二零二五版古村落保护施工劳务分包服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版古村落保护施工劳务分包服务协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.服务内容3.1保护施工范围3.2施工质量要求3.3施工工艺及标准4.工程量及计量4.1工程量计算方法4.2计量单位4.3计量周期5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间6.施工进度及节点6.1施工进度计划6.2施工节点6.3进度调整及延误责任7.施工安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及责任8.施工质量管理8.1质量检验标准8.2质量控制措施8.3质量验收及整改9.施工变更及索赔9.1变更申请及审批9.2索赔申请及审批9.3变更及索赔处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止日期14.其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：X古村落保护施工有限公司1.1.2总包方名称：YYYY古村落保护工程指挥部1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：二零二四版古村落保护工程2.2项目地点2.2.1项目具体地址：省市县镇村2.3项目规模2.3.1项目占地面积：10000平方米2.4项目工期2.4.1项目开工日期：2024年4月1日2.4.2项目竣工日期：2025年3月31日3.服务内容3.1保护施工范围3.1.1古村落内的古建筑、古民居、古巷道等保护性修复3.1.2古村落周边环境整治3.1.3古村落基础设施改造3.2施工质量要求3.2.1严格按照国家相关标准及设计要求进行施工3.2.2确保工程质量符合合同约定及设计要求3.3施工工艺及标准3.3.1采用传统工艺与现代技术相结合的方式进行施工3.3.2施工过程中必须遵守相关安全操作规程4.工程量及计量4.1工程量计算方法4.1.1按照国家及行业相关标准进行计算4.2计量单位4.2.1以平方米、立方米、米等为单位4.3计量周期4.3.1每月计量一次5.工程款支付5.1工程款支付方式5.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%5.2工程款支付比例5.2.1按工程进度分阶段支付，每完成一定比例的工程量后支付相应比例的工程款5.3工程款支付时间5.3.1每月10日前支付上一个月完成的工程款6.施工进度及节点6.1施工进度计划6.1.1制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工内容和时间节点6.2施工节点6.2.1施工过程中设置关键节点，确保工程按计划进行6.3进度调整及延误责任6.3.1因不可抗力等原因导致进度延误，经双方协商后可调整进度计划6.3.2因分包方原因导致进度延误，分包方承担相应责任8.施工安全管理8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.1.2总包方对分包方的安全管理负有监督责任。8.2安全生产措施8.2.1分包方必须制定安全生产措施，包括但不限于安全操作规程、应急预案等。8.2.2分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.3事故处理及责任8.3.1发生安全事故，分包方应立即采取应急措施，并立即通知总包方。8.3.2事故责任按相关法律法规和合同约定认定。9.施工质量管理9.1质量检验标准9.1.1施工过程中，分包方应严格按照国家及行业标准进行自检和互检。9.2质量控制措施9.2.1分包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。9.2.2总包方有权对分包方的施工质量进行监督检查。9.3质量验收及整改9.3.1工程完成后，分包方应组织自验，并将验收结果报总包方。9.3.2总包方对工程进行验收，不合格部分分包方应立即整改。10.施工变更及索赔10.1变更申请及审批10.1.1需要变更工程内容、工期或费用时，分包方应提前向总包方提出变更申请。10.2索赔申请及审批10.2.1发生不可抗力等因素导致工程损失，分包方可向总包方提出索赔申请。10.3变更及索赔处理10.3.1总包方收到变更或索赔申请后，应在7个工作日内予以答复。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程完成且验收合格。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除及终止程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事宜。11.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.2争议解决程序12.2.1协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点12.3.1合同签订地人民法院。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成且验收合格。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同生效及终止日期13.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3.2合同终止日期以实际工程完成之日为准。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2不可抗力条款14.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单等。14.4合同份数14.4.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险机构、融资机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同约定的范围内提供专业服务，对所提供服务的质量、效率负责。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方之间为独立合同关系，第三方不参与甲乙双方之间的合同权利和义务。15.6第三方介入程序15.6.1甲乙双方协商一致后，邀请第三方介入并提供相应服务。15.7第三方介入费用15.7.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。16.2责任承担16.2.1第三方责任限额内，由第三方承担相应责任。16.2.2超出责任限额部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。17.第三方变更17.1第三方变更17.1.1如需更换第三方，甲乙双方应书面通知对方，并签订新的合作协议。17.2更换第三方程序17.2.1更换第三方需经甲乙双方书面同意，并重新签订合作协议。18.第三方保密18.1第三方保密18.1.1第三方对甲乙双方提供的信息负有保密义务。18.2保密期限18.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。19.第三方退出19.1第三方退出19.1.1第三方在合同约定的服务期限届满后，应退出合同执行。19.2退出程序19.2.1第三方退出需提前30日通知甲乙双方。20.第三方服务监督20.1第三方服务监督20.1.1甲乙双方有权对第三方提供的服务进行监督。20.2监督方式20.2.1甲乙双方可派员对第三方服务进行现场检查。21.第三方争议解决21.1第三方争议解决21.1.1第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过协商解决。21.2争议解决方式21.2.1协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入费用支付22.1第三方介入费用支付22.1.1第三方介入费用按协议约定支付。22.2支付方式22.2.1第三方介入费用可按月支付，也可按项目进度支付。23.第三方责任保险23.1第三方责任保险23.1.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其服务过程中的风险。23.2保险金额23.2.1保险金额由双方在合作协议中约定。24.第三方资质要求24.1第三方资质要求24.1.1第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同约定的服务。24.2资质审查24.2.1甲乙双方对第三方的资质进行审查，确保其符合要求。25.第三方介入期限25.1第三方介入期限25.1.1第三方介入期限由双方在合作协议中约定。25.2期限变更25.2.1如需延长第三方介入期限，甲乙双方应协商一致并书面确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸1.1详细要求：提供符合国家及行业标准的设计图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等图纸。1.2说明：图纸应清晰、完整，标注必要的尺寸、材料、施工工艺等信息。2.工程量清单2.1详细要求：详细列出工程量，包括分部分项工程、材料、设备等。2.2说明：清单应与设计图纸相符，便于计算工程款。3.施工组织设计3.1详细要求：包括施工方案、进度计划、安全措施、质量保证措施等。3.2说明：组织设计应科学合理，确保工程顺利进行。4.安全生产措施4.1详细要求：包括安全操作规程、应急预案、安全培训等。4.2说明：措施应符合国家及行业标准，确保施工安全。5.质量检验报告5.1详细要求：包括材料检验、过程检验、隐蔽工程检验等报告。5.2说明：报告应真实、准确，反映工程质量状况。6.工程验收报告6.1详细要求：包括自验、预验、终验等报告。6.2说明：报告应详细记录验收过程和结果。7.施工变更单7.1详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用等。7.2说明：变更单应经甲乙双方签字确认。8.付款凭证8.1详细要求：包括银行转账凭证、支票等。8.2说明：凭证应真实、有效，便于核对工程款支付情况。9.争议解决协议9.1详细要求：包括争议解决方式、地点、期限等。9.2说明：协议应明确争议解决的具体流程。10.保密协议10.1详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。10.2说明：协议应确保双方信息的安全。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程。1.1责任认定：分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿工期延误损失、支付违约金等。1.2示例：若分包方未在约定工期内完成工程，应赔偿总包方因工期延误造成的损失。2.违约行为：分包方施工质量不符合合同约定。2.1责任认定：分包方应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。2.2示例：若分包方施工的某部分工程质量不合格，应返工至合格，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：分包方未按合同约定支付工程款。3.1责任认定：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.2示例：若分包方未按时支付工程款，应支付违约金，并赔偿由此造成的损失。4.违约行为：第三方服务不符合合同约定。4.1责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.2示例：若第三方提供的检测服务结果不准确，应赔偿由此造成的损失。5.违约行为：甲乙双方未按合同约定履行义务。5.1责任认定：甲乙双方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2示例：若甲乙双方未按时提供施工图纸，应支付违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四版古村落保护施工劳务分包服务协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议双方基本信息1.4协议生效条件二、项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质三、协议主体3.1分包方3.2总包方3.3监理方四、施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工质量要求五、施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3施工进度调整六、工程量及计价6.1工程量计算方法6.2计价方式6.3材料价格及设备租赁费用七、施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工人员配备7.3施工现场管理7.4施工安全措施八、技术标准与规范8.1技术标准8.2施工规范8.3质量检测标准九、付款方式及期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件十、违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3监理方违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构十二、协议解除与终止12.1协议解除条件12.2协议终止条件十三、其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3协议附件十四、协议生效与终止14.1协议生效条件14.2协议终止条件合同编号_________一、协议概述1.1协议名称：二零二四版古村落保护施工劳务分包服务协议1.2协议签订日期：2024年X月X日1.3协议双方基本信息：1.3.1分包方：1.3.1.1名称：1.3.1.2法定代表人：1.3.1.3注册地址：1.3.1.4联系电话：1.3.2总包方：1.3.2.1名称：1.3.2.2法定代表人：1.3.2.3注册地址：1.3.2.4联系电话：1.3.3监理方：1.3.3.1名称：1.3.3.2法定代表人：1.3.3.3注册地址：1.3.3.4联系电话：1.4协议生效条件：双方签字盖章后生效。二、项目背景2.1项目名称：古村落保护施工项目2.2项目地点：省市县镇村2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目性质：古村落保护与修复工程三、协议主体3.1分包方：负责古村落保护施工劳务分包服务3.2总包方：负责古村落保护施工项目的整体管理与协调3.3监理方：负责对古村落保护施工项目进行监督与管理四、施工范围及内容4.1施工范围：包括古村落内的房屋修缮、基础设施建设、环境整治等4.2施工内容：4.2.1房屋修缮：包括结构加固、墙面修复、门窗更换等4.2.2基础设施建设：包括道路修复、排水系统改造、供电线路改造等4.2.3环境整治：包括绿化、美化、亮化等4.3施工质量要求：符合国家相关质量标准和规范五、施工进度安排5.1施工阶段划分：分为施工准备阶段、主体施工阶段、验收阶段5.2各阶段施工时间安排：5.2.1施工准备阶段：X个月5.2.2主体施工阶段：X个月5.2.3验收阶段：X个月5.3施工进度调整：如因客观原因导致施工进度延误，双方应协商解决六、工程量及计价6.1工程量计算方法：按国家现行建筑工程预算定额计算6.2计价方式：采用固定总价合同方式6.3材料价格及设备租赁费用：按市场价计算，并在合同中明确七、施工组织与管理7.1施工组织机构：设立项目经理部，负责施工组织与管理7.2施工人员配备：根据工程量及施工进度要求配备相应施工人员7.3施工现场管理：确保施工现场安全、文明施工，并遵守相关法律法规7.4施工安全措施：制定安全施工方案，落实安全责任，确保施工安全八、技术标准与规范8.1技术标准：按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准、古村落保护相关规范和行业标准执行。8.2施工规范：施工过程中必须遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》、《古村落保护施工及验收规范》等。8.3质量检测标准：按照国家及行业标准进行质量检测，确保工程质量符合要求。九、付款方式及期限9.1付款方式：分阶段支付，按工程进度及实际完成情况支付。9.2付款期限：9.2.1预付款：合同签订后X日内支付总额的X%。9.2.2进度款：每个施工阶段完成后X日内支付该阶段工程款的X%。9.2.3验收款：工程验收合格后X日内支付剩余工程款的X%。9.3付款条件：支付条件以工程进度及质量验收合格为前提。十、违约责任10.1分包方违约责任：10.1.1未按合同约定完成工程量或质量不达标，承担相应赔偿责任。10.1.2迟期交付工程，每延迟一日，支付日进度款X%的违约金。10.2总包方违约责任：10.2.1未按合同约定支付工程款，承担相应滞纳金。10.2.2未履行协调管理职责，导致分包方损失，承担相应赔偿责任。10.3监理方违约责任：10.3.1未按合同约定履行监理职责，承担相应违约责任。十一、争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：省市仲裁委员会。十二、协议解除与终止12.1协议解除条件：12.1.1双方协商一致解除协议。12.1.2因不可抗力导致协议无法履行。12.2协议终止条件：12.2.1工程验收合格，协议终止。12.2.2因一方违约，另一方依法解除协议。十三、其他约定13.1保密条款：双方对本协议内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款：因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致协议无法履行时，双方互不承担责任。十四、协议生效与终止14.1协议生效条件：双方签字盖章后生效。14.2协议终止条件：按照协议约定或双方协商一致终止。_________________________（分包方签字）（签字日期）_________________________（总包方签字）（签字日期）_________________________（监理方签字）（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：甲方作为项目主导方，对项目整体规划、设计变更、进度安排等拥有最终决定权。1.2设计变更管理说明：如因设计变更导致工程量增加或减少，甲方应提前通知乙方，并按照变更后的工程量和计价方式调整合同价格。1.3工程进度管理说明：甲方应制定详细的工程进度计划，并定期召开进度协调会议，确保施工进度符合合同要求。1.4质量控制权说明：甲方有权对施工过程中的质量进行监督，如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求。1.5材料采购权说明：甲方负责材料的采购，乙方应按照甲方指定的材料品牌、规格和质量要求进行施工。1.6争议解决优先权说明：在争议解决过程中，甲方拥有优先提出解决方案的权利，如乙方不同意，双方应协商解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：乙方作为施工方，对施工方案、施工方法、施工组织等拥有主导权。2.2施工方案审核说明：乙方应向甲方提交施工方案，甲方应在X日内进行审核，如审核通过，乙方方可按照方案施工。2.3施工进度自主权说明：乙方有权根据自身施工能力和资源情况进行施工进度安排，但应确保整体工程进度符合合同要求。2.4材料选择权说明：乙方有权选择符合质量要求的材料，但需提前向甲方报备，并经甲方确认后方可使用。2.5争议解决主导权说明：在争议解决过程中，乙方有权提出解决方案，甲方应在X日内予以回复，如双方无法达成一致，应提交仲裁委员会仲裁。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责说明：中介机构负责协调甲方、乙方及监理方之间的关系，确保项目顺利进行。3.2中介机构费用说明：中介机构的服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准由双方协商确定。3.3中介机构监督权说明：中介机构有权对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全生产。3.4中介机构协调权说明：中介机构有权协调解决甲方、乙方及监理方之间的争议，确保项目顺利实施。3.5中介机构保密义务说明：中介机构对项目信息负有保密义务，未经甲方、乙方或监理方同意，不得向任何第三方泄露。3.6中介机构责任说明：中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致项目延误或损失，应承担相应责任。3.7中介机构变更说明：如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。_________________________（分包方签字）（签字日期）_________________________（总包方签字）（签字日期）_________________________（中介机构签字）（签字日期）_________________________（监理方签字）（签字日期）附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包方营业执照副本2.总包方营业执照副本3.监理方营业执照副本4.施工方案5.材料采购清单6.施工进度计划7.质量检测报告8.争议解决协议9.中介机构资质证明10.其他双方认为需要作为附件的材料二、违约行为及认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程量或质量不达标。认定：经甲方或监理方验收，发现工程质量不符合国家及行业标准。2.违约行为：分包方未按合同约定时间完成工程。认定：经甲方或监理方核实，发现工程进度滞后于合同约定时间。3.违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。认定：经乙方核实，发现总包方未在合同约定时间内支付工程款。4.违约行为：中介机构未履行协调职责。认定：经甲方、乙方或监理方提出，中介机构未能有效协调各方关系。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁委员会：依法设立，负责仲裁合同纠纷的机构。4.滞纳金：因一方未按合同约定履行义务，另一方要求支付的一种违约金。5.保密义务：双方在合同履行过程中对项目信息负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到材料供应不足。解决办法：及时与供应商沟通，确保材料及时到位，必要时可调整施工计划。2.问题：施工过程中发现设计变更。解决办法：立即通知甲方，并按照变更后的设计进行施工，同时更新施工方案。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即停止施工，进行事故调查，采取整改措施，防止类似事故再次发生。五、所有应用场景：1.古村落保护施工项目2.古建筑修缮工程3.历史文化遗址保护工程4.传统村落改造项目5.文物保护工程全文完。二零二四版古村落保护施工劳务分包服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国古村落保护工作的重要性和紧迫性，甲方为了加强对古村落保护工程的实施和管理，根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规，特制定本协议。本协议旨在明确甲方与乙方在古村落保护施工劳务分包服务过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现古村落保护与发展的目标。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本协议中所涉及的古村落保护施工劳务分包服务，是指乙方按照甲方要求，对古村落保护工程进行劳务分包，包括但不限于施工、监理、验收等环节。3.2关键词解释（1）古村落：指具有历史、文化、艺术、科学价值，具有代表性的乡村聚落。（2）保护施工：指对古村落进行维修、加固、改造等施工活动。（3）劳务分包：指乙方将古村落保护施工中的部分劳务工作，按照合同约定分包给具有相应资质的分包单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成古村落保护施工劳务分包服务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和进度。（3）甲方有权要求乙方提供相关资质证明、施工方案、施工图纸等资料。（4）甲方应按照合同约定支付乙方劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定，接受甲方委托，对古村落保护施工劳务进行分包。（2）乙方应按照甲方要求，选择具有相应资质的分包单位，确保分包单位具备完成古村落保护施工劳务的能力。（3）乙方应按照合同约定，对分包单位进行监督管理，确保分包单位按照合同要求施工。（4）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成古村落保护施工劳务分包服务。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年。5.2合同履行地点古村落保护施工劳务分包服务地点为：_________5.3合同履行方式（1）乙方应按照甲方要求，选择具有相应资质的分包单位，签订分包合同。（2）乙方应按照合同约定，对分包单位进行监督管理，确保分包单位按照合同要求施工。（3）甲方应按照合同约定，对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同履行期满，甲方与乙方协商一致，终止本协议。（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，终止本协议。（3）一方违反合同约定，致使合同无法履行，另一方有权解除合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应就终止合同的事宜进行协商。（2）终止合同后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定，将工程现场清理完毕。（2）合同终止后，甲方应按照约定，支付乙方已完成的劳务分包费用。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务分包费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。（2）质保金：为确保工程质量，乙方需按合同约定缴纳一定比例的质保金。（3）其他费用：如因特殊情况发生的额外费用，经双方协商一致后，可纳入费用构成。7.2支付方式（1）劳务分包费用：甲方应按合同约定，分阶段支付劳务分包费用。（2）质保金：乙方在工程竣工后，经甲方验收合格，无质量问题的，甲方应在规定时间内退还乙方质保金。7.3支付时间（1）劳务分包费用：甲方应在乙方提交相关凭证后，____个工作日内支付。（2）质保金：在工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内退还乙方质保金。7.4支付条款（1）甲方支付劳务分包费用时，应按照合同约定的支付比例和金额进行支付。（2）乙方应向甲方提供支付凭证，包括但不限于发票、收据等。（3）双方应按照国家相关税收政策，依法纳税。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付劳务分包费用，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工场地、设备等，导致工程延误，应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成古村落保护施工劳务分包服务，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方未按合同约定缴纳质保金，应向甲方支付____%的违约金。（3）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本协议约定的违约金比例，向守约方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，违约方还应赔偿守约方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容（1）甲方商业秘密：包括但不限于技术资料、设计图纸、工艺流程、经营策略等。（2）乙方商业秘密：包括但不限于施工技术、管理经验、客户信息等。9.2保密期限本协议签订之日起，双方对本协议涉及的保密内容承担保密义务，保密期限至古村落保护施工劳务分包服务结束之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得以任何形式泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法规变更等。（3）社会异常事件：如罢工、骚乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力发生，导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，合同可部分或全部终止。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政府政策调整、法规变更。（3）罢工、骚乱、恐怖袭击等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或申请仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格不得转让。（2）合同约定的权利和义务不得转让。（3）合同约定的保密条款不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对古村落保护施工劳务分包服务的最终验收权。（2）甲方保留对乙方施工过程中出现的问题进行指导和纠正的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，甲方保留对乙方施工方案的审查权。（2）在合同履行期间，甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对本协议的修改或补充，必须以书面形式进行。（2）修改或补充的书面文件经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充的书面文件与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保古村落保护施工劳务分包服务的顺利进行。（2）双方应就施工过程中出现的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。（2）双方应按照合同约定，及时提供相关信息和资料。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于古村落保护施工劳务分包服务的完整协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条款任何一方未经对方同意，不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.古村落保护施工劳务分包服务协议2.分包单位资质证明3.施工图纸及设计文件4.施工组织设计及施工方案5.材料采购清单及质量证明6.施工进度计划表7.质量验收报告8.费用支付凭证9.保密协议10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定支付劳务分包费用。未按合同约定提供施工场地、设备等。未按合同约定进行验收。（2）乙方违约：未按合同约定完成古村落保护施工劳务分包服务。未按合同约定缴纳质保金。违反保密条款，泄露甲方商业秘密。2.违约行为的认定：（1）甲方违约的认定：甲方未按合同约定履行义务，经乙方催告后仍未履行，视为违约。（2）乙方违约的认定：乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后仍未履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服