2024版工程招投标与合同管理重点

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程招投标与合同管理重点本合同目录一览第一条：工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质第二条：招投标程序2.1招标文件的发放2.2投标文件的提交2.3投标保证金2.4招标答疑与澄清第三条：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3监理单位3.4设计单位第四条：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3计价方式4.4支付方式第五条：工程进度与交付5.1工程进度计划5.2工程延期5.3工程交付5.4工程验收第六条：工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量保修第七条：安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全生产培训第八条：违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条：合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条：合同的终止与终止后事宜11.1合同终止11.2终止后事宜处理第十二条：合同的适用法律与解释12.1适用法律12.2合同解释第十三条：其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权13.4关联合同第十四条：附件14.1附件清单14.2附件效力第一部分：合同如下：第一条：工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。1.3工程规模：工程建设的总体规模，包括工程占地面积、建筑总面积等。1.4工程性质：工程建设的性质，如住宅、商业、公共设施等。第二条：招投标程序2.1招标文件的发放：发包人应按照法律法规规定的时间和方式向符合条件的潜在承包人发放招标文件。2.2投标文件的提交：承包人应按照招标文件的要求提交投标文件，包括投标书、投标保证金等。2.3投标保证金：承包人应按照招标文件的要求缴纳投标保证金，金额及缴纳方式详见招标文件。2.4招标答疑与澄清：在投标过程中，承包人可以向发包人提出招标文件中的疑问或澄清要求，发包人应及时回复。第三条：合同主体3.1发包人：指根据中国法律设立，有权进行工程发包的法人或其他组织。3.2承包人：指根据中国法律设立，有权进行承包的法人或其他组织。3.3监理单位：指根据中国法律设立，具有相应资质的监理法人或其他组织。3.4设计单位：指根据中国法律设立，具有相应资质的设计法人或其他组织。第四条：合同价格4.1合同总价：双方根据工程实际情况协商确定的合同总价，包括工程费、材料费、人工费等。4.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化的，双方可协商调整合同价格。4.3计价方式：工程计价采用单价合同或总价合同，具体方式由双方在合同中约定。4.4支付方式：发包人按照双方约定的时间和比例向承包人支付工程进度款和竣工结算款。第五条：工程进度与交付5.1工程进度计划：承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度计划，并报发包人批准。5.2工程延期：因承包人原因导致工程延期交付的，承包人应承担相应的违约责任。5.3工程交付：工程完成后，承包人应按照合同约定向发包人办理工程交付手续。5.4工程验收：工程交付后，发包人应组织验收，验收合格的，双方办理竣工结算。第六条：工程质量6.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。6.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.3质量验收：工程验收时，双方应按照合同约定的质量标准进行验收。6.4质量保修：承包人应承担工程质量保修责任，保修期限自工程交付之日起计算。第八条：违约责任8.1承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿：因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼：如选择诉讼解决，双方同意将争议提交合同签订地人民法院管辖。第十条：合同的变更与解除10.1合同变更：合同履行过程中，双方经协商一致，可以对合同内容进行变更。10.2合同解除：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除事由的，双方可以解除合同。第十一条：合同的终止与终止后事宜11.1合同终止：合同履行完毕或者合同解除后，合同终止。11.2终止后事宜处理：合同终止后，双方应当按照合同约定处理终止后的事宜，包括结算、清理现场等。第十二条：合同的适用法律与解释12.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同解释：本合同的解释权归双方共同所有，除非法律另有规定，任何一方不得单方面解释合同。第十三条：其他条款13.1保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应当予以保密。13.2广告与宣传：双方同意，合同履行过程中，未经对方书面同意，不得使用对方的名称、标志等进行广告和宣传。13.3知识产权：双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。13.4关联合同：本合同项下的工程可能涉及其他相关合同，双方同意将这些合同纳入本合同的体系中，相互关联，共同履行。第十四条：附件14.1附件清单：附件清单详见合同附件，附件与合同具有同等法律效力。14.2附件效力：附件是合同的重要组成部分，双方应当按照附件的约定履行合同。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等。附件说明：工程设计文件是工程招投标和合同管理的基础，双方应严格按照设计文件的要求进行工程建设和管理。附件二：工程量清单详细要求：包含工程的所有工程量及其价格。附件说明：工程量清单是确定合同总价和工程进度款支付的重要依据，双方应严格按照工程量清单进行工程价款的结算。附件三：合同条款解释册详细要求：包含合同中各条款的解释和说明。附件说明：合同条款解释册是为了明确双方对合同条款的理解和执行，避免因理解差异造成的合同纠纷。附件四：安全生产管理协议详细要求：包含安全生产的责任、措施、培训等内容。附件说明：安全生产管理协议是为了确保工程建设过程中的安全生产，明确双方的安全责任和管理措施。附件五：质量保修协议详细要求：包含质量保修的范围、期限、责任等内容。附件说明：质量保修协议是为了保证工程质量，明确承包人的质量保修责任和期限。附件六：招投标文件详细要求：包含招标公告、投标文件、评标报告等。附件说明：招投标文件是工程招投标过程的重要文件，双方应严格按照招投标文件的规定执行。附件七：工程变更协议详细要求：包含工程变更的内容、范围、价格等。附件说明：工程变更协议是为了规范工程变更过程，明确变更的内容和价格调整等事项。附件八：工程验收报告详细要求：包含工程的验收记录、验收结论等。附件说明：工程验收报告是工程交付的重要文件，双方应按照验收报告的结论进行工程交付和结算。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程进度或质量不符合约定标准的。2.发包人未按照合同约定支付工程进度款或竣工结算款。3.承包人未按照合同约定进行安全生产或发生安全事故未及时报告的。4.发包人未按照合同约定提供设计文件、施工条件等。责任认定：1.承包人违约的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.发包人违约的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约行为导致工程安全事故的，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程进度，导致工程延期交付，承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿发包人因工程延期导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指双方为完成特定工程，明确相互权利义务的协议。2.发包人：指根据中国法律设立，有权进行工程发包的法人或其他组织。3.承包人：指根据中国法律设立，有权进行承包的法人或其他组织。4.监理单位：指根据中国法律设立，具有相应资质的监理法人或其他