大桥建设项目总承包协议

大桥建设项目总承包协议合同编号：__________（一）名称：__________地址：__________代表人：__________（二）名称：__________地址：__________代表人：__________鉴于：（1）业主为大桥建设项目的业主，拟委托承包商承担大桥建设项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收等工作；（2）承包商愿意承担前述工作，并同意按照本合同的约定完成项目；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条项目范围与内容1.1本项目的范围与内容如下：（1）设计：根据业主的要求，完成大桥建设项目的设计工作，包括但不限于工程方案设计、施工图设计、施工组织设计等；（2）采购：根据项目需求，负责大桥建设项目所需材料、设备、工具等的采购工作；（3）施工：按照设计文件和施工组织设计，承担大桥建设项目的施工工作，并保证施工质量、安全、进度等满足业主的要求；（4）试运行：在项目完成后，负责大桥建设项目的试运行工作，确保项目顺利投入使用；（5）竣工验收：在试运行合格后，负责大桥建设项目的竣工验收工作，办理相关手续，交付业主使用。1.2承包商应按照本合同约定的时间节点、质量标准、安全标准等完成项目。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为：__________元（大写：__________________________元整）。2.2业主应按照本合同约定的时间节点支付合同价款。支付方式为：__________。2.3承包商应提供合法的发票，按照税收法律法规的规定缴纳税费。第三条工期3.1承包商应在本合同约定的工期内完成项目。工期自：__________至：__________。3.2如因承包商原因导致工期延误，承包商应按照业主的要求支付违约金，违约金的标准为：__________元/天。第四条质量与验收4.1承包商应按照设计文件、施工组织设计、国家标准等要求，保证项目的质量。4.2项目完成后，承包商应组织业主、设计单位、施工单位等进行验收。验收合格的，业主支付合同价款；验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条安全与环保5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。5.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保施工过程中的环境保护。第六条保密6.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方的书面同意，不得向第三方披露。6.2上述保密义务在本合同终止后仍应继续履行。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2违约金的计算方式为：__________元/天。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。业主（盖章）：__________代表人：__________日期：__________承包商（盖章）：__________代表人：__________日期：__________一、附件列表：1.大桥建设项目设计文件2.大桥建设项目施工组织设计3.大桥建设项目所需材料、设备、工具清单4.承包商资质证明文件5.业主授权书6.保密协议7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.合同价款支付凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照本合同约定的时间节点完成项目。2.质量不符合约定：承包商未按照设计文件、施工组织设计、国家标准等要求保证项目质量。3.安全违规：承包商未严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定进行施工现场安全管理。4.环保不符合要求：承包商未采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。5.合同保密义务违反：双方未对本合同内容和签订过程予以保密。三、法律名词及解释：1.总承包协议：指业主与承包商之间就大桥建设项目的设计、采购、施工、试运行、竣工验收等工作达成的一致协议。2.工期：指承包商完成项目的时间节点，自合同约定的开始日期至结束日期。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.验收合格：指项目经过业主、设计单位、施工单位等共同验收，符合合同约定的质量、安全等标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保各项工作的顺利进行，遇到不可抗力因素及时与业主沟通，制定延期方案。2.质量问题：加强质量监管，严格按照设计文件和施工组织设计进行施工，发现问题及时整改。3.安全事故：建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全培训和监管，发生事故及时处理并报告业主。4.环保问题：制定完善的环保措施方案，加强施工过程中的环保监管，确保环保要求得到满足。5.保密义务违反：签订保密协议，明确双方的保密义务，加强合同信息的保密管理。五、所有应用场景：1.适用于大桥建设项目的实施，包括设计、采购、施工、试运行、竣工验收等环节。2.适用于双方在项目实施过程中的权利义