后方可投入使用1.6.3质量保证期：自工程验收合格之日起，提供两年质量保证服务1.71.1施工安全要求1.7.1施工安全措施：制定详细的施工安全措施，确保施工人员生命财产安全1.7.2安全责任划分：明确各方的安全责任，确保安全责任落实到人1.7.3安全事故处理：一旦发生安全事故，立即启动应急预案，并按相关规定进行处理8.1工程造价8.1.1工程造价构成：包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、税金等8.1.2工程造价确定方法：根据国家及地方相关造价规范，结合工程实际情况进行测算和确定8.1.3工程造价调整：在合同执行期间，如遇政策调整、市场价格波动等不可抗力因素，经双方协商一致后可进行工程造价调整8.9支付方式8.9.1预付款支付比例：合同总价款的20%，在合同签订后30日内支付8.9.2进度款支付比例：每月支付合同总价的10%，以工程进度为准8.9.3结算款支付比例：工程验收合格后，支付合同总价的50%8.9.4逾期付款责任：逾期付款的，每逾期一日，按逾期款项的0.5%支付违约金8.101.1争议解决8.10.1争议解决方式：采用友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决8.10.2争议解决机构：如双方协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.10.3争议解决程序：按照相关法律法规及合同约定进行8.111.1合同解除8.11.1合同解除条件：如一方违反合同约定，另一方有权解除合同8.11.2合同解除程序：解除合同前，双方应协商一致，并书面通知对方8.11.3合同解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担违约责任8.121.1合同生效8.12.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效8.12.2合同生效时间：以合同签订时间为准8.12.3合同生效地点：合同签订地8.131.1合同附件8.13.1附件一：工程量清单8.13.2附件二：材料设备清单8.13.3附件三：合同补充协议8.141.1合同签订8.14.1合同签订主体：甲方为市区路号石材幕墙工程节能改造项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位8.14.2合同签订时间：2024年X月X日8.14.3合同签订地点：市区路号第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方介入的定义与范围9.1.1第三方介入是指在合同履行过程中，由合同双方同意引入的，为合同履行提供专业服务或协助的其他独立实体。9.1.2第三方介入的范围包括但不限于监理、检测、评估、咨询、财务顾问、法律顾问等。9.2第三方介入的引入程序9.2.1第三方介入的引入需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。9.2.2任何一方有意引入第三方时，应提前30日书面通知对方，并提供第三方的资质证明和相关服务内容。9.3第三方介入的职责与权利9.3.1第三方应按照合作协议的约定，履行相应的职责，包括但不限于监督工程质量、进度和成本控制等。9.3.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息，以确保其职责的履行。9.3.3第三方有权对合同双方的行为进行评价和提出建议，但不承担合同双方的违约责任。9.4第三方介入的费用与支付9.4.1第三方介入的费用应由合同双方协商确定，并在合作协议中明确。9.4.2第三方介入的费用按月支付，具体支付方式和时间由双方在合作协议中约定。9.5第三方介入的责任限额9.5.1第三方介入的责任限额应在其合作协议中明确，且不得超过合同总价的5%。9.5.2第三方介入的责任限额包括但不限于因其专业服务不当导致的损失、违约金等。9.6第三方介入与其他各方的划分9.6.1第三方介入与合同双方的责任划分：第三方介入仅对合同双方负责，不直接对业主或施工单位负责。9.6.2第三方介入与监理单位的划分：如合同中已包含监理单位，第三方介入应与监理单位协同工作，避免职责交叉。9.6.3第三方介入与设计单位的划分：第三方介入应尊重设计单位的意见和设计文件，不得擅自更改设计。9.7第三方介入的变更与解除9.7.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入的内容或服务，双方应重新协商并签订补充协议。9.7.2第三方介入的解除：如第三方介入无法履行职责或出现严重违约，合同双方有权解除合作协议，并要求第三方承担相应的责任。9.8第三方介入的争议解决9.8.1第三方介入的争议解决方式：第三方介入的争议解决方式参照本合同的争议解决条款。9.8.2第三方介入的争议解决程序：第三方介入的争议解决程序参照本合同的争议解决程序。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。附件说明：作为工程结算和支付依据，需与实际工程量一致。2.附件二：材料设备清单详细要求：列出所有材料设备的名称、规格、品牌、型号、数量、单价和总价。附件说明：作为材料设备采购和验收的依据，需确保材料设备符合合同要求。3.附件三：合同补充协议详细要求：记录合同双方就合同内容达成的一致补充意见或修改。附件说明：作为合同的一部分，具有同等法律效力。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明：作为施工指导文件，确保施工过程的顺利进行。5.附件五：质量验收报告详细要求：记录工程质量验收的过程和结果，包括验收日期、验收人员、验收意见等。附件说明：作为工程质量验收的依据，确保工程质量符合合同要求。6.附件六：工程进度报告详细要求：记录工程进度情况，包括已完成工程量、计划进度、实际进度等。附件说明：作为工程进度控制的依据，确保工程按计划进行。7.附件七：施工日志详细要求：记录施工过程中的重要事项、施工进度、施工质量、施工安全等。附件说明：作为施工过程的记录，为后续的工程管理和验收提供依据。8.附件八：工程变更通知单详细要求：记录因设计变更、现场条件变化等原因导致的工程量变更、工期调整等。附件说明：作为工程变更的依据，确保合同变更的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间节点完成工程责任认定标准：每延误一天，按合同总价的1%支付违约金示例说明：如合同约定工期为120天，实际工期为150天，则需支付30天的违约金。2.违约行为：施工单位未按合同约定质量标准完成工程责任认定标准：根据国家及行业标准，确定具体的赔偿金额示例说明：如因施工单位原因导致工程质量不合格，需重新施工，并赔偿由此产生的费用。3.违约行为：施工单位未按合同约定进行施工安全防护责任认定标准：根据相关法律法规，确定具体的赔偿金额示例说明：如因施工单位未采取必要的安全措施导致安全事故，需承担相应的赔偿责任。4.违约行为：施工单位未按合同约定进行施工环保责任认定标准：根据相关法律法规，确定具体的赔偿金额示例说明：如因施工单位未按规定进行施工环保导致环境污染，需承担相应的赔偿责任。5.违约行为：设计单位未按合同约定提供设计文件责任认定标准：根据合同约定，确定设计文件的延误赔偿金额示例说明：如设计单位未按合同约定的时间节点提供设计文件，需支付延误赔偿金。6.违约行为：合同双方未按合同约定支付款项责任认定标准：根据合同约定，确定逾期付款的违约金比例示例说明：如合同双方未按约定支付进度款，需按逾期款项的0.5%支付违约金。全文完。2024石材幕墙工程节能改造合同范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.改造目标及要求3.1节能改造目标3.2节能改造要求3.3节能改造标准4.工程设计4.1设计单位及资质4.2设计内容4.3设计图纸4.4设计变更及审核5.施工准备5.1施工单位及资质5.2施工组织设计5.3施工进度计划5.4施工安全及环境保护6.材料供应6.1材料供应商及资质6.2材料质量要求6.3材料检验及验收6.4材料保管及使用7.施工过程7.1施工方案及工艺7.2施工质量标准7.3施工进度控制7.4施工变更及协调8.质量验收8.1验收标准及程序8.2验收组织及人员8.3验收记录及报告9.验收不合格的处理9.1不合格原因分析9.2不合格处理措施9.3不合格处理结果10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除情形13.2解除程序13.3解除后果14.合同终止及生效14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（委托方）名称：____________________1.1.2甲方（委托方）地址：____________________1.1.3甲方（委托方）联系人：____________________1.1.4甲方（委托方）联系电话：____________________1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：____________________1.2.2签订地点：____________________1.3合同生效日期1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：2024石材幕墙工程节能改造项目2.2工程地点2.2.1工程地点：____________________2.3工程规模2.3.1总建筑面积：____________________平方米2.3.2建筑层数：____________________层2.4工程类型2.4.1工程类型：石材幕墙节能改造3.改造目标及要求3.1节能改造目标3.1.1提高建筑物的保温隔热性能3.1.2降低建筑物的能耗3.2节能改造要求3.2.1采用符合国家节能标准的建筑材料3.2.2满足国家及地方节能政策要求3.3节能改造标准3.3.1依据《公共建筑节能设计标准》等相关标准执行4.工程设计4.1设计单位及资质4.1.1设计单位名称：____________________4.1.2设计单位资质：____________________4.2设计内容4.2.1建筑节能设计4.2.2结构设计4.2.3电气设计4.2.4水利设计4.3设计图纸4.3.1设计图纸应包含：总平面图、剖面图、立面图、节点详图等4.4设计变更及审核4.4.1设计变更应经甲方同意，并办理相关手续4.4.2设计变更审核由设计单位负责5.施工准备5.1施工单位及资质5.1.1施工单位名称：____________________5.1.2施工单位资质：____________________5.2施工组织设计5.2.1施工组织设计应包括：施工方案、施工进度计划、施工安全措施等5.3施工进度计划5.3.1施工进度计划应明确各阶段的开始和结束时间5.3.2施工进度计划应报甲方审核批准5.4施工安全及环境保护5.4.1施工单位应严格执行国家有关安全生产的法律法规5.4.2施工单位应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护6.材料供应6.1材料供应商及资质6.1.1材料供应商名称：____________________6.1.2材料供应商资质：____________________6.2材料质量要求6.2.1材料质量应符合国家及地方相关标准6.2.2材料质量应经甲方验收合格6.3材料检验及验收6.3.1材料检验应在进场前进行6.3.2材料验收应由甲方组织，施工单位协助6.4材料保管及使用6.4.1材料应按品种、规格分类存放，并做好标识6.4.2材料使用应按照设计要求及施工规范执行7.施工过程7.1施工方案及工艺7.1.1施工方案应包括：施工工艺、施工顺序、施工要点等7.1.2施工工艺应符合设计要求及施工规范7.2施工质量标准7.2.1施工质量应符合国家及地方相关标准7.2.2施工质量应经甲方验收合格7.3施工进度控制7.3.1施工进度应按照施工进度计划执行7.3.2施工进度应接受甲方监督7.4施工变更及协调7.4.1施工变更应经甲方同意，并办理相关手续7.4.2施工变更应与设计、监理单位协调一致8.质量验收8.1验收标准及程序8.1.1验收标准应依据国家及地方相关标准执行8.1.2验收程序应包括：自检、互检、专检8.2验收组织及人员8.2.1验收组织由甲方、施工单位、设计单位、监理单位共同组成8.2.2验收人员应具备相应的专业知识和经验8.3验收记录及报告8.3.1验收记录应详细记录验收过程及结果8.3.2验收报告应在验收结束后五日内提交甲方9.验收不合格的处理9.1不合格原因分析9.1.1不合格原因应由施工单位进行分析，并提供书面报告9.2不合格处理措施9.2.1施工单位应根据不合格原因制定整改措施9.2.2甲方应监督施工单位执行整改措施9.3不合格处理结果9.3.1处理结果应在整改完成后经甲方验收确认10.付款方式及进度10.1付款方式10.1.1付款方式为分期付款10.1.2付款比例根据工程进度及质量验收情况确定10.2付款进度10.2.1首付款在合同签订后五个工作日内支付10.2.2第二期付款在主体结构封顶后支付10.2.3第三期付款在工程竣工验收合格后支付10.3付款条件10.3.1付款条件为相关节点工程完成且经甲方验收合格11.违约责任11.1违约情形11.1.1违约情形包括：延期交工、工程质量不合格、材料供应不及时等11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据违约情形及损失程度确定12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为甲方所在地仲裁委员会或人民法院12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规及争议解决机构的规定13.合同解除13.1解除情形13.1.1解除情形包括：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等13.2解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因13.3解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项14.合同终止及生效14.1合同终止条件14.1.1合同终止条件包括：合同期满、合同解除、合同目的实现等14.2合同终止程序14.2.1合同终止程序应遵循相关法律法规及合同约定14.3合同终止后果14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同需要介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入的类型15.2.1第三方介入的类型包括但不限于：监理单位、设计单位、施工图审查机构、工程咨询公司、检验检测机构、仲裁机构、法院等。15.3第三方介入的条件15.3.1.1合同明确约定需要第三方介入；15.3.1.2第三方具备相应的资质和能力；15.3.1.3第三方同意按照合同约定履行相关职责。15.4第三方介入的职责15.4.1.1监理单位：对工程质量、进度、安全等方面进行监督；15.4.1.2设计单位：负责工程设计及变更；15.4.1.3施工图审查机构：对施工图进行审查；15.4.1.4工程咨询公司：提供专业咨询和建议；15.4.1.5检验检测机构：对工程材料、设备等进行检验检测；15.4.1.6仲裁机构、法院：解决合同履行过程中的争议。15.5第三方介入的权限15.5.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料；15.5.1.2对甲乙双方的行为进行监督和指导；15.5.1.3在必要时向甲乙双方提出建议或要求。15.6第三方介入的义务15.6.1.1按照合同约定履行职责，确保合同目标的实现；15.6.1.2对介入过程中获得的信息保密；15.6.1.3对介入过程中出现的失误或疏忽承担责任。16.甲乙双方责任16.1.1甲方责任：16.1.1.1提供必要的条件和支持，确保第三方介入工作的顺利进行；16.1.1.2对第三方的工作进行监督和指导；16.1.1.3对第三方的失误或疏忽承担连带责任。16.1.2乙方责任：16.1.2.1配合第三方的工作，确保施工质量、进度和安全；16.1.2.2对第三方的工作提出合理建议和意见；16.1.2.3对第三方的失误或疏忽承担直接责任