




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度装修工程监理协议本合同目录一览1.合同双方信息1.1监理单位名称1.2监理单位地址1.3监理单位联系人及联系方式1.4施工单位名称1.5施工单位地址1.6施工单位联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程总投资3.监理范围3.1施工监理3.2质量监理3.3进度监理3.4安全监理3.5节能环保监理3.6合同履约监理3.7其他监理事项4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2分阶段监理费用4.3支付时间及方式4.4逾期付款违约责任5.监理期限5.1合同签订时间5.2工程开工时间5.3工程竣工时间5.4监理期限延期及审批程序6.监理单位权利和义务6.1监理单位权利6.2监理单位义务7.施工单位权利和义务7.1施工单位权利7.2施工单位义务8.质量标准及验收8.1质量标准8.2验收程序8.3质量争议处理9.进度要求及调整9.1进度要求9.2进度调整程序9.3进度延误责任10.安全生产要求及措施10.1安全生产要求10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.环保要求及措施11.1环保要求11.2环保措施11.3环保事故处理12.保密条款12.1保密事项12.2保密责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:市区路号1.4施工单位名称:建筑有限公司1.5施工单位地址:市区路号2.工程概况2.1工程名称:小区二零二四年度装修工程2.2工程地点:市区小区2.3工程规模:共计10栋住宅楼,建筑面积约100000平方米2.4工程类别:住宅楼装修工程2.5工程总投资:人民币伍仟万元整3.监理范围3.1施工监理:对施工单位的施工过程进行全程监督,确保施工质量、进度、安全等符合国家规范和合同要求。3.2质量监理:对施工材料、施工工艺、施工质量进行监督检查,确保工程质量达到国家规定的标准。3.3进度监理:对施工进度进行监控,确保工程按期完成。3.4安全监理:对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.5节能环保监理:对施工过程中的节能环保措施进行监督,确保工程符合国家节能环保要求。3.6合同履约监理:对合同履行情况进行监督,确保双方履行合同义务。3.7其他监理事项:根据工程需要,对其他相关事项进行监理。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:人民币壹佰万元整4.2分阶段监理费用:4.2.1施工准备阶段:人民币叁拾万元整4.2.2施工阶段:人民币柒拾万元整4.2.3竣工验收阶段:人民币廿万元整4.3支付时间及方式:4.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付4.3.2阶段支付:根据工程进度分期支付4.3.3竣工验收后支付尾款:人民币叁拾万元整4.4逾期付款违约责任:逾期付款按每日千分之五支付违约金。5.监理期限5.1合同签订时间:2024年1月1日5.2工程开工时间:2024年2月1日5.3工程竣工时间:2024年12月31日5.4监理期限延期及审批程序:如需延期,监理单位应在合同期限内提前30日向施工单位提出书面延期申请,经双方协商一致后,可予以延期。6.监理单位权利和义务6.1监理单位权利:6.1.1对施工单位的施工过程进行监督检查6.1.2对施工质量、进度、安全等问题提出整改意见6.1.3对违反合同的行为提出警告或停止施工6.1.4对施工单位的违约行为追究责任6.2监理单位义务:6.2.1按照合同约定履行监理职责6.2.2确保监理工作的客观、公正、公平6.2.3提供必要的监理资料和技术支持6.2.4对施工过程中的问题及时与施工单位沟通协调8.质量标准及验收8.1质量标准:8.1.1施工材料应符合国家标准和设计要求,具备相应的质量检验报告。8.1.2施工工艺应按照国家规范和设计图纸执行,确保施工质量。8.1.3施工过程应进行自检、互检、专检,确保每道工序合格。8.2验收程序:8.2.1施工单位完成每道工序后,应向监理单位提出验收申请。8.2.2监理单位收到申请后,应在2个工作日内进行现场验收。8.2.3验收不合格的,施工单位应在监理单位提出整改要求后进行整改,直至合格。8.3质量争议处理:8.3.1发生质量争议时,由监理单位组织双方进行协商解决。8.3.2协商不成时,可提交相关工程质量检测机构进行检测,以检测报告为准。9.进度要求及调整9.1进度要求:9.1.1施工单位应根据合同约定的工期编制施工进度计划。9.1.2施工进度计划应报监理单位审批,经批准后方可实施。9.2进度调整程序:9.2.1因不可抗力或施工原因导致进度延误,施工单位应向监理单位提出书面报告。9.2.2监理单位收到报告后,应在2个工作日内组织双方协商调整进度。9.3进度延误责任:9.3.1施工单位未按期完成工程,应承担相应的违约责任。9.3.2监理单位因工作失误导致进度延误,应承担相应的责任。10.安全生产要求及措施10.1安全生产要求:10.1.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。10.1.2施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。10.2安全生产措施:10.2.1施工单位应定期进行安全教育培训,提高员工安全意识。10.2.2施工单位应制定应急预案,应对突发事件。10.3安全事故处理:10.3.1发生安全事故,施工单位应立即采取应急措施,并报告监理单位。10.3.2监理单位应协助施工单位进行事故调查和处理。11.环保要求及措施11.1环保要求:11.1.1施工单位应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。11.1.2施工现场应采取措施,减少对环境的影响。11.2环保措施:11.2.1施工单位应设置环保设施,如污水处理设备、降噪设施等。11.2.2施工单位应定期对施工现场进行环保检查。11.3环保事故处理:11.3.1发生环保事故,施工单位应立即采取措施,并报告监理单位。11.3.2监理单位应协助施工单位进行环保事故调查和处理。12.保密条款12.1保密事项:12.1.1双方在履行合同过程中获得的对方商业秘密和技术信息。12.2保密责任:12.2.1双方应对保密事项采取保密措施,防止信息泄露。12.2.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。13.违约责任13.1违约情形:13.1.1未按合同约定履行义务的。13.1.2违反合同约定的质量、进度、安全等要求的。13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。14.合同解除及终止14.1合同解除条件:14.1.1双方协商一致。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同解除程序:14.2.1双方应书面通知对方合同解除意向。14.2.2合同解除后,双方应按合同约定处理未履行完毕的义务。14.3合同终止条件:14.3.1合同约定的监理期限届满。14.3.2双方协商一致终止合同。14.4合同终止程序:14.4.1双方应书面通知对方合同终止意向。14.4.2合同终止后,双方应按合同约定处理未履行完毕的义务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:15.1.1第三方指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为提供专业服务、技术支持或解决特定问题的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入的范围:15.2.1第三方介入的范围包括但不限于设计、咨询、检测、鉴定、评估、施工等。15.2.2第三方介入的具体事项由甲乙双方在合同中明确约定。16.第三方介入的程序16.1介入申请:16.1.1甲乙双方协商一致后,由一方提出书面申请,明确第三方介入的具体事项和需求。16.1.2申请应包括第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。16.2第三方选择:16.2.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.2.2甲乙双方应共同参与第三方的选择过程,并在选择后签订书面协议。17.第三方的责任和权利17.1责任:17.1.1第三方应按照合同约定提供专业服务,确保服务质量。17.1.2第三方应对其提供的服务承担相应的法律责任。17.1.3第三方在提供服务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。17.2权利:17.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由双方在第三方协议中约定。18.1.2第三方应按照甲方的要求,向甲方提供相应的服务。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由双方在第三方协议中约定。18.2.2第三方应按照乙方的要求,向乙方提供相应的服务。18.3第三方与甲乙双方的划分:18.3.1第三方应遵守本合同的规定,并服从甲乙双方的监督和管理。18.3.2第三方在履行合同过程中,如需变更合同内容,应经甲乙双方书面同意。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。19.2责任限额包括但不限于:19.2.1第三方因提供的服务质量不符合约定而产生的损失。19.2.2第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失。19.3超出责任限额的损失,由第三方自行承担。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方协议中约定。20.2费用包括但不限于:20.2.1第三方的服务费用。20.2.2第三方的工作条件费用。20.2.3第三方的交通、住宿等费用。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的,可提交相关仲裁机构或人民法院解决。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在第三方协议中约定。22.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同双方盖章签字页2.项目资料工程图纸设计变更文件施工组织设计施工进度计划3.质量控制文件材料合格证明施工质量检验记录质量验收报告4.进度控制文件施工进度表进度调整通知进度偏差分析报告5.安全生产文件安全生产管理制度安全生产检查记录事故调查报告6.环保控制文件环保管理制度环保检查记录环保事故处理报告7.第三方介入协议第三方协议文本第三方资质证明第三方服务费用明细8.其他附件相关法律法规文件甲乙双方授权委托书其他与合同履行相关的文件说明要求:所有附件均需为原件或经双方确认的复印件,并加盖公章。附件内容应与合同内容相符,如有变更,应提前通知对方并取得书面同意。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时支付合同款项。未按合同约定履行监理职责。未按合同约定完成施工任务。施工过程中出现质量问题。施工过程中发生安全事故。违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准违约行为发生时,由违约方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担赔偿责任等。违约责任的认定依据合同约定和法律法规。示例说明:如果施工单位未按合同约定完成施工任务,造成工期延误,则施工单位应承担工期延误的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因工期延误造成的损失等。如果监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格,则监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因工程质量问题造成的损失、支付违约金等。全文完。二零二四年度装修工程监理协议1本合同目录一览1.双方基本信息1.1监理方基本信息1.2施工方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理方法及流程4.1监理方法4.2监理流程4.3监理记录5.监理期限5.1监理期限起始时间5.2监理期限结束时间6.监理费用6.1监理费用总额6.2付款方式6.3付款时间7.保密条款7.1保密范围7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定效力13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:监理费用明细14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员第一部分:合同如下:1.双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称:监理有限公司1.1.2监理方住所:省市区路号1.1.3监理方法定代表人:1.2施工方基本信息1.2.1施工方名称:建筑工程有限公司1.2.2施工方住所:省市区路号1.2.3施工方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称:二零二四年度装修工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积为平方米,包括个单元2.4项目预算:合同总价为人民币X万元3.监理范围及内容3.1监理范围:包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理等方面3.2监理内容:3.2.1施工前的审查3.2.2施工过程中的监督3.2.3施工完成的验收3.2.4施工资料审核3.3监理标准:按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸及施工合同约定执行4.监理方法及流程4.1监理方法:4.1.1定期现场巡查4.1.2施工过程跟踪4.1.3质量检测4.1.4安全检查4.2监理流程:4.2.1接收监理任务4.2.2制定监理计划4.2.3审查施工图纸4.2.4召开施工会议4.2.5监督施工过程4.2.6验收工程4.2.7提交监理报告5.监理期限5.1监理期限起始时间:自合同生效之日起5.2监理期限结束时间:至项目竣工验收合格之日止6.监理费用6.1监理费用总额:人民币X万元6.2付款方式:6.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付监理费用的30%6.2.2进度款:按监理工作完成情况分阶段支付,每次支付监理费用的20%6.2.3验收款:项目竣工验收合格后5个工作日内支付监理费用的20%6.2.4结算款:合同终止后5个工作日内支付监理费用的30%6.3付款时间:按约定的付款方式执行7.保密条款7.1保密范围:涉及双方商业秘密、技术秘密、客户信息等7.2保密义务:7.2.1双方应对保密信息采取严格保密措施7.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息7.2.3在合同有效期内及合同终止后,仍需遵守保密义务7.3违约责任:7.3.1如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任7.3.2如因违反保密义务导致第三方索赔的,由违约方承担全部责任8.违约责任8.1违约情形:8.1.1监理方未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格8.1.2施工方未按照监理方的要求进行施工,导致工程质量不合格8.1.3任何一方未按时支付合同约定的款项8.1.4任何一方违反合同约定的保密条款8.2违约责任:8.2.1对于8.1.1情形,监理方应承担修复或返工的责任,并赔偿由此造成的损失8.2.2对于8.1.2情形,施工方应立即停止施工,修复或返工,并赔偿由此造成的损失8.2.3对于8.1.3情形,违约方应支付逾期付款的违约金,违约金按逾期付款金额的万分之五计算8.2.4对于8.1.4情形,违约方应立即停止泄露行为,赔偿由此造成的损失9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构:仲裁委员会9.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行10.合同解除10.1合同解除情形:10.1.1双方协商一致10.1.2一方严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序:10.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方10.2.2解除合同的通知送达对方后,合同自通知送达之日起解除10.3合同解除责任:10.3.1因一方严重违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任10.3.2因不可抗力导致合同解除的,双方互不承担违约责任11.合同生效11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起12.其他约定12.1其他约定事项:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充12.2其他约定效力:补充协议与本合同具有同等法律效力13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:监理费用明细14.合同签署14.1签署时间:二零二四年月日14.2签署地点:省市区路号14.3签署人员:14.3.1监理方代表:(签字)14.3.2施工方代表:(签字)第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、担保或其他支持的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的情形2.1.1合同履行过程中,甲乙双方需要第三方提供专业技术服务或咨询;2.1.2甲乙双方为保障合同履行,需要第三方提供担保;2.1.3合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;2.1.4其他经甲乙双方同意,需要第三方介入的情形。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定:3.1.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或根据第三方提供的担保文件确定;3.1.2若第三方责任限额未在合同中约定,则以第三方实际承担的责任为限;3.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例。4.第三方责任范围4.1第三方责任范围:4.1.1第三方应按照合同约定或其提供的担保文件,履行其应尽的责任;4.1.2第三方责任范围包括但不限于技术服务、咨询、担保等方面;4.1.3第三方责任范围不得超越其专业能力或合同约定的义务。5.第三方权利5.1第三方权利:5.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用;5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;5.1.3第三方有权要求甲乙双方对其提供的信息和资料保密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与其他各方的划分:6.1.1第三方与甲乙双方的关系为合同关系,第三方应按照合同约定履行其责任;6.1.2第三方与甲乙双方之间不存在直接的债权债务关系;6.1.3第三方在合同履行过程中,应独立承担其责任,不得将责任转嫁给甲乙双方。7.第三方介入的程序7.1第三方介入的程序:7.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的情形;7.1.2双方共同选择合适的第三方;7.1.3甲乙双方与第三方签订相关协议或合同;7.1.4第三方按照约定履行其责任。8.第三方介入的额外条款及说明8.1额外条款:8.1.1第三方介入合同应明确第三方的责任限额、责任范围、权利义务等;8.1.2第三方介入合同应约定第三方介入的具体事项、时间节点、工作成果等;8.1.3第三方介入合同应约定第三方介入过程中产生的费用由谁承担;8.1.4第三方介入合同应约定第三方介入过程中出现争议的解决方式。8.2说明:8.2.1甲乙双方应确保第三方介入合同的内容合法、有效,并符合合同目的;8.2.2第三方介入合同应经甲乙双方签字盖章后生效;8.2.3第三方介入合同应作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。9.合同变更9.1合同变更:9.1.1甲乙双方协商一致,可对本合同进行变更,包括但不限于第三方介入的情形、责任限额、责任范围等;9.1.2合同变更应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章;9.1.3合同变更自双方签字盖章之日起生效。10.合同终止10.1合同终止:10.1.1合同终止的情形包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法定解除等;10.1.2合同终止后,第三方介入合同中约定的责任、权利义务等应相应终止;10.1.3合同终止后,甲乙双方应根据合同约定处理第三方介入合同中产生的费用和责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲要求:详细列出监理工作的范围、内容、方法、流程、标准及质量保证措施。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,应包含项目概况、监理目标、监理组织结构、监理工作计划等内容。2.附件二:监理工作计划要求:具体列出监理工作的实施步骤、时间安排、人员安排、资源配置等。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年人力资源管理师考试方案与试题及答案
- 2025年提分攻略土木工程师试题及答案
- 2025计算机技术与软件专业初级考试的技术应用试题及答案
- 2025年妇幼保健员考试学习资料汇整试题及答案
- 2025年健康管理师复习计划及试题及答案
- 2025年度车辆维修后客户投诉处理及反馈机制协议
- 2025年度科技贷款合同补充协议延期及研发项目支持
- 二零二五年度产学研合作就业实习协议
- 二零二五年度国际货物运输代理物流金融合作协议
- 2025年度私人土地租赁合同(养老社区建设)
- GB/T 18282.1-2025医疗保健产品灭菌化学指示物第1部分:通则
- 《油藏物理》西安石油大学学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)电子表格版
- 高填方路基施工危险源辨识及风险评价
- 封头标准参数表
- 2002版工程勘察设计收费标准
- 私企财务制度
- E算量软件电气工程计算底稿(案例工程)
- 翻转课堂教学模式与设计.ppt
- (最新版)330KVGIS组合电器检修规程
- 无锡钣金件项目建议书(模板范本)
评论
0/150
提交评论