




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑业主款项支付授权书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1建筑业主2.2施工单位3.合同标的3.1建筑项目概况3.2支付款项范围4.支付款项安排4.1预付款项4.2进度付款4.3结算付款4.4验收付款5.支付款项条件5.1预付款项条件5.2进度付款条件5.3结算付款条件5.4验收付款条件6.付款方式6.1银行转账6.2支票6.3其他付款方式7.付款时间7.1预付款项付款时间7.2进度付款时间7.3结算付款时间7.4验收付款时间8.付款流程8.1付款申请8.2付款审批8.3付款执行8.4付款确认9.付款变更9.1付款变更申请9.2付款变更审批9.3付款变更执行10.违约责任10.1延期付款违约责任10.2未按时付款违约责任10.3付款错误违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:付款计划表13.2附件二:付款审批流程14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用与争议解决14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“建筑业主”是指在本合同中承担建筑项目投资建设的主体。1.1.2“施工单位”是指在本合同中承担建筑项目施工任务的主体。1.1.3“合同标的”是指建筑业主委托施工单位建设的具体建筑项目。1.1.4“预付款项”是指在合同签订后,施工单位按照合同约定提前收取的款项。1.1.5“进度付款”是指在建筑项目施工过程中,根据实际完成进度支付给施工单位的款项。1.1.6“结算付款”是指在建筑项目施工完成后,施工单位提交结算资料后,建筑业主支付给施工单位的款项。1.1.7“验收付款”是指在建筑项目通过验收后,建筑业主支付给施工单位的款项。第二条合同双方2.1建筑业主2.1.1建筑业主全称:______________________2.1.2建筑业主法定代表人:______________________2.1.3建筑业主注册地址:______________________2.1.4建筑业主联系方式:电话______________________,邮箱______________________2.2施工单位2.2.1施工单位全称:______________________2.2.2施工单位法定代表人:______________________2.2.3施工单位注册地址:______________________2.2.4施工单位联系方式:电话______________________,邮箱______________________第三条合同标的3.1建筑项目概况3.1.1项目名称:______________________3.1.2项目地点:______________________3.1.3项目规模:______________________3.1.4项目工期:______________________3.2支付款项范围3.2.1预付款项:合同总价款的10%3.2.2进度付款:按实际完成进度分段支付,每次支付比例根据实际完成情况确定。3.2.3结算付款:按合同约定结算,结算金额为合同总价款减去预付款项和进度付款。3.2.4验收付款:验收合格后,支付结算付款的剩余部分。第四条支付款项安排4.1预付款项4.1.1预付款项支付时间:合同签订后5个工作日内。4.1.2预付款项支付金额:合同总价款的10%。4.2进度付款4.2.1进度付款支付时间:每月末前5个工作日内。4.2.2进度付款支付比例:根据实际完成进度确定。4.3结算付款4.3.1结算付款支付时间:施工单位提交结算资料后30个工作日内。4.3.2结算付款支付金额:合同总价款减去预付款项和进度付款。4.4验收付款4.4.1验收付款支付时间:验收合格后30个工作日内。4.4.2验收付款支付金额:结算付款的剩余部分。第五条支付款项条件5.1预付款项条件5.1.1建筑业主在合同签订后5个工作日内向施工单位支付预付款项。5.1.2施工单位在收到预付款项后,应按照合同约定进行施工。5.2进度付款条件5.2.1建筑业主在每月末前5个工作日内向施工单位支付进度付款。5.2.2施工单位应按照合同约定完成相应进度的工作。5.3结算付款条件5.3.1施工单位在提交结算资料后30个工作日内,建筑业主应支付结算付款。5.3.2施工单位提交的结算资料应真实、完整、准确。5.4验收付款条件5.4.1建筑业主在验收合格后30个工作日内支付验收付款。5.4.2验收合格的标准按照合同约定执行。第八条付款方式8.1银行转账8.1.1付款方应将款项直接转入收款方的指定银行账户。8.1.2收款方银行账户信息如下:银行名称:______________________银行账号:______________________开户行:______________________8.2支票8.2.1付款方应开具支票支付款项。8.2.2支票抬头:______________________8.2.3支票金额:与合同约定的付款金额一致。8.2.4支票付款期限:自开具之日起10个工作日内。8.3其他付款方式8.3.1双方同意的其他付款方式,应提前协商一致并明确具体操作流程。第九条付款时间9.1预付款项付款时间9.1.1预付款项应在合同签订后5个工作日内支付。9.2进度付款时间9.2.1进度付款应在每个付款周期结束时支付。9.3结算付款时间9.3.1结算付款应在施工单位提交结算资料后30个工作日内支付。9.4验收付款时间9.4.1验收付款应在建筑项目验收合格后30个工作日内支付。第十条付款流程10.1付款申请10.1.1施工单位根据合同约定,向建筑业主提交付款申请。10.2付款审批10.2.1建筑业主在收到付款申请后,应在3个工作日内进行审批。10.3付款执行10.3.1建筑业主在审批通过后,应在5个工作日内执行付款。10.4付款确认10.4.1施工单位在收到款项后,应在3个工作日内向建筑业主确认收到款项。第十一条付款变更11.1付款变更申请11.1.1若因特殊原因需要变更付款安排,双方应提前协商一致,并书面提出付款变更申请。11.2付款变更审批11.2.1付款变更申请经双方审批通过后,方可执行。11.3付款变更执行11.3.1付款变更执行按照变更后的协议进行。第十二条违约责任12.1延期付款违约责任12.1.1若建筑业主未按约定时间付款,应向施工单位支付违约金,违约金比例为每日万分之五。12.2未按时付款违约责任12.2.1若建筑业主未按约定时间支付进度付款、结算付款或验收付款,应向施工单位支付违约金,违约金比例同上。12.3付款错误违约责任12.3.1若建筑业主因付款错误导致施工单位遭受损失,应承担相应的赔偿责任。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。13.2争议解决程序13.2.1若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字或盖章后,本合同即生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的全部条款履行完毕。14.2.2双方协商一致解除合同。14.2.3因不可抗力导致合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供专业服务的独立主体。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、保险公司、法律顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2保证合同条款的准确执行。15.2.3为合同双方提供专业支持和咨询服务。16.第三方介入方式16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入应在合同约定的范围内进行。16.3第三方介入的具体方式和内容,由甲乙双方与第三方另行签订协议。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和委托协议,独立开展相关工作。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。17.2第三方义务17.2.1第三方应严格按照合同约定和委托协议履行职责。17.2.2第三方应确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3第三方责任17.3.1第三方因其工作失误或故意行为导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额由甲乙双方在委托协议中约定,但不得超过合同总价款的10%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供独立的专业意见和报告,甲方有权根据第三方意见进行决策。19.1.2第三方的工作成果应提交给甲方审核,甲方有权要求第三方进行必要的修改。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供独立的专业意见和报告,乙方有权根据第三方意见进行施工或执行合同。19.2.2第三方的工作成果应提交给乙方审核,乙方有权要求第三方进行必要的修改。20.第三方介入后的合同履行20.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同约定的各项义务。20.2甲乙双方应保证第三方在介入过程中的合法权益。20.3第三方介入不应影响甲乙双方的合同主体地位和合同关系。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。21.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入完成后,甲乙双方应根据合同约定继续履行合同。22.2若因第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同。23.第三方介入后的合同变更23.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:付款计划表详细要求:付款计划表应详细列明预付款项、进度付款、结算付款和验收付款的具体金额、支付时间及支付条件。附件说明:此附件作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.附件二:付款审批流程详细要求:付款审批流程应明确付款申请、审批、执行和确认的具体步骤和责任主体。附件说明:此附件作为合同附件,用于规范甲乙双方的付款行为。3.附件三:第三方委托协议详细要求:第三方委托协议应明确第三方的工作内容、权利义务、责任限额、保密条款等。附件说明:此附件作为合同附件,用于规范第三方在合同履行过程中的行为。4.附件四:争议解决协议详细要求:争议解决协议应明确争议解决的方式、程序和适用法律。附件说明:此附件作为合同附件,用于指导甲乙双方在发生争议时的解决途径。5.附件五:合同变更协议详细要求:合同变更协议应明确变更的内容、原因、生效时间和双方的权利义务。附件说明:此附件作为合同附件,用于规范甲乙双方在合同履行过程中的变更行为。6.附件六:不可抗力事件证明详细要求:不可抗力事件证明应明确事件的发生时间、地点、影响范围和持续时间。附件说明:此附件作为合同附件,用于证明合同无法履行或部分履行是由于不可抗力原因。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按约定时间付款。1.2施工单位未按合同约定完成施工任务。1.3建筑业主未按合同约定提供施工条件。1.4第三方未按委托协议履行职责。1.5任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约金,违约金比例为每日万分之五。2.2违约方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.3违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。2.4违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用。3.违约责任示例说明:3.1甲乙双方约定,施工单位应在2024年3月31日前完成施工任务。但施工单位实际完成时间为2024年4月10日。3.2违约方:施工单位3.3违约责任:施工单位应向建筑业主支付违约金,违约金计算公式为(合同总价款×万分之五)×(实际工期延误天数)。全文完。2024年建筑业主款项支付授权书1本合同目录一览1.1合同签订依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效条件1.5付款方式及金额1.6付款期限及条件1.7付款方式变更1.8付款凭证及审核1.9付款争议解决1.10付款变更通知1.11付款延迟责任1.12合同解除及终止1.13合同解除后的款项处理1.14合同争议解决方式第一部分:合同如下:1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以及双方达成的协议,共同签订。1.2合同双方基本信息1.2.1甲方(业主):[甲方全称],住所地:[甲方住所],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。1.2.2乙方(承包方):[乙方全称],住所地:[乙方住所],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。1.3合同签订日期本合同签订日期为:[签订日期]。1.4合同生效条件1.4.1双方签订本合同后,自合同双方签字(或盖章)之日起生效。1.4.2甲方应在合同签订后五个工作日内向乙方支付合同首付款的[百分比]。1.5付款方式及金额1.5.1付款方式:本合同款项支付采用银行转账方式。1.5.2付款金额:本合同总金额为人民币[金额]元。1.6付款期限及条件(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付合同首付款的[百分比];(2)工程进度达到[进度比例]时,甲方支付进度款的[百分比];(3)工程竣工验收合格后,甲方支付尾款的[百分比]。1.6.2付款条件:乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求,及时向甲方提交付款申请和相关证明材料。1.7付款方式变更如遇不可抗力或国家政策调整等原因导致付款方式变更时,双方应协商一致,并签订补充协议。1.8付款凭证及审核1.8.1乙方在收到甲方付款后,应及时向甲方提供相应的银行进账单等付款凭证。1.8.2甲方收到乙方提供的付款凭证后,应在[天数]个工作日内完成审核,并将审核结果通知乙方。1.9付款争议解决如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1付款变更通知8.1.1任何付款变更均需提前[天数]个工作日以书面形式通知对方。8.1.2通知内容应包括变更的付款金额、变更的原因以及实施变更的日期。8.2付款延迟责任8.2.1若甲方未按时支付款项,每延迟一天,应向乙方支付未付款项的[百分比]作为滞纳金。8.2.2若乙方未按时提交符合付款条件的证明材料,每延迟一天,应向甲方支付[金额]元的违约金。8.3合同解除及终止8.3.1在合同有效期内,如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。8.3.2如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。8.4合同解除后的款项处理8.4.1合同解除后,双方应按照合同约定和实际情况,合理处理已付款项和未付款项。8.4.2甲方已支付的款项中,应扣除乙方已完成的工程部分的款项。8.5合同争议解决方式8.5.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。8.5.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.6合同附件(1)工程量清单;(2)工程进度计划;(3)质量保证书;(4)付款进度表;(5)其他双方认为必要的文件。8.7合同的修改和补充8.7.1本合同的修改和补充,必须采用书面形式,并由双方签字(或盖章)后生效。8.7.2未经双方同意,任何一方不得擅自修改或补充本合同。8.8合同的解除和终止(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,经对方催告后仍未履行;(3)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。8.9合同的生效8.9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。8.10合同的终止8.10.1合同终止后,双方应按照合同约定和法律规定,处理善后事宜。8.10.2合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。第二部分:第三方介入后的修正9.1第三方定义9.1.1本合同中所指的第三方,是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、担保方、保险公司等。9.2第三方介入的条件9.2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议或委托书。9.2.2第三方介入应符合法律法规的规定,不得违反本合同的约定。9.3第三方的责权利9.3.1第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行相应的职责,享有相应的权利。9.3.2第三方在履行职责过程中,应保证其行为的合法性和专业性,对因其过错造成的损失承担相应的责任。9.4第三方与其他各方的划分说明9.4.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构或个人,应服从甲方的管理和监督,并接受甲方的指示。9.4.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方的监督或服务提供者,应维护乙方的合法权益,并协助乙方完成合同约定的义务。9.4.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,应保持中立,不得偏袒任何一方,应公平公正地处理甲乙双方的争议。9.5第三方责任限额9.5.1第三方在其职责范围内,因履行职责不当或存在过错,导致甲乙双方或任何第三方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。9.5.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定,原则上不得超过[金额]元。9.6第三方介入的程序9.6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、能力、费用等进行充分协商,并签订合作协议或委托书。9.6.2第三方介入后,应按照合作协议或委托书的规定,及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。9.7第三方变更9.7.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。9.7.2变更后的第三方应立即接替原第三方的工作,并承担相应的责任。9.8第三方介入的费用9.8.1第三方介入的费用,由甲乙双方在合作协议或委托书中约定。9.8.2第三方费用应在合同约定的支付期限内支付,逾期支付的,应按约定的违约金标准支付滞纳金。9.9第三方介入的争议解决9.9.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。9.10第三方介入的保密义务9.10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密或其他敏感信息。9.10.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程项目名称、数量、单位、单价、合价等,作为合同附件,用于确定工程款项支付依据。说明:工程量清单应按照国家相关标准或行业规范编制,并由双方确认无误。2.工程进度计划详细要求:包括工程各阶段的时间节点、主要工程内容和预期成果等,作为合同附件,用于监督工程进度。说明:工程进度计划应与工程量清单相对应,并由双方共同制定。3.质量保证书详细要求:乙方承诺工程质量符合国家或行业相关标准,并提供相应的质量保证措施。说明:质量保证书应由乙方盖章,并作为合同附件。4.付款进度表详细要求:列明各付款阶段的工程进度、金额、时间等,作为合同附件,用于指导付款。说明:付款进度表应与工程进度计划相对应,并由双方共同制定。5.其他文件说明:根据合同执行过程中可能产生的其他文件,如变更协议、验收报告、争议解决文件等,也应作为合同附件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:甲方未按时支付款项。责任认定:甲方每延迟一天支付,应向乙方支付未付款项的[百分比]作为滞纳金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定。责任认定:乙方应承担相应的违约责任,包括修复、重做或赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按合作协议或委托书履行职责。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定:违约方应根据违约程度,承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若乙方在约定的时间内未能完成工程,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方损失金额的[百分比]。若第三方在提供咨询服务时出现重大失误,导致甲方或乙方遭受损失,第三方应赔偿损失金额的[百分比]。全文完。2024年建筑业主款项支付授权书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同目的与依据2.1合同目的2.2合同依据3.支付授权范围3.1支付项目3.2支付金额3.3支付时间4.支付条件与方式4.1支付条件4.2支付方式5.付款账户信息5.1业主付款账户5.2施工方收款账户6.合同生效与解除6.1合同生效条件6.2合同解除条件7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同附件10.1附件一:付款计划表10.2附件二:付款凭证11.合同变更11.1变更方式11.2变更生效条件12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他约定14.1合同解释14.2合同争议14.3合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:建筑有限公司乙方:房地产开发有限公司1.2双方地址甲方:市区路号乙方:市区路号1.3双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:联系电话:139xxxx8765第二条合同目的与依据2.1合同目的本合同旨在明确甲方对乙方在2024年建筑项目中的款项支付授权,确保项目顺利进行。2.2合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。第三条支付授权范围3.1支付项目本合同授权支付范围为乙方在2024年建筑项目中的工程款、材料款、设备款、人工费、税金等。3.2支付金额甲方授权支付金额为人民币叁仟万元整(¥30,000,000)。3.3支付时间支付时间按照乙方提交的付款申请及甲方审核通过后,按约定时间支付。第四条支付条件与方式4.1支付条件乙方需按照合同约定,在规定时间内提交付款申请,并提供相应的证明材料。4.2支付方式甲方采用银行转账方式支付乙方款项,具体账户信息详见附件。第五条付款账户信息5.1业主付款账户甲方指定付款账户为:银行分行,账户名:建筑有限公司,账号:05。5.2施工方收款账户乙方指定收款账户为:银行分行,账户名:房地产开发有限公司,账号:05。第六条合同生效与解除6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同解除条件1)本合同在有效期内,如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同;2)一方违约,另一方有权解除合同。第七条违约责任7.1违约情形1)甲方未按合同约定支付款项;2)乙方未按合同约定提交付款申请或提供虚假证明材料;3)一方违反合同约定的保密义务。7.2违约责任1)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的1%;2)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金为已支付款项的1%;3)因违约给对方造成损失的,还应承担相应的赔偿责任。第六条合同生效与解除6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同生效之日起至2024年12月31日止。6.2合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)乙方未在合同约定的时间内完成项目建设,经甲方催告后仍未履行;3)甲方未按合同约定支付款项,乙方催告后仍未履行;4)一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任;5)双方协商一致解除合同。第七条违约责任7.1违约情形1)甲方未按合同约定支付款项;2)乙方未按合同约定提交付款申请或提供虚假证明材料;3)一方违反合同约定的保密义务;4)一方未按合同约定履行工程义务,导致项目进度延误;5)一方在合同履行过程中,故意或过失造成对方损失。7.2违约责任1)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的1%,并赔偿乙方因此遭受的直接损失;2)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金为已支付款项的1%,并赔偿甲方因此遭受的直接损失;3)因违约给对方造成损失的,还应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如协商不成,争议双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,法院的判决为终审判决。第九条保密条款9.1保密内容本合同内容及其相关资料,包括但不限于项目信息、财务数据、技术秘密等,均为双方保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止。第十条合同附件10.1附件一:付款计划表10.2附件二:付款凭证第十一条合同变更11.1变更方式本合同任何条款的变更,必须以书面形式由双方协商一致,并经双方签字盖章后生效。11.2变更生效条件变更内容经双方签字盖章后,自变更之日起生效。第十二条合同解除12.1解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方违约,另一方有权解除合同;3)双方协商一致解除合同。12.2解除程序1)提出解除合同的一方应书面通知另一方;2)收到解除通知的一方应在收到通知之日起15日内作出书面答复;3)双方应就合同解除后的善后事宜进行协商,并签订书面协议。第十三条合同终止13.1终止条件1)合同约定的期限届满;2)合同解除;3)合同双方协商一致终止。13.2终止程序1)合同终止后,双方应立即停止履行合同;2)双方应就合同终止后的善后事宜进行协商,并签订书面协议;3)合同终止后,双方应按照约定或法律规定处理剩余款项。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方、咨询方等,是指在合同履行过程中,根据合同约定或双方协商一致,为协助合同履行而介入的独立第三方机构或个人。1.2资质要求第三方应具备相应的资质和执业资格,能够独立承担法律责任,并符合国家相关法律法规的要求。2.第三方介入的授权2.1授权形式甲乙双方同意,在合同履行过程中,如需第三方介入,应通过书面形式明确授权,授权内容包括第三方介入的具体事项、权限范围、责任界定等。2.2授权程序1)甲乙双方协商一致,确定第三方介入的必要性;2)甲乙双方共同签署授权书,明确第三方介入的具体事项;3)第三方在收到授权书后,应向甲乙双方确认其接受授权。3.第三方的责权利3.1责任1)第三方应按照授权书的规定,履行相应的职责,确保合同履行;2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;3)第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益。3.2权利1)第三方有权根据授权书的规定,获取必要的资料和信息;2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助,包括但不限于提供工作场所、设备等;3)第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。3.3义务1)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;2)第三方应按照合同约定,及时向甲乙双方报告工作进展情况;3)第三方应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 法人和股东分配协议书
- 药企质保协议书
- 配送餐品协议书
- 苗木卸车协议书
- 小红书业务合作协议书
- 安置房交房标准协议书
- 联合购铺协议书
- 桥梁混凝土施工协议书
- 环卫安全协议书
- 租赁临时协议书
- 配电箱巡检表
- 【品牌手册】无忧传媒品牌手册-市场营销策划-品牌营销案例与品牌手册
- 地砖地面工程施工组织设计方案
- 焊接质检员职业技能考试题及答案
- 2024年上海市安全员A证(企业主要负责人)考试题库附答案
- 新人教版一年级数学下册全册教案(表格式)
- GB/T 24067-2024温室气体产品碳足迹量化要求和指南
- 顶管施工危险源辨识及风险评价表
- 2024年四川省广安市中考道德与法治试题卷(含答案逐题解析)
- 11SG534 带水平段钢斜梯(45°)
- 医院重症监护室感染监控指南
评论
0/150
提交评论