2024项目建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024项目建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程项目1.4施工场地第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条工程质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3安全生产管理第八条变更与调整8.1变更条件8.2变更程序8.3调整条款第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决期间第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3解除合同后的处理第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3转让后的责任承担第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同生效14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.2甲方地址为（地址），联系电话为（电话号码）。1.2承包人1.2.2乙方地址为（地址），联系电话为（电话号码）。1.3工程项目1.3.1本合同项下的工程项目名称是（工程名称）。1.3.2工程地点为（工程地点），工程占地面积约为（面积）。1.3.3工程内容包括但不限于（具体工程内容列表）。1.4施工场地1.4.1甲方应向乙方提供施工场地，场地应满足工程项目的需要。1.4.2甲方负责办理施工场地相关的土地使用权、规划许可等手续，并承担相关费用。1.4.3乙方应按照甲方的要求，对施工场地进行合理使用，保护环境，确保施工安全。第二条合同范围及工程内容2.1工程范围2.1.1本合同的工程范围包括（具体工程范围）。2.1.2乙方应按照本合同约定的工程范围进行施工，不得擅自变更工程范围。2.2工程内容2.2.1本合同的工程内容包括（具体工程内容列表）。2.2.2乙方应按照甲方的要求，完成各项工程内容，确保工程质量。2.3工程量清单2.3.1乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工，工程量清单应包括（工程量清单内容）。2.3.2乙方应对工程量清单的真实性、准确性负责，不得有虚报、漏报等情况。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的合同总价为（总价），币种为（币种）。3.1.2合同总价包括工程全部材料、设备、人工、管理及其他相关费用。3.2价格调整3.2.1合同总价在（涨价触发条件）时，可进行价格调整。3.2.2价格调整的具体办法为（调整办法）。3.3支付方式3.3.1甲方应按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同价款。3.3.2支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3.3甲方支付的合同价款，乙方向甲方开具等额的正规发票。第四条施工期限4.1施工开始日期4.1.1本工程的施工开始日期为（日期）。4.2施工结束日期4.2.1本工程的施工结束日期为（日期）。4.3延期条款4.3.1如乙方因故不能按照约定的施工结束日期完成工程，应提前（提前通知时间）向甲方申请延期。4.3.2甲方应在收到乙方延期申请后（答复时间）内予以答复。4.3.3如甲方同意延期，应根据实际情况调整合同总价和支付计划。第五条工程质量标准5.1质量要求5.1.1乙方应按照（标准名称）的要求进行施工，确保工程质量。5.2质量检验5.2.1工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告。5.2.2甲方应按照约定时间组织验收，并对工程质量进行检验。5.3质量争议的处理5.3.1如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后（异议提出时间）内向乙方提出。5.3.2乙方应在收到甲方异议后（答复时间）内予以答复，并采取措施予以整改。第六条材料和设备6.1材料供应6.1.1乙方应按照甲方提供的材料清单，向甲方供应所需的材料。6.1.2乙方应对所供材料的质量、数量、安全负责。6.2设备供应6.2.1乙方应按照甲方提供的设备清单，向甲方供应所需的设备。6.2.2乙方应对所供设备的质量、数量、安全负责。6.3材料和设备验收6.3.1甲方应按照约定时间对乙方供应的材料和设备进行验收第八条变更与调整8.1变更条件a)甲方需求变更；b)法律法规变化；c)不可抗力因素；d)其他双方认可的原因。8.2变更程序8.2.1甲方或乙方提出变更需求时，应向对方提交书面的变更申请，说明变更的原因、内容、范围和影响。8.2.2双方应在收到变更申请后（答复时间）内进行协商，并达成书面一致意见。8.2.3变更协议经双方签字盖章后生效，成为本合同的一部分。8.3调整条款8.3.1变更导致的合同价款调整，按照双方约定的价格调整办法进行。8.3.2变更导致的工程进度、质量标准等条款的调整，应在本合同中明确。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、赔偿损失等。9.1.2甲方逾期支付价款的，应按照逾期支付金额的（利率）支付违约金。9.2承包人违约9.2.1如乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工程质量修复、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1因一方违约导致合同解除或无法履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。9.3.2赔偿金额应根据违约方的违约程度、损失程度和合同约定等确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼10.2.1诉讼是解决争议的最终方式，双方均应遵守法院的判决。10.2.2双方在争议解决过程中应保持理智，不得采取影响工程正常进行的行为。10.3争议解决期间10.3.1在争议解决期间，双方应继续履行本合同的约定，保持工程进度和质量。10.3.2因争议解决产生的费用，由败诉方承担。第十一条合同的解除11.1合同解除的条件a)双方达成一致；b)不可抗力导致合同无法履行；c)法律、法规要求解除合同。11.2合同解除的程序11.2.1提出解除合同的一方应向对方提交书面的解除申请，说明解除的原因、依据和影响。11.2.2双方应在收到解除申请后（答复时间）内协商确定解除事宜。11.3解除合同后的处理11.3.1合同解除后，乙方应停止施工，撤出施工场地。11.3.3合同解除不影响双方的其他权利和责任。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.1.1未经对方同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.1.2甲方不得将本合同的全部或部分义务转让给第三方。12.2合同转让的程序12.2.1如乙方需转让本合同，应向甲方提交书面的转让申请，说明转让的原因、对象和内容。12.2.2甲方应在收到转让申请后（答复时间）内予以答复。12.3转让后的责任承担12.3.1经甲方同意，乙方可以将本合同的部分权利义务转让给第三方。12.3.2合同转让后，第三方成为本合同的当事人，承担相应的权利和义务。第十三条第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、工程单价、总价等。附件二：材料和设备供应清单详细列出乙方需供应的材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。附件三：施工组织设计详细描述乙方的施工组织方案，包括施工人员、施工流程、施工计划等。附件四：施工现场管理协议详细规定双方在施工现场管理方面的责任和义务，包括现场安全、环境保护、交通管理等。附件五：安全生产管理协议详细规定乙方在施工过程中的安全生产管理措施，包括安全生产责任、安全事故处理等。附件六：价格调整协议详细列出价格调整的条件、程序以及价格调整的方法等。附件七：延期协议详细列出工程延期的条件、程序以及延期后的处理办法等。附件八：质量检验报告详细列出工程验收过程中的质量检验结果，包括材料、设备、施工质量等。附件九：违约金计算公式详细列出违约金的计算方法，包括逾期支付违约金、工程质量违约金等。附件十：争议解决方式协议详细规定争议解决的途径、程序以及双方在争议解决过程中的权利和义务等。附件十一：合同转让协议详细规定合同转让的条件、程序以及转让后的责任承担等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方逾期支付价款，乙方未按约定完成工程。2.乙方未按照约定供应材料和设备，或供应的材料和设备不符合质量标准。3.乙方未按照约定进行施工，导致工程质量不合格。4.甲方未按照约定提供施工场地，或提供的场地不符合工程需要。5.甲方未按照约定时间组织验收，或对工程质量提出无根据的异议。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.根据违约行为对工程进度、质量等方面的影响，确定违约责任的大小。3.违约方应承担因违约产生的额外费用，如延期违约金、维修费用等。4.违约方应承担因违约给对方造成的损失，如工程质量修复费用、停工损失等。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照延期违约金计算公式向乙方追讨违约金。如果乙方供应的材料和设备不符合质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.合同解除：指合同双方协商一致或根据法律规定终止合同关系。4.违