二零二五年轨道交通工程监理合同模板6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年轨道交通工程监理合同模板本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1国家相关法律法规1.2地方政府相关规章1.3行业标准及规范1.4需求方提供的相关资料2.合同双方基本信息2.1需求方基本信息2.2监理方基本信息2.3合同签订时间及地点3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程建设标准4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理依据4.4监理方法5.监理期限5.1监理起止时间5.2监理工期调整5.3监理延期及费用6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用组成6.3支付方式6.4付款时间及条件7.监理职责及权利7.1监理职责7.2监理权利7.3监理责任8.工程质量要求及控制8.1质量标准8.2质量控制措施8.3质量验收程序9.工程进度管理9.1进度计划9.2进度调整9.3进度控制措施10.工程变更及索赔10.1变更程序10.2索赔条件10.3索赔程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除或终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同订立依据及背景1.1国家相关法律法规《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》1.2地方政府相关规章《省轨道交通工程建设管理办法》《市轨道交通工程建设实施细则》1.3行业标准及规范《城市轨道交通工程监理规范》《城市轨道交通工程质量检验标准》1.4需求方提供的相关资料工程可行性研究报告工程设计文件工程招标文件2.合同双方基本信息2.1需求方基本信息名称：轨道交通集团有限公司地址：省市区路号法定代表人：注册资本：100亿元人民币2.2监理方基本信息名称：工程监理有限公司地址：省市区路号法定代表人：注册资本：50亿元人民币2.3合同签订时间及地点签订时间：2024年4月1日签订地点：省市区路号轨道交通集团有限公司会议室3.工程概况3.1工程名称市轨道交通1号线一期工程3.2工程地点市区、区3.3工程规模全长公里，设站座3.4工程类别城市轨道交通3.5工程建设标准符合《城市轨道交通工程监理规范》及相关国家标准4.监理范围及内容4.1监理范围施工现场的质量、进度、安全、环保、合同、信息管理等方面的监理4.2监理内容施工图纸的审核与签认施工单位的资质、人员、设备审查施工现场的质量检查与验收施工进度的控制与协调施工安全的监督与管理环保措施的落实与监督合同执行情况的监督信息管理的监督4.3监理依据国家及地方相关法律法规、规章行业标准及规范需求方提供的相关资料4.4监理方法工程现场监理内部管理制度检查、验收、报告、会议等5.监理期限5.1监理起止时间起止时间：2024年4月1日至2027年4月1日5.2监理工期调整因不可抗力等原因导致工期延误，需经双方协商一致后进行调整5.3监理延期及费用监理延期需提前通知需求方，并经双方协商一致监理延期费用由监理方承担6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额总额：人民币1000万元6.2费用组成人员费用设备费用办公费用差旅费用6.3支付方式首付款：合同签订后5个工作日内支付阶段付款：每月支付监理费用的20%期末付款：监理期限结束后的10个工作日内支付6.4付款时间及条件付款时间：每月5日前付款条件：监理工作已完成，需求方确认无误7.监理职责及权利7.1监理职责严格执行国家及地方相关法律法规、规章负责工程现场的质量、进度、安全、环保、合同、信息管理等方面的监理工作及时发现并报告工程问题参与工程验收参与争议解决7.2监理权利检查施工单位的资质、人员、设备要求施工单位提供相关资料通知施工单位整改问题参与工程验收参与争议解决8.工程质量要求及控制8.1质量标准工程质量应达到《城市轨道交通工程质量检验标准》规定的合格标准工程应满足设计文件的要求，确保结构安全、使用功能完善、外观美观8.2质量控制措施施工单位应建立完善的质量保证体系监理方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时督促整改对关键工序和隐蔽工程进行重点控制8.3质量验收程序施工单位自检合格后，报监理方进行验收监理方验收合格后，方可进行下一道工序施工工程竣工后，由监理方组织验收，形成验收报告9.工程进度管理9.1进度计划施工单位应根据合同要求，编制详细的进度计划，并报监理方审批进度计划应包括各阶段的工期、里程碑节点及关键线路9.2进度调整因不可抗力、设计变更等原因导致进度延误，需经双方协商一致后进行调整调整后的进度计划应报监理方备案9.3进度控制措施监理方应定期对施工进度进行检查，确保工程按计划进行对进度滞后部分，监理方应督促施工单位采取措施加快进度定期召开进度协调会议，解决进度控制中的问题10.工程变更及索赔10.1变更程序施工单位提出变更申请，经监理方审核后，报需求方批准变更内容涉及设计变更的，应报设计单位确认10.2索赔条件因不可抗力、设计变更等原因导致工程延误或费用增加10.3索赔程序施工单位提出索赔申请，经监理方审核后，报需求方批准索赔金额由监理方和施工单位协商确定11.合同解除及终止11.1合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约11.2合同终止条件工程竣工验收合格合同约定的其他终止条件11.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按合同约定办理结算手续未了事项由双方协商解决12.违约责任12.1违约情形未按合同约定履行监理职责未按合同约定支付监理费用严重违约行为12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或按合同约定执行13.争议解决13.1争议解决方式协商解决仲裁解决诉讼解决13.2争议解决机构省市仲裁委员会人民法院13.3争议解决程序双方协商一致，签订和解协议向仲裁委员会申请仲裁向人民法院提起诉讼14.合同生效及终止14.1合同生效条件双方签字盖章需求方支付首付款14.2合同终止条件工程竣工验收合格合同约定的其他终止条件14.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按合同约定办理结算手续未了事项由双方协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入，提供专业服务、监督、咨询或其他支持的自然人、法人或其他组织。第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入目的提高合同履行的效率和质量解决合同履行过程中出现的专业性问题为甲乙双方提供中立的意见和建议16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。第三方应具备相应的资质和能力，能够胜任合同履行过程中的相关工作。16.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同履行过程中，经甲乙双方同意后确定。17.第三方责权利17.1第三方责任第三方应按照合作协议和本合同的要求，履行其职责。第三方对因其过错导致合同履行出现的问题承担责任。17.2第三方权利第三方有权获取合同履行过程中所需的信息和数据。第三方有权根据合作协议和本合同的要求，提出意见和建议。17.3第三方义务第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。第三方应按照合作协议和本合同的要求，按时提交相关报告和文件。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分第三方对甲方负责，接受甲方的监督和管理。第三方应向甲方报告工作进展和存在的问题。18.2第三方与乙方的划分第三方对乙方负责，接受乙方的监督和管理。第三方应向乙方报告工作进展和存在的问题。18.3第三方与甲乙双方的划分第三方应保持中立，不偏袒任何一方。第三方的工作成果应同时满足甲乙双方的要求。19.第三方责任限额19.1责任限额确定第三方的责任限额应根据合作协议和本合同的要求确定。责任限额应包括直接经济损失和间接经济损失。19.2责任限额的调整在合同履行过程中，如出现特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。20.第三方介入费用的承担20.1费用承担方式第三方介入费用由甲乙双方按照合作协议和本合同的要求承担。20.2费用支付时间第三方介入费用应在第三方提供服务后，经甲乙双方确认后支付。21.第三方介入的终止21.1终止条件合同履行完毕第三方完成合同约定的任务双方协商一致终止第三方介入21.2终止后的处理第三方介入终止后，甲乙双方应按照合作协议和本合同的要求办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：提供双方的名称、地址、法定代表人、注册资本等基本信息。说明：附件一用于明确合同双方的身份和资质。2.附件二：工程概况表要求：提供工程名称、地点、规模、类别、建设标准等基本信息。说明：附件二用于明确工程的基本情况。3.附件三：监理范围及内容明细表要求：详细列出监理范围和具体内容，包括质量控制、进度管理、安全监理等。说明：附件三用于明确监理工作的具体内容和要求。4.附件四：监理期限及调整明细表要求：明确监理起止时间、工期调整条件及程序。说明：附件四用于明确监理期限及调整的相关细节。5.附件五：监理费用明细表要求：详细列出监理费用组成、支付方式、付款时间及条件。说明：附件五用于明确监理费用的相关细节。6.附件六：工程质量要求及控制措施表要求：明确工程质量标准、控制措施及验收程序。说明：附件六用于明确工程质量的相关细节。7.附件七：工程进度管理明细表要求：详细列出进度计划、调整程序及控制措施。说明：附件七用于明确工程进度的相关细节。8.附件八：工程变更及索赔明细表要求：明确变更程序、索赔条件及程序。说明：附件八用于明确工程变更及索赔的相关细节。9.附件九：合同解除及终止条件明细表要求：明确合同解除和终止的条件及程序。说明：附件九用于明确合同解除和终止的相关细节。10.附件十：违约行为及责任认定明细表要求：详细列出违约行为、责任认定标准及示例。说明：附件十用于明确违约行为及责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定履行监理职责未按合同约定支付监理费用严重违约行为（如欺诈、隐瞒重要信息等）2.责任认定标准：违约行为对合同履行的直接影响违约行为的严重程度违约行为给对方造成的损失3.违约责任认定示例：若监理方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，造成甲方经济损失，监理方应承担相应的赔偿责任。若乙方未按合同约定支付监理费用，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权暂停工程进度。若第三方因自身原因导致合同履行出现严重问题，第三方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。全文完。二零二四年轨道交通工程监理合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1工程概况2.2监理范围2.3监理期限3.监理职责3.1监理单位职责3.2建设单位职责3.3施工单位职责4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理质量控制5.1质量控制标准5.2质量控制措施5.3质量问题处理6.监理进度管理6.1进度计划6.2进度控制6.3进度调整7.技术服务7.1技术咨询服务内容7.2技术服务费用7.3技术服务期限8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理范围表13.3附件三：监理费用支付表13.4附件四：技术服务表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）建设单位：市轨道交通有限公司（2）监理单位：工程监理有限公司1.2合同双方地址（1）建设单位地址：市区路号（2）监理单位地址：市区路号1.3合同双方法定代表人（1）建设单位法定代表人：（2）监理单位法定代表人：1.4合同双方联系方式（1）建设单位联系人：联系电话：138（2）监理单位联系人：赵六联系电话：13956782.合同标的2.1工程概况（1）工程名称：市轨道交通一期工程（2）工程地点：市区（3）工程规模：全长公里，共设站2.2监理范围（1）工程质量控制（2）工程进度控制（3）工程造价控制（4）合同管理（5）信息管理2.3监理期限（1）监理开始时间：2024年1月1日（2）监理结束时间：2027年12月31日3.监理职责3.1监理单位职责（1）按照国家法律法规、工程建设标准、设计文件及施工图纸，对工程质量、进度、造价进行监督检查。（2）对施工过程中的技术问题提出意见和建议。（3）组织召开监理例会，协调各方关系。3.2建设单位职责（1）提供施工图纸、设计文件等资料。（2）协助监理单位完成监理工作，提供必要的支持和配合。（3）监督施工单位按合同要求施工。3.3施工单位职责（1）按照设计文件、施工图纸及监理要求施工。（2）及时解决施工过程中出现的问题。（3）接受监理单位的监督检查。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额：人民币万元整4.2费用支付方式（1）按季度支付，每个季度支付监理费用总额的%。（2）支付时间为每个季度一个工作日。4.3费用支付时间（1）第一季度：2024年1月1日至2024年3月31日（2）第二季度：2024年4月1日至2024年6月30日（3）第三季度：2024年7月1日至2024年9月30日（4）第四季度：2024年10月1日至2024年12月31日5.监理质量控制5.1质量控制标准（1）工程质量应符合国家现行相关标准、规范。（2）工程质量应满足设计要求。5.2质量控制措施（1）对施工过程中使用的原材料、半成品、构配件进行检验。（2）对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行验收。（3）对工程质量问题及时处理。5.3质量问题处理（1）发现质量问题时，监理单位应及时通知施工单位整改。（2）施工单位应在规定时间内整改完毕。（3）监理单位对整改情况进行复查，确保质量问题得到有效解决。6.监理进度管理6.1进度计划（1）监理单位应根据工程实际情况，制定详细的进度计划。（2）进度计划应包括各阶段的工作内容、时间节点及责任人。6.2进度控制（1）监理单位应定期对进度计划执行情况进行检查。（2）发现进度偏差时，监理单位应及时通知施工单位调整。6.3进度调整（1）施工单位应按照监理单位的要求调整进度计划。（2）监理单位应审核调整后的进度计划，确保工程按期完成。8.合同变更8.1变更条件（1）因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因，导致工程内容、工程量、工程期限等发生变化。（2）因不可抗力因素导致工程进度受到影响。8.2变更程序（1）变更前，建设单位应书面通知监理单位，并说明变更原因。（2）监理单位应在接到通知后X个工作日内，对变更内容进行审核，并提出书面意见。（3）变更内容经双方确认后，监理单位应通知施工单位进行实施。8.3变更费用（1）因变更产生的费用，由建设单位承担。（2）变更费用应包括但不限于人工、材料、机械、管理等方面的费用。9.违约责任9.1违约情形（1）监理单位未按照合同约定履行监理职责。（2）施工单位未按照设计文件、施工图纸及监理要求施工。（3）建设单位未按照合同约定支付监理费用。9.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）违约金的具体数额由双方协商确定。9.3违约赔偿（1）违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。（2）赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）双方可约定仲裁机构解决争议。（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。10.3争议解决程序（1）提出争议的一方应在争议发生后X个工作日内向对方提出书面争议通知。（2）收到争议通知后，双方应在X个工作日内指定代表进行协商。（3）协商不成，可按照约定的争议解决方式继续处理。11.合同解除11.1解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍不履行。（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.2解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）对方应在收到通知后X个工作日内予以确认。11.3解除后果（1）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题。（2）解除合同后，违约方应承担相应的违约责任。12.合同生效及终止12.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章。（2）合同经合同签订地工商行政管理部门备案。12.2合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满。（2）合同解除。12.3合同终止程序（1）合同终止前，双方应完成合同约定的各项义务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题。13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理范围表13.3附件三：监理费用支付表13.4附件四：技术服务表14.其他约定事项（1）本合同未尽事宜，由双方协商解决。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同或单独委托，参与合同相关活动，提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。（2）第三方包括但不限于监理咨询机构、检测机构、造价咨询机构、法律顾问等。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。（2）第三方介入应符合国家相关法律法规和行业规范。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应将第三方介入的需求、目的、范围、期限等书面通知对方。（2）双方应共同确定第三方介入的具体事项和责任划分。16.第三方责任16.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。（2）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，最高不超过其收取的服务费用。（3）第三方责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方违约或第三方无法预见、避免的原因导致的责任。16.2第三方责任承担（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应向受损方赔偿。（2）若第三方责任导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方可要求第三方赔偿，并有权向对方追偿。17.第三方权利17.1第三方权利保障（1）第三方在履行职责过程中，享有合法权益，甲乙双方应予以保障。（2）第三方有权根据合作协议，获取履行职责所需的必要资料和协助。17.2第三方费用支付（1）第三方费用由甲乙双方按照合作协议约定支付。（2）第三方费用包括但不限于服务费用、差旅费用、材料费用等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应服从甲方的管理，接受甲方的监督。（2）第三方对甲方负责，但不免除甲方在合同中的义务。18.2第三方与乙方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应服从乙方的管理，接受乙方的监督。（2）第三方对乙方负责，但不免除乙方在合同中的义务。18.3第三方与施工单位的划分（1）第三方在履行职责过程中，应与施工单位保持沟通，确保施工质量、进度和造价符合合同要求。（2）第三方对施工单位提出的技术要求、施工方案等，施工单位应予以执行。18.4第三方与其他相关方的划分（1）第三方在履行职责过程中，应与其他相关方（如设计单位、供应商等）保持良好沟通，确保合同履行顺利进行。（2）第三方对其他相关方的责任，由相关方自行承担。19.第三方变更19.1第三方变更条件（1）因合同履行需要，甲乙双方可协商一致，对第三方进行变更。（2）第三方变更应符合国家相关法律法规和行业规范。19.2第三方变更程序（1）甲乙双方应将第三方变更的需求、原因等书面通知对方。（2）双方应共同确定第三方变更的具体事项和责任划分。19.3第三方变更后果（1）第三方变更后，甲乙双方应按照变更后的合作协议履行合同。（2）第三方变更不影响合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表要求：详细记录工程名称、地点、规模、投资额、工期等信息。说明：该附件作为合同附件，用于明确合同标的的基本情况。2.附件二：监理范围表要求：明确监理单位的具体监理范围，包括质量控制、进度控制、造价控制等。说明：该附件作为合同附件，用于明确监理单位的责任和义务。3.附件三：监理费用支付表要求：详细列出监理费用总额、支付方式、支付时间等信息。说明：该附件作为合同附件，用于明确监理费用的支付方式和时间安排。4.附件四：技术服务表要求：详细列出技术服务内容、费用、期限等信息。说明：该附件作为合同附件，用于明确技术服务的内容和费用。5.附件五：第三方合作协议要求：详细列出第三方介入的具体事项、责任划分、费用支付等。说明：该附件作为合同附件，用于明确第三方介入的细节。6.附件六：工程质量控制标准要求：详细列出工程质量控制的标准、规范和检查方法。说明：该附件作为合同附件，用于明确工程质量控制的具体要求。7.附件七：工程进度控制计划要求：详细列出工程进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点等。说明：该附件作为合同附件，用于明确工程进度的控制要求。8.附件八：工程造价控制方案要求：详细列出工程造价控制的措施、方法、标准等。说明：该附件作为合同附件，用于明确工程造价控制的具体方案。9.附件九：合同履行过程中的通知及文件要求：记录合同履行过程中甲乙双方的通知、文件及回复等。说明：该附件作为合同附件，用于记录合同履行过程中的重要信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按照合同约定支付监理费用。监理单位未按照合同约定履行监理职责。施工单位未按照设计文件、施工图纸及监理要求施工。第三方未按照合作协议履行职责。2.违约责任认定标准：违约行为一经发生，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体数额由双方协商确定，最高不超过合同总额的%。3.违约责任示例：甲乙双方未按时支付监理费用，每逾期一日，应向监理单位支付元违约金。监理单位未按时完成监理报告，每逾期一日，应向建设单位支付元违约金。施工单位未按照设计文件施工，导致工程质量不合格，施工单位应承担修复费用，并支付建设单位元违约金。第三方未按时完成技术服务，每逾期一日，应向甲乙双方支付元违约金。全文完。二零二四年轨道交通工程监理合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设周期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理方法4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4付款时间5.合同期限5.1合同生效日期5.2合同终止日期5.3合同延期6.监理职责与义务6.1监理单位职责6.2监理人员职责6.3监理义务7.工程质量控制7.1质量标准7.2质量控制措施7.3质量验收8.工程进度控制8.1进度计划8.2进度调整8.3进度延误责任9.工程安全控制9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理单位资质证书13.3附件三：监理人员资格证书13.4附件四：监理合同附件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同生效14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：轨道交通有限公司乙方：监理咨询有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称市轨道交通一号线一期工程2.2工程地点市区、区、区2.3工程规模线路全长公里，设站座，车辆段座2.4工程类型城市轨道交通2.5工程建设周期自合同签订之日起至2026年12月31日第三条监理范围及内容3.1监理范围本合同约定的监理范围为市轨道交通一号线一期工程的施工全过程监理。3.2监理内容包括但不限于施工组织设计、施工方案、施工进度、施工质量、施工安全、环境保护、合同管理、信息管理等方面的监理工作。3.3监理标准执行国家及行业相关标准和规范。3.4监理方法采用现场检查、资料审查、现场巡查、平行检验等方法进行监理。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元整。4.2费用构成包括监理人员的工资、差旅费、办公费、设备费、资料费等。4.3支付方式监理费用分阶段支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后10个工作日内支付监理费用的30%；（2）工程开工后，每月支付监理费用的20%；（3）工程竣工验收合格后，支付监理费用的20%；（4）缺陷责任期满后，支付监理费用的15%；（5）剩余5%作为质保金，在质保期满后无遗留问题，无争议的情况下无息退还。第五条合同期限5.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同终止日期本合同期限自合同生效之日起至2026年12月31日止。5.3合同延期如因不可抗力或其他原因导致合同无法按期完成，经双方协商一致，可以延期，并签订延期合同。第六条监理职责与义务6.1监理单位职责（1）按照合同约定，对工程进行全过程监理；（2）对施工过程中出现的问题提出整改意见，督促施工单位整改；（3）对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查；（4）对施工单位的施工组织设计、施工方案等进行审查；（5）对施工过程中的合同、信息等进行管理。6.2监理人员职责（1）按照监理单位的要求，对工程进行现场检查、资料审查、现场巡查、平行检验等工作；（2）及时向监理单位报告工程进展情况；（3）对施工过程中出现的问题提出整改意见，并及时向施工单位反馈；（4）对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查；（5）对施工单位的施工组织设计、施工方案等进行审查。第七条工程质量控制7.1质量标准执行国家及行业相关标准和规范，确保工程质量达到合格标准。7.2质量控制措施（1）对施工单位的质量管理体系进行审查；（2）对施工过程中的原材料、构配件、设备等进行检验；（3）对施工过程中的工序进行验收；（4）对施工过程中的质量问题进行整改；（5）对工程质量进行评定。第八条工程进度控制8.1进度计划监理单位应根据工程实际情况，编制详细的进度计划，并提交甲方审核批准。8.2进度调整如因设计变更、材料供应、施工条件等原因导致工程进度延误，监理单位应提出调整建议，经甲方同意后，由施工单位调整进度计划。8.3进度延误责任因施工单位原因导致的进度延误，由施工单位承担相应责任；因设计变更或其他非施工单位原因导致的进度延误，监理单位应督促施工单位采取措施加快进度，并协助甲方处理相关事宜。第九条工程安全控制9.1安全责任监理单位应负责对施工现场的安全进行监督管理，确保施工安全。9.2安全措施（1）对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时通知施工单位整改；（2）对施工单位的安全管理制度、操作规程进行审查；（3）对施工现场的安全生产教育培训进行监督；（4）对施工现场的应急救援预案进行审查；（5）对施工现场的安全生产情况进行定期检查。9.3安全事故处理发生安全事故后，监理单位应立即报告甲方，并协助甲方进行调查处理。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2争议解决机构如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。10.3争议解决程序（1）提出争议方应在争议发生后10个工作日内向对方发出书面通知；（2）收到通知的一方应在收到通知后15个工作日内给予答复；（3）如双方未能在规定时间内达成一致，争议应提交至约定的仲裁机构或法院。第十一条规定了违约责任11.1违约行为（1）未按合同约定履行监理职责；（2）未按时提交监理报告；（3）泄露工程秘密；（4）违反合同约定的其他行为。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应支付违约金，违约金数额按合同约定执行；（3）如违约行为构成犯罪的，违约方应承担相应的刑事责任。第十二条规定了合同解除与终止12.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方通知后30日内仍未采取补救措施；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同期限届满，合同自行终止。12.3合同解除与终止程序（1）一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应立即停止合同约定的权利和义务；（3）合同解除或终止后，双方应进行合同履行情况的清算。第十三条规定了合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理单位资质证书13.3附件三：监理人员资格证书13.4附件四：监理合同附件第十四条规定了其他约定事项14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2合同解释14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同签署日期甲方签字盖章日期：____年____月____日乙方签字盖章日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的其他参与合同履行、提供相关服务或产品的个人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于监理咨询、设计、施工、材料供应商、检测机构、评估机构、金融机构等。第二条第三方介入条件及程序2.1介入条件（1）合同约定或双方协商一致；（2）第三方具备相应的资质和条件；（3）介入内容不违反法律法规和合同约定。2.2介入程序（1）甲方或乙方提出第三方介入需求，并说明介入原因和目的；（2）双方共同对第三方进行评估，确定其资质和条件；（3）甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务；（4）第三方介入后，甲方或乙方应将第三方相关信息通知另一方。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责（1）按照合同约定或协议内容，履行相应的职责；（2）对提供的服务或产品负责，确保其符合相关标准和要求；（3）遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。3.2第三方权利（1）要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用；（2）在履行职责过程中，有权获得必要的协助和配合；（3）根据合同约定或协议内容，享有相应的权利。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持良好沟通，积极配合甲方工作，确保工程顺利进行。4.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通，按照合同约定或协议内容，履行相应职责。4.3第三方与监理单位的关系如第三方提供监理服务，应接受监理单位的监督管理，确保监理工作质量。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义在本合同中，“责任限额”指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。5.2责任限额约定（1）第三方责任限额为人民币万元整；（2）责任限额计算方式：实际损失×责任比例；（3）责任比例根据第三方在合同中的职责和风险进行确定。第六条第三方责任免除6.1免责条件（1）不可抗力因素导致第三方无法履行合同；（2）因甲方或乙方原因导致第三方无法履行合同；（3）因法律法规、政策调整导致第三方无法履行合同。6.2免责程序第三方应在免责条件发生后，及时通知甲方或乙方，并提供相关证明材料。第七条第三方变更及退出7.1变更条件（1）合同约定或双方协商一致；（2）变更内容不违反法律法规和合同约定。7.2变更程序（1）甲方或乙方提出第三方变更需求，并说明变更原因和目的；（2）双方共同对第三方进行评估，确定其资质和条件；（3）甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务。7.3退出条件（1）合同约定或双方协商一致；（2）第三方因自身原因退出合同；（3）因法律法规、政策调整导致第三方退出合同。7.4退出程序（1）第三方提出退出合同，应提前30日书面通知甲方或乙方；（2）退出后，双方应进行合同履行情况的清算；（3）退出后，第三方应承担相应责任。第八条本合同附件8.1第三方资质证书8.2第三方协议8.3第三方责任限额证明材料8.4其他相关附件第九条合同解释与争议解决9.1合同解释本合同附件作为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。9.2争议解决如第三方介入后的合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可提交至约定的仲裁机构或法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、类型、建设周期等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程的基本情况。2.附件二：监理单位资质证书要求：提供监理单位资质证书的复印件，证明其具备监理资质。说明：本附件作为合同附件，用于证明监理单位的资质合法性。3.附件三：监理人员资格证书要求：提供监理人员资格证书的复印件，证明其具备相应专业资格。说明：本附件作为合同附件，用于证明监理人员的专业能力。4.附件四：监理合同附件要求：详细列出监理工作的具体内容、质量标准、进度要求等。说明：本附件作为合同附件，用于明确监理工作的具体要求。5.附件五：工程进度计划要求：提供工程进度计划，包括关键节点、工期安排等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程进度安排。6.附件六：工程质量标准要求：列出工程质量标准，包括材料、施工工艺、验收标准等。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程质量要求。7.附件七：工程安全管理制度要求：提供工程安全管理制度，包括安全责任、安全措施、事故处理等。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程安全管理要求。8.附件八：工程合同要求：提供工程合同，包括工程名称、地点、建设周期、合同金额等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程合同的基本内容。9.附件九：工程变更记录要求：记录工程变更情况，包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程变更情况。10.附件十：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收结果、验收意见等。说明：本附件作为合同附件，用于明确工程验收情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时提交监理报告责任认定标准：根据合同约定，每延迟一天，乙方应支付甲方违约金人民币元。示例：若乙方未在合同约定的时间内提交监理报告，则每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。2.违约行为：监理人员未按标准执行监理工作责任认定标准：根据合同约定，若监理人员未按标准执行监理工作，导致工程质量不合格，乙方应承担相应的修复费用。示例：若监理人员未按照工程质量标准进行监理，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用人民币万元。3.违约行为：工程进度延误责任认定标准：根据合同约定，若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。示例：若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方违约金人民币万元，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据合同约定，若工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若工程质量不合格，乙方应承担修复费用人民币万元，并赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为：违反安全规定导致安全事故责任认定标准：根据合同约定，若因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括赔偿甲方损失、承担相关罚款等。示例：若因乙方违反安全规定导致安全事故，乙方应承担赔偿甲方损失人民币万元，并承担相关罚款。全文完。二零二四年轨道交通工程监理合同模板3本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设内容3.监理范围3.1监理单位职责3.2监理单位权利3.3监理工作内容3.4监理工作标准3.5监理工作程序4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4费用调整机制5.工程进度管理5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整程序5.4进度验收标准6.质量管理6.1质量标准6.2质量检查制度6.3质量问题处理6.4质量验收程序7.安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全检查制度8.环境保护8.1环境保护标准8.2环境保护措施8.3环境污染处理8.4环境监测制度9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除程序9.4变更与解除后果10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准10.4违约责任追究程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构11.4争议解决期限12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：监理工作计划13.3附件三：质量验收标准13.4附件四：安全生产措施14.其他约定14.1通知送达方式14.2不可抗力条款14.3法律适用14.4合同生效条件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年轨道交通工程监理合同”。1.2合同编号本合同编号为SG20240001。1.3合同签订日期本合同签订日期为二零二四年三月一日。1.4合同有效期本合同有效期为自合同签订之日起至轨道交通工程竣工验收合格之日止。1.5合同双方基本信息甲方（建设单位）：名称：轨道交通有限公司地址：市区路号法定代表人：乙方（监理单位）：名称：工程监理有限公司地址：市区路号法定代表人：2.工程概况2.1工程名称本工程名称为“市轨道交通一号线”。2.2工程地点本工程地点位于市区，全长公里。2.3工程规模本工程规模为座车站，条线路，个换乘站。2.4工程类别本工程类别为城市轨道交通工程。2.5工程建设内容本工程建设内容包括车站、区间、隧道、轨道、信号系统、供电系统、通信系统、防灾系统等。3.监理范围3.1监理单位职责（1）对工程质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（2）对施工、设计、供货等单位的资质、能力进行审核；（3）对施工图纸、技术规范、施工方案等进行审核；（4）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；（5）对工程质量事故进行调查处理。3.2监理单位权利（1）对施工、设计、供货等单位的违规行为提出警告、暂停施工、责令整改等；（2）对工程质量事故进行调查，并提出处理意见；（3）对监理工作范围内的工程质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查。3.3监理工作内容（1）对施工、设计、供货等单位的资质、能力进行审核；（2）对施工图纸、技术规范、施工方案等进行审核；（3）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；（4）对工程质量事故进行调查处理；（5）定期向甲方汇报监理工作情况。3.4监理工作标准（1）遵守国家有关法律法规、技术规范和标准；（2）严格执行工程监理规范和程序；（3）确保监理工作的客观、公正、真实、准确。3.5监理工作程序（1）编制监理工作计划；（2）对施工、设计、供货等单位的资质、能力进行审核；（3）对施工图纸、技术规范、施工方案等进行审核；（4）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实；（5）对工程质量事故进行调查处理；（6）定期向甲方汇报监理工作情况。4.监理费用4.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币壹佰万元整。4.2费用支付方式（1）监理费用分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定；（2）监理费用支付时间为每个阶段完成后，甲方在收到乙方提交的验收报告和发票后五个工作日内支付。4.3费用支付时间（1）合同签订后，乙方提交监理大纲，甲方支付监理费用的20%；（2）监理工作开始后，每季度支付监理费用的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付监理费用的20%；（4）工程保修期满后，支付监理费用的30%。4.4费用调整机制（1）如监理工作范围、内容发生变化，双方协商调整监理费用；（2）如监理工作质量、进度、安全、环保等方面不符合合同约定，甲方有权要求乙方退还部分监理费用。8.工程进度管理5.1工程进度计划（1）乙方应根据工程特点和甲方要求，编制详细的工程进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点、资源配置等。（2）进度计划应经甲方审查批准后执行。5.2进度控制措施（1）乙方应定期对工程进度进行跟踪、检查，确保实际进度与计划进度相符。（2）如发现进度偏差，乙方应及时分析原因，提出调整措施，并报甲方批准后实施。5.3进度调整程序（1）当工程进度发生重大变化，影响整体工期时，乙方应向甲方提出书面进度调整申请。（2）甲方收到申请后，应在五个工作日内予以答复。5.4进度验收标准（1）乙方应按照合同约定的进度计划，组织工程进度验收。（2）验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。9.质量管理6.1质量标准（1）工程质量应符合国家有关标准、规范和设计文件的要求。（2）乙方应严格执行质量管理制度，确保工程质量。6.2质量检查制度（1）乙方应设立质量检查机构，负责日常质量检查工作。（2）质量检查应覆盖施工全过程，包括原材料、施工过程、隐蔽工程、分部分项工程等。6.3质量问题处理（1）乙方发现质量问题，应及时采取措施进行处理，并报告甲方。（2）甲方接到报告后，应在三个工作日内予以答复。6.4质量验收程序（1）工程完工后，乙方应组织质量验收。（2）验收合格后，乙方应向甲方提交质量验收报告。10.安全管理7.1安全生产责任制（1）乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。（2）乙方应定期对安全生产责任制进行检查、考核。7.2安全生产措施（1）乙方应采取有效措施，确保施工现场安全生产。（2）乙方应定期进行安全教育培训，提高员工安全意识。7.3安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施减少损失。（2）乙方应按规定向甲方报告安全事故情况。7.4安全检查制度（1）乙方应定期进行安全检查，发现问题及时整改。（2）安全检查记录应完整、准确。11.环境保护8.1环境保护标准（1）乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规和标准。（2）乙方应采取措施，减少施工过程中的环境污染。8.2环境保护措施（1）乙方应设置环境保护设施，对施工过程中产生的废水、废气、噪声等进行处理。（2）乙方应合理利用土地资源，减少施工对周边环境的影响。8.3环境污染处理（1）乙方应按规定处理施工过程中产生的固体废弃物。（2）乙方应采取措施，防止施工过程中对水体、土壤等环境造成污染。8.4环境监测制度（1）乙方应定期进行环境监测，确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。（2）环境监测数据应真实、准确。12.合同变更与解除9.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）经双方协商一致，且不违反法律法规。9.2合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；（2）因不可抗力导致合同无法履行。9.3变更与解除程序（1）变更或解除合同，双方应签订书面协议；（2）协议签订后，应及时通知对方。9.4变更与解除后果（1）变更或解除合同后，双方应按照协议约定处理已履行和未履行的义务；（2）变更或解除合同不影响已发生的违约责任。13.违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定，造成对方损失。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约责任的具体承担方式由双方协商确定。10.3违约赔偿标准（1）违约赔偿标准应参照实际损失和合同约定；（2）双方协商不一致时，可依法申请仲裁或提起诉讼。10.4违约责任追究程序（1）违约方应主动承担违约责任；（2）受损害方有权要求违约方承担违约责任。14.争议解决11.1争议解决方式（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应友好协商解决；（2）协商不成，可申请调解；（3）调解不成，可申请仲裁或提起诉讼。11.3争议解决机构（1）协商解决时，双方可自行选择；（2）调解解决时，双方可共同选择调解机构；（3）仲裁解决时，双方应按照仲裁规则选择仲裁机构；（4）诉讼解决时，双方应按照法律规定向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.4争议解决期限（1）争议解决期限自争议发生之日起计算；（2）争议解决期限最长不超过一年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的，因合同履行需要介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理咨询机构、检测机构、评估机构、法律顾问、保险公司等。15.2第三方介入的适用范围（1）合同履行过程中，需要对工程质量、安全、进度等进行专业评估或检测；（2）合同履行过程中，出现争议需要第三方进行调解或仲裁；（3）合同履行过程中，需要第三方提供专业咨询或法律支持；（4）合同履行过程中，需要进行保险理赔或风险评估。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择甲方和乙方均有权选择合适的第三方介入合同履行。选择第三方时，应考虑其专业能力、信誉度、独立性等因素。15.3.2第三方的授权甲方和乙方应将第三方介入的相关事项以书面形式通知对方，并授权第三方在合同约定范围内行使相应权利，履行相应义务。15.4第三方的责任15.4.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供的专业服务类型、服务内容、合同约定等因素确定。具体责任限额由甲方和乙方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.4.2责任承担第三方在执行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。责任承担方式包括但不限于退还服务费用、赔偿损失、承担违约责任等。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1职责划分第三方介入后，其职责范围应明确划分，避免与其他方的职责重叠或冲突。具体职责划分应在合同中明确。15.5.2权利划分第三方在介入合同履行过程中，享有合同约定的权利，包括但不限于知情权、咨询权、建议权、监督权等。15.5.3责任划分第三方在执行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应责任。其他方的责任划分应在合同中明确。16.第三方介入协议16.1协议内容（1）第三方的基本信息；（2）第三方介入的目的、范围和方式；（3）第三方的权利和义务；（4）第三方责任限额；（5）费用及支付方式；（6）保密条款；（7）协议生效、变更和终止条款；（8）争议解决方式。16.2协议签订第三方介入协议应由甲方、乙方和第三方共同签订，作为本合同的一部分。17.第三方介入的变更与解除17.1变更如需变更第三方介入协议，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。17.2解除第三方介入协议的解除，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确各方权利义务的终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况表要求：详细列出工程名称、地点、规模、类别、建设内容等信息。说明：此表用于概述工程的基本情况，作为合同附件之一。2.附件二：监理工作计划要求：详细列出监理工作内容、时间节点、资源配置、工作标准等。说明：此计划为乙方的工作指南，用于指导监理工作的开展。3.附件三：质量验收标准要求：详细列出工程质量验收的标准、方法、流程等。说明：此标准为质量验收的依据，确保工程质量达到规定要求。4.附件四：安全生产措施要求：详细列出安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明：此措施用于保障施工现场的安全生产。5.附件五：环境保护措施要求：详细列出环境保护方案、污染治理措施、环境监测计划等。说明：此措施用于减少施工对环境的影响。6.附件六：合同变更记录要求：详细记录合同变更的原因、内容、时间、双方签字等。说明：此记录用于追踪合同变更的历史和影响。7.附件七：违约责任承担证明要求：详细记录违约行为、损失情况、责任认定、赔偿金额等。说明：此证明用于证明违约行为及违约责任承担。8.附件八：争议解决文件要求：详细记录争议解决的过程、结果、双方签字等。说明：此文件用于证明争议已得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按时提交监理报告或验收报告；（2）乙方未按合同约定履行监理职责；（3）乙方未按合同约定进行质量检查；（4）乙方未按合同约定进行安全检查；（5）乙方泄露甲方商业秘密；（6）甲方未按合同约定支付监理费用；（7）甲方未按合同约定提供必要条件；（8）第三方在介入过程中出现重大失误。2.责任认定标准：（1）乙方违约，应根据违约行为造成甲方损失的程度，确定赔偿金额；（2）甲方违约，应根据违约行为给乙方造成损失的程度，确定赔偿金额；（3）第三方违约，应根据其介入协议中的责任限额和实际损失，确定赔偿金额。3.违约责任示例：（1）乙方未按时提交监理报告，导致甲方无法及时了解工程进展，甲方损失工期和费用，乙方应赔偿甲方损失；（2）乙方在质量检查中发现问题未及时报告，导致质量问题扩大，甲方损失修复费用，乙方应承担相应责任；（3）第三方在风险评估过程中出现重大失误，导致甲方遭受重大损失，第三方应承担全部赔偿责任。全文完。二零二四年轨道交通工程监理合同模板4本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同期限1.4工程概况2.监理范围与职责2.1监理范围2.2监理职责2.3监理权限3.工程进度与质量控制3.1工程进度要求3.2质量控制标准3.3质量检测与验收4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款进度安排5.合同变更与调整5.1变更程序5.2变更内容5.3变更价格6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3违约处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密义务的处理11.合同附件11.1附件一：工程概况11.2附件二：监理大纲11.3附件三：合同变更记录12.合同签署12.1签署主体12.2签署日期12.3签署地点13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效地点14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同份数14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息a.甲方（委托方）：（名称）b.乙方（监理方）：（名称）c.甲方地址：（地址）d.乙方地址：（地址）e.甲方联系人：（姓名）f.乙方联系人：（姓名）g.联系电话：（电话号码）1.2合同签订日期与生效日期a.合同签订日期：2024年（月）日b.合同生效日期：自合同签订之日起生效1.3合同期限a.合同期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止1.4工程概况a.工程名称：（工程名称）b.工程地点：（工程地点）c.工程规模：（工程规模）d.工程总投资：（总投资金额）2.监理范围与职责2.1监理范围a.乙方对甲方委托的轨道交通工程进行全过程监理b.监理范围包括但不限于施工、设计、材料设备采购等2.2监理职责a.乙方负责对施工过程中的质量、进度、安全、合同执行等情况进行监督检查b.乙方负责对设计变更、材料设备采购等进行审核c.乙方负责对工程质量事故进行调查处理2.3监理权限a.乙方有权对施工过程中不符合规范、标准的行为提出整改要求b.乙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查c.乙方有权对设计变更、材料设备采购等进行审核3.工程进度与质量控制3.1工程进度要求a.乙方应按照工程进度计划进行监理工作，确保工程按期完成b.乙方应定期向甲方报告工程进度情况3.2质量控制标准a.乙方应按照国家相关标准和规范进行质量控制b.乙方应定期对工程质量进行检查，确保工程质量符合要求3.3质量检测与验收a.乙方应负责对工程材料、施工过程、隐蔽工程等进行质量检测b.乙方应参与工程验收，对验收不合格的工程提出整改意见4.合同价款及支付方式4.1合同价款a.合同价款为人民币（金额）元4.2支付方式a.甲方应在合同签订后（天数）内支付合同价款的（百分比）作为预付款b.甲方应在工程进度达到合同约定节点时支付相应比例的进度款c.甲方应在工程竣工验收合格后支付剩余的合同价款4.3付款进度安排a.预付款：合同签订后（天数）内支付b.进度款：每月支付一次，具体支付比例根据工程进度确定c.验收款：工程竣工验收合格后支付5.合同变更与调整5.1变更程序a.任何一方提出合同变更，应书面通知对方b.双方协商一致后，签订书面变更协议5.2变更内容a.变更工程内容、进度、质量要求等b.变更合同价款5.3变更价格a.变更价格应按照市场行情和双方协商确定b.变更价格应不低于原合同价格6.违约责任6.1违约情形a.甲方未按合同约定支付款项b.乙方未按合同约定履行监理职责c.双方违反合同约定的其他情形6.2违约责任a.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等b.违约金金额根据违约情况确定6.3违约处理a.违约方应在接到违约通知后（天数）内采取补救措施b.若违约方未采取补救措施，守约方有权解除合同并追究违约责任8.争议解决8.1争议解决方式a.合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决b.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构a.争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决程序a.争议双方应按照法定程序提交诉讼材料b.人民法院将依法审理并作出判决9.合同解除9.1合同解除条件a.任何一方严重违约，经另一方书面通知后，未在规定期限内采取补救措施或未能补救的b.因不可抗力导致合同无法履行或继续履行已无意义的9.2合同解除程序a.解除合同的一方应书面通知对方b.合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务9.3合同解除后的处理a.双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜b.乙方应按照合同约定完成剩余监理工作10.合同终止10.1合同终止条件a.合同期限届满b.合同解除c.双方协商一致终止合同10.2合同终止程序a.双方应签订合同终止协议b.合同终止协议应明确终止日期和终止后的善后事宜10.3合同终止后的处理b.乙方应提交监理工作报告和工程验收报告11.保密条款11.1保密内容a.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密b.合同内容和相关技术资料11.2保密期限a.保密期限自合同签订之日起至合同终止后（年数）年11.3违反保密义务的处理a.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任b.受损害方有权要求赔偿损失12.合同附件12.1附件一：工程概况a.工程名称b.工程地点c.工程规模d.工程总投资12.2附件二：监理大纲a.监理范围b.监理职责c.监理程序d.监理人员配备12.3附件三：合同变更记录a.变更日期b.变更内容c.变更原因d.变更后合同条款13.合同签署13.1签署主体a.甲方法定代表人或授权代表b.乙方法定代表人或授权代表13.2签署日期a.2024年（月）日13.3签署地点a.（签署地点）14.其他约定事项14.1通知与送达a.任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址或联系人b.通知送达日期以邮戳日期或双方确认的接收日期为准14.2合同份数a.本合同一式（份数）份，甲方（份数）份，乙方（份数）份14.3合同附件清单a.本合同附件清单如下：