版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高空作业安全防护施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程施工期限3.1.施工开始时间3.2.施工结束时间3.3.施工工期调整4.施工安全防护措施4.1.高空作业安全防护原则4.2.高空作业人员资质要求4.3.高空作业设备安全要求4.4.高空作业现场安全管理制度5.安全防护责任5.1.施工单位安全责任5.2.监理单位安全责任5.3.业主单位安全责任5.4.政府相关部门安全责任6.工程质量要求6.1.工程质量标准6.2.工程验收程序6.3.工程质量问题处理7.工程进度要求7.1.工程进度计划7.2.工程进度调整7.3.工程进度延误责任8.工程款项支付8.1.工程预付款8.2.工程进度款8.3.工程竣工结算款8.4.工程尾款9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任承担9.3.违约赔偿10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后果12.合同生效12.1.合同生效条件12.2.合同生效时间12.3.合同生效地点13.合同变更13.1.合同变更条件13.2.合同变更程序13.3.合同变更效力14.合同终止14.1.合同终止条件14.2.合同终止程序14.3.合同终止后果第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.1.1.施工单位:高空作业有限公司1.1.2.业主单位:房地产开发有限公司1.2.合同双方法定代表人1.2.1.施工单位法定代表人:1.2.2.业主单位法定代表人:1.3.合同双方联系方式1.3.1.施工单位联系人:,联系电话:138xxxx56781.3.2.业主单位联系人:赵六,联系电话:139xxxx87652.工程概况2.1.工程名称2.1.1.住宅小区高空作业安全防护施工2.2.工程地点2.2.1.市区路号住宅小区2.3.工程规模2.3.1.工程总建筑面积:100,000平方米2.3.2.高空作业面积:40,000平方米2.4.工程内容2.4.1.高空作业安全防护设施安装2.4.2.高空作业安全防护设备维护3.工程施工期限3.1.施工开始时间3.1.1.2024年4月1日3.2.施工结束时间3.2.1.2024年10月31日3.3.施工工期调整3.3.1.因不可抗力或业主单位原因导致工期延误,双方应协商一致后调整工期。4.施工安全防护措施4.1.高空作业安全防护原则4.1.1.遵循国家有关高空作业安全防护的规定和标准。4.1.2.确保施工人员的人身安全和工程安全。4.2.高空作业人员资质要求4.2.1.高空作业人员必须持有相关资质证书。4.2.2.定期对高空作业人员进行安全教育和技能培训。4.3.高空作业设备安全要求4.3.1.高空作业设备必须符合国家标准和安全要求。4.3.2.定期对高空作业设备进行维护和检查。4.4.高空作业现场安全管理制度4.4.1.建立健全高空作业现场安全管理制度。4.4.2.设置安全警示标志,确保作业区域安全。5.安全防护责任5.1.施工单位安全责任5.1.1.负责高空作业安全防护措施的实施。5.1.2.确保施工人员遵守安全操作规程。5.2.监理单位安全责任5.2.1.对高空作业安全防护措施进行监督检查。5.2.2.发现安全隐患及时通知施工单位整改。5.3.业主单位安全责任5.3.1.提供必要的施工条件,确保施工安全。5.3.2.对高空作业现场进行巡视,确保安全。5.4.政府相关部门安全责任5.4.1.对高空作业安全防护进行监管。5.4.2.对违反安全规定的行为进行查处。8.工程款项支付8.1.工程预付款8.1.1.预付款金额:合同总价的10%8.1.2.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内8.1.3.预付款支付方式:银行转账8.2.工程进度款8.2.1.每完成工程量的20%支付一次进度款8.2.2.每次进度款支付时间:完成相应工程量后的5个工作日内8.2.3.每次进度款支付金额:已完成工程量对应的合同总价比例8.3.工程竣工结算款8.3.1.工程竣工后,进行竣工结算8.3.2.结算时间:竣工报告提交后10个工作日内8.3.3.结算方式:银行转账8.4.工程尾款8.4.1.工程尾款比例为合同总价的5%8.4.2.尾款支付条件:工程验收合格且保修期满8.4.3.尾款支付时间:保修期满后5个工作日内9.违约责任9.1.违约情形9.1.1.施工单位未按合同约定完成工程9.1.2.业主单位未按合同约定支付款项9.1.3.双方未按合同约定履行其他义务9.2.违约责任承担9.2.1.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失9.2.2.违约责任赔偿金额根据合同约定和实际损失计算9.3.违约赔偿9.3.1.违约赔偿应一次性支付9.3.2.违约赔偿金额在合同约定范围内10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.通过友好协商解决10.1.2.协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.2.争议解决机构10.2.1.仲裁机构:仲裁委员会10.3.争议解决程序10.3.1.争议双方应在收到仲裁通知后的15个工作日内提交答辩10.3.2.仲裁庭应在收到全部仲裁材料后的60个工作日内作出裁决11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.合同约定的解除条件成就11.1.2.不可抗力导致合同无法履行11.2.合同解除程序11.2.1.提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2.双方应在接到解除通知后的10个工作日内确认解除11.3.合同解除后果11.3.1.合同解除后,双方应按照约定进行结算11.3.2.合同解除不影响已履行部分的效力12.合同生效12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章12.1.2.合同符合法律法规规定12.2.合同生效时间12.2.1.合同自双方签字盖章之日起生效12.3.合同生效地点12.3.1.合同签订地为合同生效地点13.合同变更13.1.合同变更条件13.1.1.双方协商一致13.1.2.变更内容不违反法律法规13.2.合同变更程序13.2.1.变更内容应以书面形式记录13.2.2.变更内容经双方签字盖章后生效13.3.合同变更效力13.3.1.合同变更对双方具有约束力13.3.2.合同变更不影响已履行部分的效力14.合同终止14.1.合同终止条件14.1.1.合同约定的终止条件成就14.1.2.合同履行完毕14.2.合同终止程序14.2.1.双方应书面确认合同终止14.2.2.合同终止后,双方应进行清算14.3.合同终止后果14.3.1.合同终止后,双方应按照约定进行结算14.3.2.合同终止不影响已履行部分的效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义15.1.1.本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2.第三方介入目的15.2.1.提高工程质量和安全水平。15.2.2.促进合同履行和纠纷解决。15.3.第三方介入方式15.3.1.第三方可根据合同约定或双方协商一致的方式介入。15.3.2.第三方介入的具体形式由双方在合同中明确。16.第三方责任限额16.1.责任限额16.1.1.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程损失或安全事故,其责任限额由双方在合同中约定。16.1.2.责任限额应根据第三方资质、经验和专业能力等因素综合确定。16.2.责任赔偿16.2.1.第三方在责任限额内承担赔偿责任。16.2.2.超出责任限额的部分,由合同双方根据实际情况分担。17.第三方责权利17.1.权利17.1.1.第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督检查。17.1.2.第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助。17.2.义务17.2.1.第三方应按照合同约定和职责要求,履行监督检查职责。17.2.2.第三方应保证其提供的服务符合法律法规和行业规范。17.3.第三方与其他各方的划分说明17.3.1.第三方与合同双方的关系为委托关系,第三方不得以任何形式代替合同双方进行决策。17.3.2.第三方在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正,不得偏袒任何一方。18.第三方介入的具体条款18.1.监理单位18.1.1.监理单位负责对工程施工过程进行监督检查,确保工程质量和安全。18.1.2.监理单位应具备相应的资质和经验,并按照合同约定履行职责。18.1.3.监理单位的责任限额由双方在合同中约定。18.2.检测机构18.2.1.检测机构负责对工程材料、设备等进行检测,确保其符合设计要求和标准。18.2.2.检测机构应具备相应的资质和设备,并按照合同约定履行职责。18.2.3.检测机构的责任限额由双方在合同中约定。18.3.评估机构18.3.1.评估机构负责对工程进度、质量、安全等方面进行评估,提出改进建议。18.3.2.评估机构应具备相应的资质和经验,并按照合同约定履行职责。18.3.3.评估机构的责任限额由双方在合同中约定。18.4.咨询机构18.4.1.咨询机构负责提供专业咨询意见,协助合同双方解决工程中的问题。18.4.2.咨询机构应具备相应的资质和经验,并按照合同约定履行职责。18.4.3.咨询机构的责任限额由双方在合同中约定。19.第三方介入的变更与终止19.1.变更19.1.1.合同双方可根据实际情况,经协商一致后对第三方介入的条款进行变更。19.1.2.变更内容应以书面形式记录,并经双方签字盖章后生效。19.2.终止19.2.1.当第三方介入的目的达成或合同双方协商一致时,可终止第三方介入。19.2.2.终止第三方介入后,双方应进行清算,并按照约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本复印件说明:提供双方营业执照副本复印件,以证明双方的合法主体资格。2.附件二:高空作业安全防护施工方案说明:详细列出施工过程中的安全防护措施、施工步骤、应急预案等。3.附件三:高空作业人员资质证书复印件说明:提供高空作业人员资质证书复印件,证明其具备相应的资质。4.附件四:高空作业设备清单及检测报告说明:列出所有高空作业设备清单,并提供设备检测报告,证明设备符合安全标准。5.附件五:施工进度计划说明:详细列出施工进度计划,包括各阶段的时间节点和预期完成的工作内容。6.附件六:施工图纸及技术规范说明:提供施工图纸及技术规范,以指导施工过程中的具体操作。7.附件七:工程验收报告说明:工程完工后,由监理单位、业主单位及施工单位共同签署的验收报告。8.附件八:工程结算单说明:详细列出工程款项的结算情况,包括预付款、进度款、竣工结算款和尾款。9.附件九:违约责任证明说明:当一方违约时,提供相应的证明材料,如照片、视频、书面文件等。10.附件十:争议解决协议说明:当双方发生争议时,签署的争议解决协议,包括仲裁协议或诉讼协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程责任认定:施工单位应承担违约责任,赔偿业主单位因此遭受的损失。示例:若施工单位未按期完成工程,业主单位可要求施工单位支付违约金,并赔偿由此造成的损失。2.违约行为:业主单位未按合同约定支付款项责任认定:业主单位应承担违约责任,支付违约金,并赔偿施工单位因此遭受的损失。示例:若业主单位未按时支付进度款,施工单位可要求业主单位支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因此给合同双方造成的损失。示例:若监理单位未按照合同要求进行监督检查,导致安全事故发生,监理单位应承担相应责任。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行责任认定:合同双方可根据实际情况协商解决,或根据法律法规规定处理。示例:若因自然灾害导致工程无法正常施工,合同双方可协商延长工期或解除合同。5.违约行为:违反安全规定导致安全事故责任认定:责任方应根据事故原因和损失程度承担相应责任。示例:若因施工单位违反安全规定导致安全事故,施工单位应承担主要责任。全文完。二零二四年度高空作业安全防护施工合同1合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式二、合同标的2.1高空作业安全防护施工项目名称2.2项目地点2.3项目内容三、合同工期3.1施工期限3.2验收期限四、合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3支付方式4.4付款节点五、合同履行5.1施工组织5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全5.5施工变更六、技术要求6.1施工规范6.2设计图纸6.3施工方案6.4技术资料七、施工材料及设备7.1材料清单7.2设备清单7.3材料及设备质量要求7.4材料及设备供应责任八、验收标准及程序8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.1施工期间9.2施工完成后10、违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12、合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13、合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同附件13.4其他约定事项14、合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系地址]、[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系地址]、[乙方联系电话]二、合同标的2.1高空作业安全防护施工项目名称[具体项目名称]2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目内容[具体项目内容描述]三、合同工期3.1施工期限[起始日期]至[终止日期]3.2验收期限自[终止日期]起[验收期限]四、合同价格及支付方式4.1合同总价[合同总价金额]4.2价格组成[价格组成详细说明,如人工费、材料费、设备费等]4.3支付方式[支付方式详细说明,如预付款、进度款、竣工结算款等]4.4付款节点[付款节点详细说明,如开工前、每月进度款、完工验收后等]五、合同履行5.1施工组织[施工组织计划详细说明,包括施工队伍、管理人员、施工方案等]5.2施工进度[施工进度计划详细说明,包括各阶段时间节点、工作内容等]5.3施工质量[施工质量标准详细说明,包括质量要求、检验标准等]5.4施工安全[施工安全措施详细说明,包括安全责任、安全教育培训、安全防护措施等]5.5施工变更[施工变更处理程序详细说明,包括变更申请、审批、实施等]六、技术要求6.1施工规范[适用的施工规范、标准详细说明]6.2设计图纸[设计图纸要求详细说明,包括图纸数量、提供时间等]6.3施工方案[施工方案要求详细说明,包括施工顺序、施工方法等]6.4技术资料[技术资料要求详细说明,包括技术交底、施工记录等]七、施工材料及设备7.1材料清单[材料清单详细说明,包括材料名称、规格、数量等]7.2设备清单[设备清单详细说明,包括设备名称、型号、数量等]7.3材料及设备质量要求[材料及设备质量要求详细说明,包括质量标准、检验方法等]7.4材料及设备供应责任[材料及设备供应责任详细说明,包括供应时间、质量保证等]八、验收标准及程序8.1验收标准[验收标准详细说明,包括质量标准、安全标准等]8.2验收程序[验收程序详细说明,包括验收申请、验收组织、验收内容等]8.3验收时间[验收时间详细说明,包括验收时间节点、验收期限等]九、施工期间9.1施工期间[施工期间管理要求详细说明,包括现场管理、环境保护等]十、施工完成后10.1施工完成后[施工完成后管理要求详细说明,包括现场清理、资料归档等]十一、违约责任11.1违约情形[违约情形详细说明,包括延误工期、质量不合格、安全责任事故等]11.2违约责任[违约责任详细说明,包括违约金的计算、赔偿范围等]11.3违约赔偿[违约赔偿详细说明,包括赔偿方式、赔偿期限等]十二、争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式详细说明,如协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[争议解决机构详细说明,如仲裁委员会、法院等]12.3争议解决程序[争议解决程序详细说明,包括争议提交、审理、裁决等]十三、合同解除13.1合同解除条件[合同解除条件详细说明,如不可抗力、一方违约等]13.2合同解除程序[合同解除程序详细说明,包括解除通知、解除生效等]13.3合同解除后果[合同解除后果详细说明,包括合同终止、赔偿等]十四、合同生效及其他14.1合同生效条件[合同生效条件详细说明,如双方签字盖章、合同履行等]14.2合同生效时间[合同生效时间详细说明,如合同签署之日起等]14.3合同附件[合同附件详细说明,如图纸、技术规范、其他文件等]14.4其他约定事项[其他约定事项详细说明,如保密条款、不可抗力条款等]甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:_________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定项目经理[条款说明:本合同约定,甲方有权指定项目经理,项目经理对施工项目的质量、进度、安全全面负责。项目经理的变更需提前[天数]书面通知乙方,未经甲方同意,乙方不得拒绝接受新的项目经理。]1.2甲方提供施工场地[条款说明:甲方应确保施工场地在合同约定的开工日期前[天数]内提供,并保证场地平整、排水良好、符合施工要求。如因甲方原因导致场地无法按时提供,甲方应承担相应责任。]1.3甲方提供施工图纸及资料[条款说明:甲方应在合同约定的[日期]前提供完整的施工图纸及技术资料,并保证其准确性、完整性。如因图纸或资料原因导致施工延误或质量不合格,甲方承担相应责任。]1.4甲方配合施工[条款说明:甲方应积极配合乙方施工,包括提供必要的施工条件、协调相关事宜等。如因甲方原因导致施工受阻,甲方应承担相应责任。]1.5甲方监督施工[条款说明:甲方有权对施工过程进行监督检查,发现质量问题或安全隐患,应立即通知乙方进行整改。整改期间,如因乙方原因导致工期延误,乙方承担相应责任。]二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方自主选择施工队伍[条款说明:本合同约定,乙方有权自主选择施工队伍,并对其施工质量、安全负责。乙方应确保施工队伍具备相应的资质和施工能力。]2.2乙方制定施工计划[条款说明:乙方应在合同约定的开工日期前[天数]内制定详细的施工计划,包括施工方案、进度安排等,并报送甲方审核。施工计划一经批准,乙方应严格按计划执行。]2.3乙方负责施工材料采购[条款说明:乙方负责施工材料的采购,应确保材料质量符合合同要求。材料采购清单应报送甲方备案,未经甲方同意,乙方不得更换材料。]2.4乙方负责施工过程中的协调[条款说明:乙方应负责施工过程中的协调工作,包括与甲方、监理、设计等单位的沟通,确保施工顺利进行。]2.5乙方负责施工过程中的质量及安全[条款说明:乙方应对施工过程中的质量及安全全面负责,发现质量问题或安全隐患,应立即进行整改,并保证整改措施到位。]三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责[条款说明:中介机构在本合同中担任监督和协调的角色,负责对施工过程进行监督检查,确保施工符合合同约定。中介机构的职责包括但不限于:现场巡查、质量检验、进度监控等。]3.2中介机构费用[条款说明:中介机构的服务费用由甲方和乙方按比例分担,具体费用由双方与中介机构协商确定。中介机构的费用支付方式及时间节点由合同约定。]3.3中介机构报告[条款说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交施工报告,报告内容包括但不限于:施工进度、质量情况、安全状况等。中介机构的报告应真实、客观、准确。]3.4中介机构变更[条款说明:如需更换中介机构,应提前[天数]书面通知甲方和乙方,并经双方同意。更换后的中介机构应承担原中介机构的全部职责。]3.5中介机构责任[条款说明:中介机构应对其工作结果负责,如因中介机构的原因导致施工延误或质量不合格,中介机构应承担相应责任。]附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同双方营业执照副本2.合同双方法定代表人身份证明3.设计图纸及技术资料4.施工组织设计及施工方案5.材料及设备清单6.施工进度计划7.质量检验标准及验收报告8.安全防护措施及应急预案9.中介机构资质证明10.任何其他合同双方认为需要作为附件的材料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时提供施工场地或图纸资料。认定:甲方应在合同约定的日期前提供,如未按时提供,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定的质量标准完成施工。认定:经甲方或中介机构检验,如发现质量不合格,视为违约。3.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成施工。认定:超过合同约定的工期完成施工,视为违约。4.违约行为:甲方未按时支付款项。认定:超过合同约定的付款期限未支付款项,视为违约。5.违约行为:任何一方未履行合同约定的其他义务。认定:根据合同条款,未履行相应义务的行为,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方未履行合同义务,应承担的法律责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指当事人将争议提交法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计图纸存在错误。解决办法:立即通知甲方,由甲方负责修改图纸并重新提供。2.问题:施工材料供应不及时。解决办法:与材料供应商协商,必要时更换供应商。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即启动应急预案,并报告相关监管部门。五、所有应用场景:1.高空作业安全防护施工项目。2.甲方为建设单位,乙方为施工单位。3.合同双方约定由第三方中介机构进行监督和协调。4.合同适用于二零二四年度的施工项目。全文完。二零二四年度高空作业安全防护施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同由甲方委托乙方在二零二四年度内,对甲方指定的高空作业进行安全防护施工。为确保施工过程中人员安全,降低安全事故风险,双方本着平等互利、诚实信用的原则,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《高空作业安全规程》等相关法律法规及国家标准,以及双方协商一致的原则制定。三、定义与解释3.1专业术语(2)安全防护施工:指为防止高空作业过程中发生事故,采取的各种安全防护措施和施工方法。(3)施工期限:指本合同约定的乙方完成安全防护施工的时间范围。3.2关键词解释(1)合同标的:指本合同中约定的安全防护施工内容。(2)合同价款:指本合同中约定的乙方完成安全防护施工所应获得的报酬。(3)违约责任:指合同一方未履行合同义务或违反合同约定所应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成安全防护施工。(2)甲方有权对乙方施工过程中的安全防护措施进行检查和监督。(3)甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成安全防护施工。(2)乙方应采取有效措施,确保施工过程中的安全防护措施到位。(3)乙方应按合同约定,及时向甲方提供施工进度、质量等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:____________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在施工地点进行安全防护施工,确保施工过程中的安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同期满,双方无异议。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止后的相关事宜进行协商。(2)合同终止后,双方应按照合同约定办理合同解除手续。6.4终止后果合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续,并承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:指乙方完成安全防护施工所需的全部费用,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。(2)管理费:指乙方为完成本合同约定的施工任务所发生的各项管理费用。(3)利润:指乙方按照合同约定获得的合理利润。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。(2)进度款:施工过程中,甲方应按照乙方提交的工程进度报告和实际完成工程量,按月支付合同总价款的____%作为进度款。(3)竣工结算款:施工完成后,乙方应提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为竣工结算款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每月____日。(3)竣工结算款支付时间:竣工结算报告提交后____个工作日内。7.4支付章件(1)支付凭证:甲方应在支付款项时提供相应的支付凭证,包括但不限于银行转账记录、支票等。(2)发票:乙方应在收到支付款项后____个工作日内,向甲方提供相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工所需的条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未按合同约定采取安全防护措施的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行确定,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、重做等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)本合同的内容、条款及履行情况。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)对保密内容采取必要的保密措施,防止信息泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行困难的,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生,致使合同无法履行或履行困难的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场损坏,无法继续施工。(2)政府发布政策,要求暂停施工。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密的合同。(2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对高空作业安全防护施工的整体设计、施工方案及施工质量的最终决定权。(2)乙方在施工过程中,如遇特殊情况需变更施工方案,应事先征得甲方同意。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对施工过程中发现的安全隐患提出整改要求的权利。(2)乙方在施工过程中,如发现可能影响安全的因素,应及时通知甲方,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序双方对本合同的修改和补充,应书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供乙方施工所需的场地、设施等条件。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工进度、质量等相关资料。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议,讨论解决施工过程中出现的问题。(2)及时沟通,确保施工进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于高空作业安全防护施工的完整协议,具有独立性。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):法定代表人(或授权代表)签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工方):法定代表人(或授权代表)签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.高空作业安全防护施工方案2.施工现场安全管理制度3.材料清单及质量检验报告4.施工进度报告5.竣工验收报告6.保密协议7.争议解决协议8.不可抗力事件证明文件9.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。未按合同约定提供施工所需的条件,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成施工任务,认定违约。未按合同约定采取安全防护措施,认定违约。未按合同约定提交施工进度、质量等相关资料,认定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浙江海洋大学《电机学2》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 高性能纤维防护制品研发生产项目可行性研究报告写作模板-备案审批
- 中国计量大学现代科技学院《控制电机》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中央财经大学《航空自动化控制》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 小学师生读书评价制度
- 昭通职业学院《临床药理学(医学检验)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 云南现代职业技术学院《大数据思维与决策》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 企业市值管理中资本结构优化的研究
- 合规性旅游业务培训模板
- DB2201T 65.1-2024 肉牛饲养技术规范 第1部分:种牛
- 羽毛球教练劳动合同模板
- JBT 6434-2024 输油齿轮泵(正式版)
- GIS设备带电补气作业指导书
- 建筑工地春节留守人员安全技术交底
- 小学二年级除法口算1200道(81以内整除)
- 2024年新“国九条”及配套政策要点解读分析报告
- 浙教版八年级上数学易错题
- 病理活体组织检查
- 建筑施工进度管理-项目进度管理概述(施工组织)
- 新生入职纪委培训课件
- 心脏搭桥手术与心脏搭桥手术知情同意书
评论
0/150
提交评论