2024新能源发电项目EPC合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024新能源发电项目EPC合同本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条项目进度4.1项目启动4.2设计阶段4.3采购阶段4.4施工阶段4.5验收阶段第五条质量标准5.1工程质量5.2设备质量5.3材料质量第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2售后服务第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3应急预案第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2合同转让程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同效力14.3合同的份数14.4合同的签订日期第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：2024新能源发电项目1.2项目地点：省市县1.3项目规模：总装机容量万千瓦1.4项目内容：包括但不限于项目前期研究、工程设计、设备采购、土建施工、安装调试、并网发电等全过程。第二条合同主体2.1发包人：新能源开发有限公司2.2承包人：EPC工程公司第三条合同金额3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款条件：满足合同约定的阶段性工程进度和质量要求第四条项目进度4.1项目启动：自合同签字之日起30日内4.2设计阶段：自项目启动之日起6个月内完成初步设计和施工图设计4.3采购阶段：自设计阶段完成之日起12个月内完成设备采购4.4施工阶段：自设备到达施工现场之日起24个月内完成土建和安装调试4.5验收阶段：自施工阶段完成之日起6个月内完成验收并交付使用第五条质量标准5.1工程质量：满足国家电力行业标准和规范要求，并达到优良等级5.2设备质量：设备制造厂家应提供ISO9001质量体系认证，设备运行效率和稳定性应满足技术规格书要求5.3材料质量：所有建筑材料应符合国家相关标准和规定，并提供相应的质量检测报告第六条技术支持与服务6.1技术支持：承包人应提供完整的技术文件，并对发包人人员进行技术培训6.2售后服务：承包人应负责设备的运行维护和售后服务，确保设备正常运行第八条违约责任8.1发包人违约8.1.1发包人未能按合同约定支付价款，应按逾期支付金额的日千分之二的比率支付违约金。8.1.2发包人未能按合同约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法按期完成工程，发包人应承担相应违约责任。8.2承包人违约8.2.1承包人未能按合同约定完成工程，应按逾期完成工程部分的价款的日千分之二的比率支付违约金。8.2.2承包人未能按合同约定保证工程质量，导致工程不合格，承包人应承担重新施工或修复的费用，并支付合同金额一定比例的违约金。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方同意通过协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：市9.3仲裁费用：包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、证人费、差旅费等，由败诉方承担。第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.1.2合同变更不得影响合同的履行期限、质量标准、价款等实质性内容。10.2合同解除10.2.1合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.2.2合同解除后，承包人应按照合同约定完成工程剩余部分，并承担因解除合同导致的一切损失。第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.1.1合同转让应取得对方的书面同意。11.1.2合同转让不得改变合同的实质性内容。11.2合同转让程序11.2.1转让方应向对方提供转让合同的详细信息。11.2.2双方应对转让方的合同权利和义务进行审查，并书面确认。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密期限12.2.1双方对保密内容的保密期限为合同履行完毕后5年。12.3违约责任12.3.1任何一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方同意通过协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同效力14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并移交之日起终止。14.3合同的份数14.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4合同的签订日期14.4.1本合同于年月日在市签订。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义1.1.1本合同中的第三方是指由甲乙双方约定的，负责协助完成合同约定的工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等全过程的协助方。1.2第三方责任1.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，协助完成合同约定的各项任务，并确保工程质量、设备质量和材料质量符合国家电力行业标准和规范要求。1.3第三方权利1.3.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬和服务费用。1.3.2第三方有权对合同履行过程中出现的问题提出建议和解决方案。1.4第三方义务1.4.1第三方应承担其在合同范围内的责任和义务，确保工程进度和质量的顺利推进。1.4.2第三方应按照合同约定，对发包人和承包人提供的技术资料和施工图纸保密，并不得泄露给第三方。第二条第三方与甲乙方的关系2.1第三方与甲方关系2.1.1第三方应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求完成合同约定的任务。2.1.2甲方对第三方的工作成果有验收权，并有权提出改进意见。2.2第三方与乙方关系2.2.1第三方应按照乙方的要求，协助乙方完成合同约定的任务。2.2.2乙方应支付第三方相应的报酬和服务费用。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入时间3.1.1第三方应在合同约定的工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等阶段的相应时间介入。3.2第三方介入方式3.2.1第三方应以书面形式向甲乙双方提交介入申请，并附上相关资格证明文件。3.2.2甲乙双方应在收到第三方介入申请后的5个工作日内，对第三方进行审查，并书面通知第三方是否同意其介入。3.3第三方介入后的协调3.3.1甲乙双方应与第三方保持密切沟通，确保合同约定的任务顺利进行。3.3.2甲乙双方应对第三方的工作成果进行定期审查，并提出改进意见。第四条第三方责任限制4.1第三方责任限额4.1.1第三方对因其履行合同过程中导致的发包人和承包人的损失，承担有限责任。4.1.2第三方责任限额应根据合同约定的金额或比例进行限制。4.2第三方责任免除4.2.1第三方不承担不可抗力因素导致的损失和费用。4.2.2第三方不承担因甲方和乙方原因导致的损失和费用。第五条第三方违约处理5.1第三方违约5.1.1第三方未能按照合同约定履行其义务，应承担违约责任。5.1.2第三方违约导致甲方和乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方违约处理5.2.1甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条争议解决6.1争议解决方式6.1.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。6.1.2协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条法律适用与争议解决7.1法律适用7.1.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。7.2争议解决7.2.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。7.2.2协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1不可抗力8.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.2合同效力8.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并移交之日起终止。8.3合同份数8.3.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。8.4合同签订日期8.4.1本合同于年月第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书附件一为本合同的主体文件，包含了甲乙双方的基本信息、合同条款、双方的权利义务等内容。2.附件二：工程设计文件附件二包括工程的设计图纸、技术规格书、设计说明书等，用于指导工程的施工和设备采购。3.附件三：设备采购清单附件三详细列出了所需采购的设备名称、型号、数量、技术规格等信息。4.附件四：土建施工图纸附件四包括土建施工的相关图纸，如基础图、结构图、施工图等。5.附件五：安装调试方案附件五列出了安装调试的详细方案和步骤，确保设备安装和调试的顺利进行。6.附件六：验收标准和方法附件六明确了工程验收的标准和方法，包括验收合格的条件和程序。7.附件七：付款凭证附件七包括付款的凭证，如发票、收据等，用于证明付款的合法性和有效性。8.附件八：违约金计算公式附件八提供了违约金的计算公式，用于计算甲乙双方因违约行为产生的违约金。9.附件九：技术培训方案附件九包括技术培训的内容、时间、地点等信息，用于提升甲乙双方人员的技术水平。10.附件十：保密协议附件十明确了甲乙双方在合同履行过程中对技术秘密、商业秘密等的保密义务和保密期限。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为1.1未能按合同约定支付价款示例：甲方延迟支付设备采购款项，导致乙方无法及时采购设备。1.2未能按合同约定提供施工场地、施工条件等示例：甲方未能提供合格的施工现场，导致乙方无法正常进行施工。2.乙方违约行为2.1未能按合同约定完成工程示例：乙方延迟完成土建施工，导致工程进度延误。2.2未能按合同约定保证工程质量示例：乙方提供的设备质量不合格，导致设备运行不稳定。3.第三方违约行为3.1未能按合同约定协助完成任务示例：第三方未能按时提供设计图纸，导致工程进度延误。3.2未能按合同约定保证工程质量、设备质量和材料质量示例：第三方提供的材料质量不合格，导致工程质量问题。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。3.技术秘密指不为公