2024版建筑钢构项目分包合作合同一_第1页
2024版建筑钢构项目分包合作合同一_第2页
2024版建筑钢构项目分包合作合同一_第3页
2024版建筑钢构项目分包合作合同一_第4页
2024版建筑钢构项目分包合作合同一_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑钢构项目分包合作合同一本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3项目定义第二条:合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3分包方的责任与义务第三条:合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价款调整第四条:工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误及延长第五条:质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理第六条:保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条:违约责任及赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任7.3违约金的计算方式第八条:争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点及机构8.3诉讼地点及法院第九条:合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除的程序第十条:合同的终止与失效10.1终止条件10.2失效条件10.3终止或失效的程序第十一条:不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果11.3不可抗力的处理第十二条:合同的适用法律及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条:其他条款13.1信息披露13.2通知与送达13.3附件第十四条:合同的签署与生效14.1签署日期14.2生效日期14.3合同份数及保存第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3项目定义项目是指甲方委托乙方施工的位于____的____工程,具体内容详见附件二。第二条:合同范围及工作内容2.1工作范围乙方的工作范围包括但不限于:____。2.2工作内容乙方应按照甲方的要求,完成工程项目分包部分的设计、施工、安装、调试及验收等工作,并确保分包工程的质量和安全。2.3分包方的责任与义务(1)按照约定的时间和质量要求完成分包工程;(2)负责分包工程的设计、施工、安装、调试及验收等工作;(3)负责分包工程的安全和环境保护工作;(4)遵守甲方的管理制度和规定;(5)按照约定的时间和方式向甲方提交工程进度报告和工程验收报告;(6)负责分包工程的原材料、构配件、设备等的采购和质量控制;(7)负责分包工程的维修和保养工作;(8)协助甲方完成与分包工程相关的其他工作。第三条:合同价格及支付方式3.1合同价格本合同的合同价格为人民币(大写):____元整(小写):____元。3.2支付方式甲方按照乙方的工程进度和质量要求,分阶段支付合同价款。具体的支付方式和时间详见附件三。3.3价款调整合同价款如需调整,应由甲乙双方协商一致,并签订补充协议。第四条:工期及进度4.1工期要求本工程的工期为____天,自双方签订合同之日起计算。4.2进度计划乙方应按照甲方的要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。具体的进度计划详见附件四。4.3工期延误及延长乙方如因特殊情况无法按照约定的工期完成分包工程,应提前向甲方提出延期申请,并说明延期理由和延期时间。甲方同意延期的,双方另行签订补充协议,约定延期后的工期和价款等事项。甲方不同意延期的,乙方应按照合同约定承担工期延误的违约责任。第五条:质量标准及验收5.1质量标准分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。具体质量标准详见附件五。5.2验收程序分包工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。验收合格的,甲方予以认可。验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并重新提交验收。5.3质量问题处理如分包工程出现质量问题,乙方应负责及时修复,并承担修复费用。如因乙方原因导致分包工程质量问题给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。第六条:保密条款6.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。6.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕之日终止。6.3违约责任如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第八条:争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点及机构如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为____,仲裁机构为____。8.3诉讼地点及法院如双方同意诉讼解决争议,诉讼地点为____,法院为____。第九条:合同的变更与解除9.1变更条件除非法律、法规另有规定或双方协商一致,任何一方不得单方面变更或解除本合同。9.2解除条件除非法律、法规另有规定或双方协商一致,任何一方不得单方面解除本合同。9.3变更或解除的程序如双方同意变更或解除本合同,应签订书面协议,并经双方签字盖章确认。第十条:合同的终止与失效10.1终止条件(1)合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格;(2)双方协商一致终止;(3)依法应当终止的其他情形。10.2失效条件(1)合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格;(2)双方协商一致解除;(3)依法应当解除的其他情形。10.3终止或失效的程序本合同终止或失效后,乙方应按照甲方的要求进行工程交接,并处理与工程相关的后续事宜。第十一条:不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)。11.2不可抗力的后果如乙方因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同,乙方应立即通知甲方,并在合理时间内提供相关证明文件。11.3不可抗力的处理如发生不可抗力事件,双方应协商确定不可抗力对合同履行的影响,并按照双方协商的结果采取相应措施。第十二条:合同的适用法律及争议解决12.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为____,仲裁机构为____。如双方同意诉讼解决争议,诉讼地点为____,法院为____。第十三条:其他条款13.1信息披露双方应确保在合同履行过程中相互提供与工程相关的真实、完整、准确的信息。13.2通知与送达双方之间的通知与送达,均应以书面形式进行,并送达对方指定的地址。13.3附件本合同的附件包括:附件一、附件二、附件三、附件四、附件五等,附件内容为本合同不可分割的一部分。第十四条:合同的签署与生效14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数及保存本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同份数及保存方式详见附件六。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同主体及定义附件二:项目定义附件三:合同价格及支付方式附件四:工期及进度附件五:质量标准及验收附件六:保密条款附件七:争议解决附件八:合同的变更与解除附件九:合同的终止与失效附件十:不可抗力附件十一:合同的适用法律及争议解决附件十二:其他条款(包括信息披露、通知与送达、附件)附件十三:合同签署与生效确认书附件十四:合同份数及保存确认书说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的时间和质量要求完成分包工程;2.乙方未按照甲方的要求进行工程进度报告和工程验收报告的提交;3.乙方未按照约定的时间和方式向甲方提交工程进度报告和工程验收报告;4.乙方未按照约定的质量和标准完成分包工程;5.乙方未遵守甲方的管理制度和规定;6.乙方未按照约定的时间和方式进行工程交接;7.乙方未处理与工程相关的后续事宜;8.乙方未履行保密义务,导致甲方遭受损失;9.乙方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准:1.按照合同约定的违约金计算方式进行违约金的计算;2.按照合同约定的赔偿责任进行赔偿;3.按照合同约定的工期延误及延长进行工期延误的违约责任认定;4.按照合同约定的质量问题处理进行质量问题违约责任认定;5.按照合同约定的争议解决方式进行违约责任的解决。示例说明:如果乙方未按照约定的时间和质量要求完成分包工程,那么乙方应按照合同约定的违约金计算方式进行违约金的计算,并向甲方支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、动乱等)。2.合同主体:指在本合同中承担权利和义务的双方,即甲方和乙方。3.分包工程:指乙方按照甲方的要求完成的工程项目的一部分。4.质量标准:指乙方完成分包工程应符合的国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。5.工期:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论