2024版国标建筑工程劳务承包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版国标建筑工程劳务承包合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4劳务1.5工程质量1.6工程进度第二条合同范围及内容2.1劳务承包范围2.2承包人责任2.3发包人责任第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5最终付款第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量控制4.3质量验收第五条工程进度与时间安排5.1工程进度计划5.2工期延误5.3提前完成奖励第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质6.2劳务人员培训6.3劳务人员福利第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的终止与退出11.1合同终止11.2合同退出第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条其他条款14.1合同的生效与解除14.2合同的附件14.3合同的修订14.4合同的解除与终止14.5法律适用14.6争议解决14.7合同的完整性与副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同规定，委托承包人进行劳务承包的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指按照本合同规定，承担劳务承包任务的法人或其他组织。1.3工程工程是指发包人委托承包人进行劳务承包的项目。1.4劳务劳务是指承包人为完成工程所提供的劳动力和相关服务。1.5工程质量工程质量是指工程满足设计文件、国家及行业标准和合同要求的能力，包括工程的安全性、可靠性、使用功能、耐久性等。1.6工程进度工程进度是指工程按照合同约定的时间节点完成的情况。第二条合同范围及内容2.1劳务承包范围劳务承包范围包括：工程所需的劳动力、材料、设备、技术和管理工作等。2.2承包人责任承包人应按照合同约定，完成劳务承包范围内的各项工作，并保证工程质量、安全和进度。2.3发包人责任发包人应按照合同约定，提供工程所需的条件，包括资金、场地、材料等，并支付承包人完成的劳务费用。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包人完成劳务承包范围内各项工作所应得的报酬，包括人工费、材料费、设备费、管理费等。3.2价格调整合同总价在合同有效期内，如遇市场价格波动较大，双方可协商进行价格调整。3.3支付方式支付方式分为进度付款和最终付款。进度付款按合同约定的时间节点支付，最终付款在工程验收合格后支付。3.4进度付款进度付款是指按照工程实际进度，发包人按合同约定支付给承包人的款项。3.5最终付款最终付款是指工程验收合格后，发包人支付给承包人的剩余款项。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。4.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行控制。4.3质量验收工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的工程，承包人应按照合同约定进行整改。第五条工程进度与时间安排5.1工程进度计划承包人应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人备案。5.2工期延误因承包人原因导致工程进度延误的，承包人应承担相应的违约责任。5.3提前完成奖励提前完成工程的，发包人可根据合同约定给予承包人奖励。第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质承包人应确保劳务人员具备相应的资质和技能，满足工程需求。6.2劳务人员培训承包人应对劳务人员进行必要的培训，提高其业务水平和综合素质。6.3劳务人员福利承包人应按时支付劳务人员工资，并保障其依法享受福利待遇。第八条违约责任8.1承包人违约承包人未能按照合同约定完成工程、质量不达标或者工程进度延误的，应承担违约责任，具体包括但不限于：按照合同约定支付违约金；承担因违约导致的额外费用；接受发包人提出的整改要求。8.2发包人违约发包人未能按照合同约定支付款项、提供工程所需条件的，应承担违约责任，具体包括但不限于：按照合同约定支付违约金；承担因违约导致的额外费用；接受承包人提出的整改要求。8.3违约赔偿因违约导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式提交仲裁委员会仲裁；向人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如选择向人民法院提起诉讼，双方应遵守诉讼程序，依法维护自身权益。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同的变更应书面签署，并经双方同意。变更内容应明确、具体，自双方签署变更协议之日起生效。10.2合同解除合同解除应书面签署，并经双方同意。解除原因、解除时间、解除后的责任处理等应在解除协议中明确。第十一条合同的终止与退出11.1合同终止合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。合同终止后，双方应按照合同约定处理合同解除后的剩余事项。11.2合同退出合同退出是指一方提前终止合同权利义务关系。退出方应提前书面通知对方，并按照合同约定处理退出后的相关事项。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签署之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3违约责任违反保密条款的，违约方应承担违约责任，赔偿因此给守约方造成的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.3不可抗力处理双方应立即协商，采取合理措施减轻损失，并按照合同约定处理不可抗力事件后的相关事项。第十四条其他条款14.1合同的生效与解除本合同自双方签署之日起生效。合同的解除应书面签署，并经双方同意。14.2合同的附件本合同附件包括合同条款的补充说明、工程图纸、技术规范等。附件与合同具有同等法律效力。14.3合同的修订合同的修订应书面签署，并经双方同意。修订后的合同取代原合同。14.4合同的解除与终止合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理解除或终止后的相关事项。14.5法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.6争议解决提交仲裁委员会仲裁；向人民法院提起诉讼。14.7合同的完整性与副本第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸包含工程的整体布局、结构设计、细部构造等图纸。图纸应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。图纸的变更需双方书面确认。附件2：技术规范包含工程所需材料、设备的技术要求、性能参数等。技术规范应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。技术规范的变更需双方书面确认。附件3：工程量清单详细列明工程所需材料、设备的数量、规格、单价等信息。工程量清单应准确无误，如有误，双方应共同核对并纠正。附件4：施工组织设计包含施工方案、施工工艺、施工进度计划等。施工组织设计应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。施工组织设计的变更需双方书面确认。附件5：质量保证措施明确质量管理体系、质量控制措施、质量验收标准等。质量保证措施应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。附件6：安全文明施工措施包含施工现场安全管理、环境保护、安全生产等措施。安全文明施工措施应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。附件7：合同补充协议包含合同履行过程中的特殊事项、补充条款等。合同补充协议应符合国家及行业标准，满足设计文件和合同要求。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定完成工程、质量不达标或者工程进度延误。2.发包人未能按照合同约定支付款项、提供工程所需条件。3.承包人未按要求对劳务人员进行培训、保障其福利。4.发包人未按要求提供工程图纸、技术规范等。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定支付违约金，违约金的具体数额应在合同中明确。2.赔偿损失：因违约导致的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。3.整改：对于不符合合同约定的工程，承包人应按照发包人的要求进行整改。示例说明：如