2024年道路标线工程承包标准协议模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年道路标线工程承包标准协议模板一本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包商义务2.1工程设计2.2施工资质2.3施工人员2.4施工材料2.5施工设备2.6工程进度2.7质量保证2.8安全防护3.业主义务3.1支付款项3.2现场协调3.3施工许可3.4环境保护3.5工程变更4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款方式4.4发票开具5.工期5.1施工期限5.2工期延误5.3提前完工6.质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准7.违约责任7.1承包商违约7.2业主违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力处理12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件13.合同的份数和保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定14.1技术支持14.2培训与指导14.3信息反馈14.4合作开发第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年道路标线工程1.2工程地点：具体工程地点需在工程实施前由业主方提供，并经双方确认。1.3工程规模：工程规模及工程量清单详见附件一。1.4工程内容：包括但不限于道路标线的规划、设计、施工、验收、维护等。第二条承包商义务2.1工程设计：承包商应根据业主提供的工程地点、规模等要求，提交符合相关规范和标准的工程设计方案。2.2施工资质：承包商应具备有效的道路标线施工资质，并在施工过程中遵守相关法律法规。2.3施工人员：承包商应具备合格的施工人员，并提供相应的施工培训和指导。2.4施工材料：承包商应按照设计方案和业主要求，选用符合标准的施工材料。2.5施工设备：承包商应提供适用于本工程的施工设备，并确保设备的安全运行。2.6工程进度：承包商应按照约定的施工期限完成工程，并提前向业主报告工程进度。2.7质量保证：承包商应对施工质量承担责任，确保工程达到约定的质量标准。2.8安全防护：承包商应制定并执行施工安全防护措施，确保施工现场的安全。第三条业主义务3.1支付款项：业主应按照约定的付款方式和时间向承包商支付合同款项。3.2现场协调：业主应提供必要的现场协调和配合，确保工程的顺利进行。3.3施工许可：业主应负责办理施工许可等相关手续，以便承包商顺利施工。3.4环境保护：业主应遵守相关环境保护法规，确保工程施工对环境的影响降到最低。3.5工程变更：如工程内容、规模、设计等发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。第四条合同价格4.1合同总价：合同总价详见附件二。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。4.3付款方式：业主按照工程进度，按约定的付款比例向承包商支付款项。4.4发票开具：承包商应按照业主的要求，开具正规发票。第五条工期5.1施工期限：施工期限详见附件三。5.2工期延误：如承包商原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。5.3提前完工：如承包商提前完成工程，提前完工奖励按约定的比例支付。第六条质量与验收6.1质量标准：工程质量标准应符合国家相关规范和业主要求。6.2验收程序：工程完成后，由业主组织验收，承包商应提供相关资料和协助验收。6.3验收标准：验收标准应符合设计方案和国家相关规范。第八条违约责任8.1承包商违约：如承包商未按照约定完成工程、工程质量不符合约定标准、未按照约定时间提交相关资料等，应承担违约责任，向业主支付违约金，并承担因此造成的一切损失。8.2业主违约：如业主未按照约定时间支付款项、未提供必要的协调和配合、未按约定办理施工许可等，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并承担因此造成的一切损失。第九条争议解决9.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2调解解决：如协商不成，双方可向约定的第三方调解组织申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交约定的仲裁委员会仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除9.1变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、规模、设计等发生变更，双方可协商一致，签订变更协议。9.2解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力事件，使合同无法履行，双方可协商一致解除合同。9.3变更和解除的程序：合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。第十一条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3泄露后果：如一方泄露对方的保密信息，应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十二条不可抗力11.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的事件。11.2不可抗力后果：双方应立即协商，采取措施减轻不可抗力事件的影响。11.3不可抗力处理：如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同，并约定解除后的权利义务处理。第十三条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件：合同履行过程中，双方可通过书面协议变更合同。12.3合同终止条件：合同履行完毕、提前解除或双方约定终止合同。第十四条合同的份数和保管13.1合同份数：双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同保管：双方应妥善保管合同及其附件，不得泄露给第三方。第十五条其他约定14.1技术支持：承包商在施工过程中应提供必要的技术支持，确保工程质量。14.2培训与指导：承包商应对业主方相关人员提供施工培训和指导。14.3信息反馈：双方应保持沟通，及时反馈工程进展、质量等情况。14.4合作开发：双方可在合同履行过程中，探讨合作开发等其他项目。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程名称、地点、规模、内容详细清单附件二：合同总价、价格调整、付款方式、发票开具详细规定附件三：施工期限、工期延误、提前完工奖励详细规定附件四：工程质量标准、验收程序、验收标准详细规定附件五：承包商资质证明文件附件六：施工人员、材料、设备详细清单附件七：安全防护措施、现场协调详细规定附件八：合同变更、解除协议范本附件九：保密协议范本附件十：不可抗力事件处理详细规定附件十一：技术支持、培训与指导详细规定附件十二：信息反馈、合作开发详细规定说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约行为及责任认定：1.1未按照约定完成工程，视为违约。违约金计算方式：每延误一天，按照合同总价款的千分之一计算违约金。1.2工程质量不符合约定标准，视为违约。承包商应按照不合格部分修复，并承担修复费用。1.3未按照约定时间提交相关资料，视为违约。违约金计算方式：每延误一天，按照合同总价款的千分之一计算违约金。示例说明：如承包商未能在约定的时间内完成工程，业主有权按照合同规定向承包商索赔违约金。2.业主违约行为及责任认定：2.1未按照约定时间支付款项，视为违约。违约金计算方式：每延误一天，按照应付款项的千分之一计算违约金。2.2未提供必要的协调和配合，视为违约。违约金计算方式：每延误一天，按照合同总价款的千分之一计算违约金。2.3未按约定办理施工许可等，视为违约。违约金计算方式：每延误一天，按照合同总价款的千分之一计算违约金。示例说明：如业主未能在约定的时间内支付款项，承包商有权按照合同规定向业主索赔违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违约时，向另一方支付的违约赔偿金。3.合同总价