




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版道路工程延期完工责任补充协议本合同目录一览1.协议签订背景及依据1.1协议签订原因1.2相关法律法规及政策依据2.延期完工责任主体2.1施工单位责任2.2监理单位责任2.3设计单位责任2.4材料供应商责任3.延期完工原因认定3.1自然原因3.2不可抗力因素3.3施工单位原因3.4监理单位原因3.5设计单位原因3.6材料供应商原因4.延期完工责任追究4.1施工单位责任追究4.2监理单位责任追究4.3设计单位责任追究4.4材料供应商责任追究5.延期完工责任赔偿5.1赔偿金额确定5.2赔偿方式5.3赔偿期限6.延期完工期间工程管理6.1施工单位管理6.2监理单位管理6.3设计单位管理6.4材料供应商管理7.工程验收及交付7.1工程验收标准7.2工程交付程序7.3工程交付条件8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.争议解决方式9.1协商解决9.2仲裁解决9.3司法诉讼10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:工程延期完工原因认定报告12.2附件二:工程延期完工责任追究清单12.3附件三:工程延期完工赔偿协议12.4附件四:工程验收报告12.5附件五:合同解除及终止通知13.其他约定事项13.1通知送达方式13.2合同变更及补充13.3合同解除及终止通知14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条协议签订背景及依据1.1协议签订原因本协议因乙方(施工单位)在道路工程施工过程中,因不可抗力因素及施工方原因导致工程延期完工,影响甲方(业主)的使用需求,经双方协商一致,签订本补充协议。1.2相关法律法规及政策依据本协议的签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策。第二条延期完工责任主体2.1施工单位责任乙方因施工组织不力、技术措施不当等原因导致的工程延期,应承担相应的责任。2.2监理单位责任监理单位应履行监理职责,对施工过程中的问题及时提出整改意见,若因监理失职导致的工程延期,监理单位应承担相应的责任。2.3设计单位责任设计单位因设计不合理、图纸错误等原因导致的工程延期,应承担相应的责任。2.4材料供应商责任材料供应商因提供的材料质量不合格、交货延迟等原因导致的工程延期,应承担相应的责任。第三条延期完工原因认定3.1自然原因因地震、洪水、台风等自然灾害导致的工程延期,经相关部门鉴定为不可抗力因素。3.2不可抗力因素因政府行为、政策调整等不可抗力因素导致的工程延期。3.3施工单位原因因施工单位管理不善、施工技术不当等原因导致的工程延期。3.4监理单位原因因监理单位未能及时发现问题、提出整改意见导致的工程延期。3.5设计单位原因因设计不合理、图纸错误等原因导致的工程延期。3.6材料供应商原因因材料质量不合格、交货延迟等原因导致的工程延期。第四条延期完工责任追究4.1施工单位责任追究对于因施工单位原因导致的工程延期,乙方应按照合同约定及本协议规定承担相应的责任。4.2监理单位责任追究对于因监理单位原因导致的工程延期,监理单位应承担相应的责任。4.3设计单位责任追究对于因设计单位原因导致的工程延期,设计单位应承担相应的责任。4.4材料供应商责任追究对于因材料供应商原因导致的工程延期,材料供应商应承担相应的责任。第五条延期完工责任赔偿5.1赔偿金额确定赔偿金额根据工程延期天数及合同约定进行计算。5.2赔偿方式赔偿方式为现金支付。5.3赔偿期限赔偿期限自工程延期之日起计算,乙方应在赔偿期限内支付赔偿金。第六条延期完工期间工程管理6.1施工单位管理乙方应继续履行施工合同,确保工程进度和质量。6.2监理单位管理监理单位应加强对工程延期的管理,确保工程按期完成。6.3设计单位管理设计单位应配合施工单位和监理单位,及时解决设计相关问题。6.4材料供应商管理材料供应商应按照合同约定,及时提供合格材料。第七条工程验收及交付7.1工程验收标准工程验收标准按照合同约定及国家相关标准执行。7.2工程交付程序工程验收合格后,乙方应按照合同约定进行工程交付。7.3工程交付条件工程交付条件包括工程验收合格、相关手续齐全、工程资料完整等。第八部分:合同如下:第八条合同解除及终止8.1合同解除条件1.一方严重违反本协议的条款;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.双方协商一致,决定解除本协议。8.2合同终止条件1.工程按期完成且交付使用;2.双方协商一致,决定终止本协议;3.因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认后终止。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商解决任何争议,协商期限不超过30日。9.2仲裁解决如协商不成,任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院或仲裁委员会进行仲裁。9.3司法诉讼如仲裁不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等,均应予以保密。10.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至协议终止后三年。10.3违约责任任何一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任。第十一条合同生效及终止日期11.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止日期本协议的终止日期以工程最终验收合格并交付使用之日为准。第十二条合同附件12.1附件一:工程延期完工原因认定报告12.2附件二:工程延期完工责任追究清单12.3附件三:工程延期完工赔偿协议12.4附件四:工程验收报告12.5附件五:合同解除及终止通知第十三条其他约定事项13.1通知送达方式所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址,或以电子邮件、传真等方式发送,自发送之日起视为送达。13.2合同变更及补充本协议的任何变更或补充均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。13.3合同解除及终止通知任何一方提出合同解除或终止的,应提前30日以书面形式通知对方。第十四条合同签署及生效日期本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方定义在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方之外的,为履行合同需要介入的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、评估机构、检测机构、施工队伍等。1.2第三方介入范围1.协助甲乙双方解决合同执行中的争议;2.提供专业的咨询服务,如设计、监理、检测等;3.执行合同规定的第三方责任,如工程验收、质量评估等;4.其他甲乙双方协商一致需要第三方介入的事项。第二条第三方介入的同意与选择2.1同意甲乙双方同意在合同履行过程中,如有必要,可以引入第三方介入。2.2选择第三方由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。第三条第三方的责任和权利3.1责任1.严格遵守合同约定,履行自身职责;2.对其提供的服务或执行的责任范围内的事项,承担相应的法律责任;3.对其提供的专业意见或建议,保证其合理性和可行性;4.对其工作中可能泄露的保密信息,承担保密义务。3.2权利1.收取合同约定的服务费用;2.根据合同约定,享有相应的知情权、参与权和监督权;3.对甲乙双方违反合同约定或损害其合法权益的行为,有权提出异议或采取法律措施。第四条第三方责任限额的明确4.1责任限额第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额应明确约定,具体如下:1.第三方应承担因其过错导致的责任,但不超过其收取的服务费用;2.若第三方行为导致甲乙双方遭受重大损失,甲乙双方有权要求第三方承担超出其服务费用部分的责任,但以实际损失为限。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责,应与甲乙双方的职责明确划分,避免交叉或冲突。5.2信息共享第三方在履行职责过程中,需要共享相关信息时,应取得甲乙双方的同意,并确保信息安全。第六条第三方的退出与替换6.1退出第三方在合同履行过程中,如因故退出,应提前通知甲乙双方,并协助完成相关手续。6.2替换如第三方退出,甲乙双方可协商替换新的第三方,并签订相应的合作协议。第七条第三方的法律地位7.1独立地位第三方在合同履行过程中,应保持独立地位,不受甲乙双方任何一方的影响。7.2法律责任第三方应依法承担其责任,不得以甲乙双方的合同关系作为免责的理由。第八条本合同的修正本合同如有涉及第三方介入的条款,应按照上述修正内容进行解释和执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期完工原因认定报告详细要求:报告应详细记录工程延期的原因、过程、影响及分析,由监理单位或第三方机构出具。说明:该报告用于确定工程延期的责任主体和原因。2.附件二:工程延期完工责任追究清单详细要求:清单应明确列出各责任主体因延期完工应承担的责任,包括赔偿金额、期限等。说明:该清单用于明确责任追究的具体事项和标准。3.附件三:工程延期完工赔偿协议详细要求:协议应详细约定赔偿金额、支付方式、期限等,并由甲乙双方及第三方共同签署。说明:该协议用于明确赔偿事宜,确保各方权益。4.附件四:工程验收报告详细要求:报告应详细记录工程验收过程、结果及结论,由监理单位或第三方机构出具。说明:该报告用于确认工程是否符合验收标准。5.附件五:合同解除及终止通知详细要求:通知应明确合同解除或终止的原因、日期及后续事宜。说明:该通知用于明确合同解除或终止的具体事项。6.附件六:第三方合作协议详细要求:协议应详细约定第三方介入的具体事项、责任、权利等。说明:该协议用于明确第三方在合同履行过程中的地位和职责。7.附件七:保密协议详细要求:协议应明确约定保密内容、保密期限、违约责任等。说明:该协议用于保护甲乙双方的商业秘密。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按期完成工程;监理单位未履行监理职责;设计单位提供的设计存在严重缺陷;材料供应商提供的材料不符合质量要求;第三方未能履行合作协议;甲乙双方未按约定支付款项;其他违反合同约定的事项。2.责任认定标准:施工单位未按期完成工程,应承担工程延期责任,赔偿甲方损失;监理单位未履行监理职责,应承担相应责任,赔偿甲方损失;设计单位提供的设计存在严重缺陷,应承担设计缺陷责任,赔偿甲方损失;材料供应商提供的材料不符合质量要求,应承担材料质量责任,赔偿甲方损失;第三方未能履行合作协议,应承担违约责任,赔偿甲方损失;甲乙双方未按约定支付款项,应承担违约责任,支付违约金;其他违反合同约定的事项,根据具体情况确定责任。示例说明:1.施工单位未按期完成工程,导致工程延期3个月,甲方因此遭受损失10万元。根据合同约定,施工单位应承担工程延期责任,赔偿甲方10万元。2.监理单位未能及时发现施工单位在施工过程中的质量问题,导致工程存在安全隐患。监理单位应承担相应责任,赔偿甲方因此遭受的损失。3.设计单位提供的设计存在严重缺陷,导致工程返工,甲方因此遭受损失5万元。设计单位应承担设计缺陷责任,赔偿甲方5万元。全文完。二零二四版道路工程延期完工责任补充协议1本合同目录一览1.合同订立依据及目的2.延期原因及认定3.延期期限及计算方法4.延期责任划分5.延期费用承担6.工程质量及验收7.工程进度调整8.争议解决机制9.合同变更及终止10.合同生效及终止条件11.保密条款12.法律适用及管辖13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同订立依据1.2合同目的本合同旨在明确乙方在道路工程延期完工时的责任,保障甲方合法权益,确保工程按期完成,提高工程质量,降低延期带来的损失。2.1延期原因2.1.1不可抗力因素;2.1.2设计变更;2.1.3甲方提供材料、设备延误;2.1.4乙方施工组织不力;2.1.5其他因甲方原因造成的延期。2.2延期认定2.2.1乙方应在发生延期原因后3日内向甲方书面报告,并提供相关证明材料;2.2.2甲方应在接到乙方报告后5日内核实延期原因,并认定延期是否成立。3.1延期期限3.1.1乙方因不可抗力因素导致延期,延期期限按实际影响天数计算;3.1.2乙方因设计变更、甲方提供材料、设备延误等原因导致延期,延期期限按合同约定或实际影响天数计算;3.1.3乙方因施工组织不力等原因导致延期,延期期限按合同约定或实际影响天数计算。3.2延期期限计算方法3.2.1延期期限自延期原因发生之日起计算;3.2.2如延期原因持续存在,延期期限应相应顺延。4.1延期责任划分4.1.1乙方因不可抗力因素导致延期,甲方应免除乙方延期责任;4.1.2乙方因设计变更、甲方提供材料、设备延误等原因导致延期,甲方应承担相应责任;4.1.3乙方因施工组织不力等原因导致延期,乙方应承担全部责任。5.1延期费用承担5.1.1乙方因不可抗力因素导致延期,甲方应承担因延期产生的全部费用;5.1.2乙方因设计变更、甲方提供材料、设备延误等原因导致延期,甲方应承担相应费用;5.1.3乙方因施工组织不力等原因导致延期,乙方应自行承担因延期产生的全部费用。6.1工程质量及验收6.1.1乙方应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量;6.1.2工程质量验收按照国家及地方相关标准执行;6.1.3甲方有权对工程质量进行监督检查,对不合格工程有权要求乙方整改或返工。7.1工程进度调整7.1.1乙方应根据延期情况,及时调整工程进度计划;7.1.2甲方有权根据实际情况,要求乙方加快工程进度;7.1.3乙方应确保调整后的工程进度计划得到有效执行。8.1争议解决机制8.1.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.1合同变更及终止9.1.1合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议;9.1.2合同的终止需符合法律法规规定或双方协商一致,并以书面形式确认。10.1合同生效及终止条件10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;10.1.2合同终止条件包括:合同履行完毕、合同约定的终止条件成就、双方协商一致解除合同、依法被撤销或宣告无效。11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务;11.1.2未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露合同内容。12.1法律适用及管辖12.1.1本合同适用中华人民共和国法律;12.1.2合同争议的解决,适用合同签订地人民法院管辖。13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于:13.1.1.1甲方提供的工程图纸;13.1.1.2乙方提交的施工组织设计;13.1.1.3乙方提交的工程进度计划;13.1.1.4乙方提交的工程验收报告;13.1.1.5双方协商一致的其他文件。14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;14.1.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;14.1.3本合同自签订之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等,是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或指定的,对合同履行提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确介入的目的、范围、权限和期限。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和自身专业能力,履行相应的职责。16.1.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的法律责任。16.1.3第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:16.1.3.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务的性质、范围和难度确定;16.1.3.2第三方责任限额应不低于合同总价款的10%,且最高不超过100万元人民币;16.1.3.3第三方责任限额的确定,应考虑第三方服务的市场价值、行业惯例和合同双方的实际需求。17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,获取甲方和乙方提供的相关资料和信息;17.1.2第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查;17.1.3第三方有权根据合同约定,提出合理化建议和改进措施。18.1第三方与其他各方的关系18.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同权利义务关系;18.1.2第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;18.1.3第三方在合同履行过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并采取必要措施。19.1第三方介入的程序19.1.1第三方介入前,甲乙双方应签订《第三方介入协议》,明确第三方介入的具体事项;19.1.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持和协助;19.1.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决第三方工作中遇到的问题。20.1第三方介入的终止20.1.1第三方介入期满或合同约定的终止条件成就时,第三方介入终止;20.1.3第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行合同约定的其他义务。21.1第三方介入的费用21.1.1第三方介入的费用由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定;21.1.2第三方介入的费用应包括第三方提供服务的人工费、差旅费、材料费等;21.1.3第三方介入的费用支付方式、时间和条件,应在《第三方介入协议》中明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《道路工程设计文件》详细要求:包含道路工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等,需符合国家及行业标准。说明:此附件为乙方施工的依据,需确保设计合理、安全、经济。2.《施工组织设计》详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全措施等。说明:此附件为乙方施工的指导文件,需确保施工组织合理、有序。3.《工程进度计划》详细要求:包括各阶段工程进度、关键节点、施工队伍安排等。说明:此附件为工程进度控制的依据,需确保工程按期完成。4.《工程验收报告》详细要求:包括工程质量、安全、进度等方面的验收结果。说明:此附件为工程验收的依据,需确保工程质量合格。5.《第三方介入协议》详细要求:包括第三方介入的目的、范围、权限、期限、费用等。说明:此附件为第三方介入的依据,需确保第三方介入合法、有效。6.《变更通知单》详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更费用等。说明:此附件为工程变更的依据,需确保变更合理、合法。7.《延期完工责任补充协议》详细要求:包括延期原因、延期期限、费用承担、责任划分等。说明:此附件为延期完工责任的补充说明,需确保责任明确、合理。8.《争议解决协议》详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此附件为争议解决的依据,需确保争议得到公正、合理的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据延期天数及合同约定,乙方需支付违约金,并承担相应责任。示例:若合同约定工期为180天,实际工期为210天,则乙方需支付30天的违约金。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题。责任认定标准:根据质量问题的严重程度及合同约定,乙方需进行整改,并承担相应责任。示例:若工程出现严重质量问题,导致甲方损失10万元,则乙方需赔偿甲方损失。3.违约行为:甲方未按合同约定提供材料、设备。责任认定标准:根据延误时间及合同约定,甲方需支付违约金,并承担相应责任。示例:若甲方延误提供材料导致工期延误15天,则甲方需支付15天的违约金。4.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准:根据第三方违约的严重程度及合同约定,第三方需承担相应责任。示例:若第三方因自身原因导致工程延误,则第三方需赔偿甲方损失。全文完。二零二四版道路工程延期完工责任补充协议2本合同目录一览1.协议背景与目的1.1项目基本情况1.2延期原因概述1.3协议签署目的2.延期责任划分2.1承包方责任2.2业主方责任2.3第三方责任3.延期赔偿方式3.1赔偿标准3.2赔偿计算方法3.3赔偿支付方式4.延期期限调整4.1延期期限确定4.2延期期限变更程序4.3延期期限调整后的合同执行5.工程质量保证5.1工程质量标准5.2质量检测与验收5.3质量责任追究6.工程进度管理6.1进度计划编制6.2进度控制措施6.3进度偏差处理7.工程变更与索赔7.1工程变更范围7.2索赔申请与处理7.3变更与索赔争议解决8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止程序8.3合同解除与终止后的责任承担9.争议解决机制9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效与终止后的处理11.合同附件11.1附件一:延期责任划分表11.2附件二:赔偿计算方法及支付方式11.3附件三:工程进度计划11.4附件四:工程质量标准及检测验收规定12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3通知送达时间13.其他约定事项13.1合同未尽事宜的处理13.2合同变更程序13.3合同附件的效力14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条协议背景与目的1.1项目基本情况1.1.1项目名称:道路工程1.1.2项目地点:省市区1.1.3项目规模:全长公里,路基宽度米1.1.4项目合同工期:自合同签订之日起个月1.2延期原因概述1.2.2设计变更:业主方提出项设计变更1.2.3供应商原因:材料供应商未能按时交付材料1.3协议签署目的1.3.1明确双方在延期情况下的责任和义务1.3.2确保工程质量和进度不受影响1.3.3维护双方的合法权益第二条延期责任划分2.1承包方责任2.1.1因承包方原因导致的延期,承包方应承担全部责任2.1.2承包方应提供详细的延期原因说明及补救措施2.2业主方责任2.2.1因业主方原因导致的延期,业主方应承担相应责任2.2.2业主方应积极配合承包方解决延期问题2.3第三方责任2.3.1因第三方原因导致的延期,双方应根据实际情况分担责任第三条延期赔偿方式3.1赔偿标准3.1.1每延期一天,承包方应向业主方支付元/万元的赔偿金3.1.2赔偿金总额不超过合同总价的%3.2赔偿计算方法3.2.1赔偿金=延期天数×赔偿标准3.2.2延期天数自合同工期届满之日起计算3.3赔偿支付方式3.3.1赔偿金应在合同约定的付款期限内支付3.3.2业主方应在收到承包方赔偿金申请后个工作日内支付第四条延期期限调整4.1延期期限确定4.1.1延期期限应根据实际情况合理确定4.1.2延期期限不得超过合同工期的一半4.2延期期限变更程序4.2.1双方应协商一致后,以书面形式变更延期期限4.2.2变更后的延期期限应报相关主管部门备案4.3延期期限调整后的合同执行4.3.1延期期限调整后,合同约定的各项条款仍有效4.3.2双方应按照调整后的延期期限执行合同第五条工程质量保证5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家及行业标准5.1.2工程质量应满足合同约定的要求5.2质量检测与验收5.2.1承包方应按照合同约定进行质量检测5.2.2业主方有权对工程质量进行监督和验收5.3质量责任追究5.3.1因质量问题导致的损失,由责任方承担5.3.2质量责任追究程序按合同约定执行第六条工程进度管理6.1进度计划编制6.1.1承包方应根据合同工期编制详细的进度计划6.1.2进度计划应包括各阶段的工程量和时间安排6.2进度控制措施6.2.1承包方应采取有效措施确保工程进度6.2.2业主方有权对工程进度进行监督和检查6.3进度偏差处理6.3.1发生进度偏差时,承包方应及时采取措施调整进度6.3.2业主方有权要求承包方解释进度偏差原因及整改措施第八条工程变更与索赔8.1工程变更范围8.1.1合同范围内的工程变更,包括但不限于设计变更、工程量增减、施工条件变化等8.1.2任何变更均需经双方书面确认后方可实施8.2索赔申请与处理8.2.1承包方有权因变更或不可抗力等原因提出索赔8.2.2索赔应提交书面申请,并附相关证明材料8.2.3业主方应在收到索赔申请后个工作日内进行审核8.3变更与索赔争议解决8.3.1争议双方应友好协商解决8.3.2若协商不成,可提交仲裁或诉讼解决第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1因一方违约导致合同无法履行9.1.2不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止程序9.2.1双方应协商一致后,以书面形式终止合同9.3合同解除与终止后的责任承担9.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定承担相应责任第十条争议解决机制10.1争议解决方式10.1.1争议双方应通过协商解决10.1.2协商不成,可提交仲裁机构仲裁10.1.3仲裁机构应选择双方均认可的仲裁规则10.2争议解决程序10.2.1争议双方应在仲裁机构规定的期限内提交仲裁申请10.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后个月内作出裁决10.3争议解决机构10.3.1双方同意选择仲裁委员会作为争议解决机构第十一项合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并加盖公章11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成11.2.2双方同意终止合同11.3合同生效与终止后的处理11.3.1合同生效后,双方应严格履行合同义务第十二项合同附件12.1附件一:延期责任划分表12.1.1列明各种延期原因及对应的责任方12.1.2明确延期责任的计算方法12.2附件二:赔偿计算方法及支付方式12.2.1详细说明赔偿金的计算方法和支付流程12.3附件三:工程进度计划12.3.1列明工程各阶段的开始和结束时间12.3.2明确各阶段的主要工程量和质量要求12.4附件四:工程质量标准及检测验收规定12.4.1列明工程质量的各项标准和验收流程12.4.2明确质量责任追究的具体措施第十三项通知与送达13.1通知方式13.1.1书面通知:通过快递、挂号信等方式13.1.2电子邮件通知:通过双方确认的电子邮箱发送13.2送达地址13.2.1承包方送达地址:省市区路号13.2.2业主方送达地址:省市区路号13.3通知送达时间13.3.1书面通知:自发出之日起个工作日内送达13.3.2电子邮件通知:发送成功后视为送达第十四项其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理14.1.1合同未尽事宜按双方协商一致的原则处理14.1.2协商不成,按相关法律法规处理14.2合同变更程序14.2.1合同变更需经双方书面同意14.2.2变更后的合同条款为原合同条款的补充或修改14.3合同附件的效力14.3.1合同附件与合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入是指在合同履行过程中,为了解决争议、提供专业服务或协助履行合同,由甲乙双方共同邀请或指定的独立第三方参与合同执行。15.2.1争议调解:当甲乙双方发生争议时,邀请第三方作为调解人协助解决。15.2.2专业评估:对于工程质量、进度等需要专业判断的问题,邀请第三方进行评估。15.2.3技术支持:在技术难题解决或特殊工艺实施时,邀请第三方提供技术支持。16.第三方介入的邀请与确定16.1甲乙双方应协商一致,共同邀请第三方介入。16.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和独立性。16.3第三方的确定需书面通知对方,并取得对方的书面同意。17.第三方的责权利17.1.1接受甲乙双方的委托,独立行使职权。17.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.1.3对甲乙双方的行为进行监督和建议。17.2.1尊重甲乙双方的合法权益。17.2.2公正、公平地履行职责。17.2.3对甲乙双方的信息保密。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。18.2.1第三方因故意或重大过失造成的损失。18.2.2第三方未能履行其义务造成的直接损失。18.3第三方的责任限额不得超过合同总价的%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 进口美国大豆协议书
- 餐饮废品处理协议书
- 门诊输液带药协议书
- 资产收购终止协议书
- 防火治安责任协议书
- 轻微事故理赔协议书
- 露营基地合同协议书
- 创世纪教育合作协议书
- 剧组住酒店合同协议书
- 门面出租押金协议书
- 《多样的中国民间美术》课件 2024-2025学年人美版(2024)初中美术七年级下册
- 撤销限高和失信申请书
- DB33-T 2383-2021 《公路工程强力搅拌就地固化设计与施工技术规范》
- 车床工安全生产职责规章制度
- 2025年庆六一儿童节校长致辞(2篇)
- 房屋市政工程生产安全重大事故隐患排查表(2024版)
- 人教版小学数学五年级下册全册导学案
- 油库设备维护规范
- 国企求职指南培训
- 职业道德与法治综合练习2024-2025学年中职高教版
- 安委会办公室主要职责
评论
0/150
提交评论