版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度文化产业发展工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系人1.4联系电话1.5电子邮箱1.6注册地址1.7办公地址2.协议背景2.1原合同签订情况2.2工期延期原因2.3工期延期范围2.4延期影响评估3.工期延期调整3.1原工期安排3.2延期后工期安排3.3延期工期计算方式3.4延期工期确认程序4.工期延期责任划分4.1双方责任划分4.2责任承担方式4.3违约责任5.工期延期费用调整5.1费用调整原则5.2费用调整方式5.3费用调整确认程序6.风险承担6.1风险定义6.2风险评估6.3风险分担6.4风险处理程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.其他约定9.1通知方式9.2通知地址9.3合同附件9.4合同解释9.5合同生效9.6合同解除9.7合同变更9.8合同终止10.合同解除条件10.1合同解除事由10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止条件11.1合同终止事由11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同生效条件12.1合同生效前提12.2合同生效程序12.3合同生效日期13.合同解除或终止后的处理13.1财务结算13.2资产移交13.3知识产权归属13.4其他处理事项14.合同附件14.1附件一:原合同文本14.2附件二:延期原因说明14.3附件三:工期延期调整表14.4附件四:费用调整表14.5附件五:保密协议第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3联系人甲方联系人:[甲方联系人姓名]乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.4联系电话甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系电话:[乙方联系电话]1.5电子邮箱甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱]1.6注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.7办公地址甲方办公地址:[甲方办公地址]乙方办公地址:[乙方办公地址]2.协议背景2.1原合同签订情况本协议双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》,合同编号为[原合同编号]。2.2工期延期原因因[具体原因],导致原合同约定的工期无法按期完成。2.3工期延期范围原合同约定的工期延期至[新的工期截止日期]。2.4延期影响评估工期延期将对[项目名称]项目的进度、成本和质量产生[具体影响]。3.工期延期调整3.1原工期安排原合同约定的工期为[原工期安排]。3.2延期后工期安排延期后的工期安排为[延期后工期安排]。3.3延期工期计算方式延期工期按照原合同约定的计算方式执行,即[具体计算方式]。3.4延期工期确认程序双方应于[具体日期]前就延期后的工期安排达成一致,并由双方签字确认。4.工期延期责任划分4.1双方责任划分甲方因[具体原因]导致工期延期,应承担主要责任。乙方因[具体原因]导致工期延期,应承担次要责任。4.2责任承担方式甲方应承担由此产生的额外费用,包括但不限于[具体费用项目]。乙方应承担由此产生的额外费用,包括但不限于[具体费用项目]。4.3违约责任如一方未履行本协议约定的责任,另一方有权要求其承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。5.工期延期费用调整5.1费用调整原则费用调整应遵循公平、合理原则,确保双方利益不受损害。5.2费用调整方式费用调整按照原合同约定的方式执行,即[具体调整方式]。5.3费用调整确认程序双方应于[具体日期]前就费用调整达成一致,并由双方签字确认。6.风险承担6.1风险定义本协议所指风险包括但不限于市场风险、政策风险、不可抗力等因素。6.2风险评估双方应共同对风险进行评估,并采取相应措施降低风险。6.3风险分担风险分担按照原合同约定的方式执行,即[具体分担方式]。6.4风险处理程序如发生风险事件,双方应按照本协议约定的程序进行处理。8.保密条款8.1保密内容双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等,均属于保密信息。8.2保密期限本协议签订之日起至[具体日期]止,双方对本协议约定的保密信息负有保密义务。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露或使用保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的全部损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[具体法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。9.2争议解决程序提起诉讼或仲裁前,双方应书面通知对方,并给予对方[具体期限]的协商解决机会。9.3争议解决机构争议解决机构为[具体法院或仲裁机构名称]。10.其他约定10.1通知方式本协议项下的通知应以书面形式进行,并通过[具体方式]发送至对方指定联系人。10.2通知地址甲方通知地址:[甲方通知地址]乙方通知地址:[乙方通知地址]10.3合同附件本协议附件包括但不限于原合同文本、延期原因说明、工期延期调整表、费用调整表、保密协议等。10.4合同解释本协议的解释权归双方共同所有。10.5合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。11.合同解除条件11.1合同解除事由(1)一方严重违约,经另一方书面通知后仍未在[具体期限]内纠正;(2)不可抗力事件导致本协议无法履行;(3)双方协商一致解除本协议。11.2合同解除程序一方解除本协议,应提前[具体期限]书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同解除后果合同解除后,双方应按照本协议约定的程序进行财务结算和资产移交。12.合同终止条件12.1合同终止事由(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)双方书面同意终止本协议。12.2合同终止程序合同终止后,双方应按照本协议约定的程序进行财务结算和资产移交。12.3合同终止后果合同终止后,双方的权利义务终止,但双方因本协议而产生的争议应按照本协议约定的争议解决方式解决。13.合同生效条件13.1合同生效前提本协议经双方签字盖章,且双方法定代表人或授权代表签字确认。13.2合同生效程序本协议自双方签字盖章之日起生效。13.3合同生效日期本协议生效日期为[具体日期]。14.合同附件14.1附件一:原合同文本14.2附件二:延期原因说明14.3附件三:工期延期调整表14.4附件四:费用调整表14.5附件五:保密协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,经甲乙双方同意,参与本合同履行过程中的中介机构、咨询机构、评估机构、监理机构、担保机构等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方同意将本合同部分或全部权利义务委托第三方代为履行。15.2.2第三方具备履行相关义务的能力和资质。15.2.3第三方同意按照本合同约定承担相应责任。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应就第三方介入事项达成书面协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的权利义务、责任范围、费用承担等事项。15.3.3第三方介入协议经甲乙双方签字盖章后生效。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同履行过程中的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。16.1.2如第三方违反本合同约定或第三方介入协议约定,导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过约定的责任限额。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行本合同过程中,应严格按照甲乙双方的要求和本合同约定行事。16.2.2第三方违反本合同约定或第三方介入协议约定,给甲乙双方造成损失的,应由第三方承担全部责任。16.2.3第三方在履行本合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行义务,应及时通知甲乙双方,并采取必要措施减轻损失。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方承担其在本合同履行过程中的责任,甲方有权要求第三方履行其在本合同项下的义务。17.1.2甲方应向第三方支付约定的服务费用,并监督第三方履行本合同项下的义务。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方承担其在本合同履行过程中的责任,乙方有权要求第三方履行其在本合同项下的义务。17.2.2乙方应向第三方支付约定的服务费用,并监督第三方履行本合同项下的义务。17.3第三方与甲乙双方的共同责任17.3.1如第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方承担责任。17.3.2如第三方在履行本合同过程中,因不可抗力等原因导致甲乙双方损失,甲乙双方应协商解决责任承担问题。18.第三方介入的变更与解除18.1如甲乙双方认为第三方不再适合履行本合同项下的义务,可协商一致解除第三方介入协议,并另行选择第三方。18.2如第三方因自身原因无法继续履行本合同项下的义务,甲乙双方有权解除第三方介入协议,并另行选择第三方。19.第三方介入协议的独立性19.1第三方介入协议是本合同的重要组成部分,其效力独立于本合同。19.2第三方介入协议的变更、解除或终止,不影响本合同的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:原合同文本要求:提供原合同全文,包括所有附件和补充协议。说明:用于证明本合同与原合同的关联性。2.附件二:延期原因说明要求:详细说明工期延期的具体原因,包括但不限于天气、政策、材料供应等。说明:用于评估工期延期的合理性和责任归属。3.附件三:工期延期调整表要求:列出原合同工期和延期后工期的详细对比,包括关键节点和工期调整情况。说明:用于明确工期延期的具体安排。4.附件四:费用调整表要求:列出原合同费用和延期后费用的详细对比,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。说明:用于明确费用调整的具体金额和计算方式。5.附件五:保密协议要求:明确双方对本协议内容和履行过程中知悉的保密信息的保密义务。说明:用于保护双方商业秘密和知识产权。6.附件六:第三方介入协议要求:详细约定第三方介入的条件、责任、费用等事项。说明:用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。7.附件七:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序和机构。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方未按约定支付费用;1.2乙方未按约定完成工作;1.3第三方未按约定履行义务;1.4任何一方泄露保密信息;1.5任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:2.1甲方未按约定支付费用,应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方未按约定完成工作,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。2.3第三方未按约定履行义务,应由第三方承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.4任何一方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。2.5任何一方违反合同约定的其他义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。3.示例说明:3.1甲方未按约定支付费用,导致乙方无法正常开展工作,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并赔偿因延期工作造成的损失。3.2乙方未按约定完成工作,导致甲方项目进度延误,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于额外费用、损失的利益等。3.3第三方未按约定履行义务,导致甲乙双方项目受损,第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.4任何一方泄露保密信息,导致对方商业秘密泄露,泄露方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失,包括但不限于商业秘密价值损失、名誉损失等。3.5任何一方违反合同约定的其他义务,如违反保密条款,泄露对方商业秘密,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度文化产业发展工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议书概述1.1协议书名称1.2协议书签订日期1.3协议书生效日期1.4协议书终止日期2.延期原因及说明2.1延期原因概述2.2具体延期原因及说明3.工期调整3.1原定工期3.2调整后工期3.3工期调整依据4.费用调整4.1原定费用4.2调整后费用4.3费用调整依据5.责任划分5.1双方责任5.2第三方责任6.风险承担6.1双方风险6.2第三方风险7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密义务8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同附件10.1附件一:原合同10.2附件二:延期原因证明材料10.3附件三:其他相关材料11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任承担12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更后的责任承担13.合同解除与终止13.1解除与终止条件13.2解除与终止程序13.3解除与终止后的责任承担14.其他约定14.1通知方式14.2争议管辖14.3不可抗力条款14.4协议书的修改与补充14.5协议书的解释权第一部分:合同如下:1.协议书概述1.1协议书名称:本协议书名为“二零二四年度文化产业发展工期延期补充协议书”。1.2协议书签订日期:本协议书签订日期为二零二四年二月二十日。1.3协议书生效日期:本协议书自双方签字盖章之日起生效。1.4协议书终止日期:本协议书终止日期与原合同终止日期一致。2.延期原因及说明2.1延期原因概述:由于二零二四年一月突如其来的自然灾害,导致项目施工场地受损,影响了施工进度。2.2具体延期原因及说明:自然灾害导致项目施工场地部分设施损坏,需进行修复,预计修复时间为一个月。3.工期调整3.1原定工期:原合同约定项目工期为六个月。3.2调整后工期:经双方协商一致,项目工期调整为七个月。3.3工期调整依据:依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》相关规定,结合实际情况进行调整。4.费用调整4.1原定费用:原合同约定项目总费用为人民币壹佰万元整。4.2调整后费用:经双方协商一致,项目总费用调整为人民币壹佰壹拾万元整。4.3费用调整依据:依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同》相关规定,结合实际情况进行调整。5.责任划分5.1双方责任:甲方负责项目资金拨付、施工场地提供及工程验收;乙方负责项目施工、质量保证及进度控制。5.2第三方责任:如因第三方原因导致项目延期,责任由第三方承担。6.风险承担6.1双方风险:甲方承担政策、资金等方面的风险;乙方承担施工、质量等方面的风险。6.2第三方风险:因第三方原因导致项目延期,风险由第三方承担。7.保密条款7.1保密内容:双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。7.2保密期限:本协议签订之日起至协议终止之日止。7.3保密义务:双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。8.违约责任8.1违约情形:任何一方未按本协议约定履行其义务,包括但不限于工期延误、费用超支、质量不合格等。8.2违约责任承担:违约方应向守约方支付违约金,违约金数额为合同总金额的1%。如违约行为导致守约方遭受损失的,违约方还应赔偿守约方的实际损失。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构:如双方同意,可约定仲裁委员会作为争议解决的机构。9.3争议解决程序:争议提交仲裁或诉讼后,双方应积极配合,按照相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序进行。10.合同附件10.1附件一:原合同10.2附件二:延期原因证明材料10.3附件三:其他相关材料11.合同解除11.1.1另一方严重违约,经催告后仍未履行;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3双方协商一致解除合同。11.2解除程序:一方提出解除合同时,应书面通知对方,并说明解除原因。解除通知送达对方后,合同自通知到达之日起解除。11.3解除后的责任承担:解除合同后,双方应根据已履行情况,对未履行部分进行结算,并按照约定承担相应的责任。12.合同变更12.1.1法律、法规、政策变更;12.1.2因不可抗力导致合同无法履行;12.1.3双方协商一致认为需要变更的其他情形。12.2变更程序:变更合同内容应经双方书面确认,并作为本协议的附件。12.3变更后的责任承担:合同变更后,双方应按照变更后的内容履行各自的义务。13.合同解除与终止13.1解除与终止条件:参照第11条合同解除条件。13.2解除与终止程序:参照第11条合同解除程序。13.3解除与终止后的责任承担:参照第11条合同解除后的责任承担。14.其他约定14.1通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,通过信函、传真、电子邮件等方式发送至对方指定地址。14.2争议管辖:本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3不可抗力条款:如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任,并可根据实际情况协商延期履行或解除合同。14.4协议书的修改与补充:本协议的修改与补充必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。任何口头协议或变更均无效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义:本合同中所述第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、设计方、施工方、供货方、验收方等,是指在合同履行过程中,为完成合同目的或提供特定服务而参与合同关系的独立法人或其他组织。15.2第三方的引入:甲方或乙方在合同履行过程中,经协商一致,可引入第三方参与合同关系的特定环节。16.第三方介入的附加条款16.1第三方介入的同意:任何第三方介入合同关系,必须事先取得甲方和乙方的书面同意。16.2第三方介入的职责:第三方应明确其在合同中的职责和权利,并应在合同中具体约定。17.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款17.1甲方责任:17.1.1甲方应确保第三方具备完成其职责的能力和资质。17.1.2甲方应对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。17.2乙方责任:17.2.1乙方应确保第三方遵守本合同的相关规定。17.2.2乙方应对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额:本合同中第三方的责任限额,应根据其提供的服务的性质、风险程度以及合同约定的赔偿标准确定。18.2责任限额的约定:合同中应明确约定第三方的责任限额,并在合同附件中详细列明。18.3超出责任限额的处理:如第三方行为导致损失超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分:第三方在合同履行过程中的责任,应与甲方、乙方各自的责任明确划分。19.2义务划分:第三方应履行合同约定的义务,甲方和乙方应各自履行其合同义务。19.3信息共享:甲方、乙方和第三方应建立信息共享机制,确保合同履行过程中的信息畅通。20.第三方的权利20.1第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。20.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持,以确保其履行职责。21.第三方的义务21.1第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成其工作。21.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密和技术秘密。21.3第三方应遵守相关法律法规和行业标准。22.第三方的退出22.1第三方如需退出合同关系,应提前通知甲方和乙方,并取得双方书面同意。22.2第三方退出合同关系后,其之前的行为仍需承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:原合同要求:原合同应包含合同双方的基本信息、合同标的、合同期限、费用、工期、责任划分等内容。说明:原合同是补充协议的基础,应作为附件一附在本协议之后。2.附件二:延期原因证明材料要求:包括自然灾害证明、施工场地受损照片、修复进度报告等。说明:证明材料应能够充分说明延期原因的真实性和合理性。3.附件三:其他相关材料要求:包括但不限于项目设计图纸、施工方案、质量验收标准、费用预算等。说明:其他相关材料应有助于双方理解和执行本协议。4.附件四:第三方资质证明要求:第三方提供其营业执照、资质证书、相关行业许可证等。说明:资质证明是第三方具备相应能力和资质的凭证。5.附件五:第三方责任限额协议要求:明确第三方责任限额的具体金额和适用范围。说明:责任限额协议是第三方在合同履行过程中责任的限制。6.附件六:争议解决协议要求:包括争议解决方式、机构、程序等内容。说明:争议解决协议是双方在发生争议时遵循的规则。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付费用。未按时提供施工场地或相关资料。未按时验收工程。乙方违约行为:工期延误。质量不合格。未按时提交工程进度报告。第三方违约行为:未按时完成工作。工作质量不符合要求。泄露商业秘密。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:逾期支付费用,应支付违约金。未按时提供施工场地或资料,导致工期延误,应赔偿乙方损失。未按时验收工程,导致乙方损失,应赔偿乙方损失。乙方违约责任认定:工期延误,应赔偿甲方损失。质量不合格,应重新施工或赔偿甲方损失。未按时提交进度报告,应赔偿甲方损失。第三方违约责任认定:未按时完成工作,应赔偿甲方和乙方的损失。工作质量不符合要求,应重新工作或赔偿甲方和乙方的损失。泄露商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:甲方逾期支付费用,导致乙方无法按时获得工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同总金额的1%计算。乙方因施工质量问题导致甲方损失,乙方应赔偿甲方实际损失,包括修复费用、工期延误损失等。全文完。二零二四年度文化产业发展工期延期补充协议书2本合同目录一览1.协议书的基本信息1.1协议书名称1.2协议书编号1.3协议书签订日期1.4协议书签订地点1.5协议书签订双方2.延期原因说明2.1延期原因概述2.2延期原因详细说明2.3相关证明材料3.延期期限3.1延期期限起始时间3.2延期期限结束时间3.3延期期限总计4.延期期间的费用处理4.1工程款支付4.2其他费用处理4.3费用调整方式5.延期期间的工程进度管理5.1工程进度调整计划5.2工程进度监控措施5.3工程进度变更通知6.延期期间的合同变更6.1合同内容变更6.2合同附件变更6.3合同签订双方确认7.延期期间的沟通协调7.1沟通协调机制7.2沟通协调频率7.3沟通协调内容8.延期期间的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违约责任11.法律适用及争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同生效12.3合同解除12.4合同终止13.合同附件13.1附件一:延期原因说明13.2附件二:延期期限调整计划13.3附件三:费用调整明细14.合同签订双方签字盖章第一部分:合同如下:第一条协议书的基本信息1.1协议书名称:《二零二四年度文化产业发展工期延期补充协议书》1.2协议书编号:CZ202400011.3协议书签订日期:2024年1月1日1.4协议书签订地点:北京市朝阳区1.5协议书签订双方1.5.1发包方:北京市文化产业发展有限公司1.5.2承包方:建筑集团有限公司第二条延期原因说明2.1延期原因概述:由于近期北京市遭遇罕见的极端天气,导致工程现场施工条件恶化,影响到了工程进度。2.2延期原因详细说明:2.2.12024年2月,北京市连续发生三次强降雪,导致施工现场道路封闭,材料运输受阻。2.2.23月,北京市遭遇连续降雨,造成施工现场积水,部分设施损坏。2.2.34月,施工现场周边道路施工,影响了材料进场和人员流动。2.3相关证明材料:2.3.1北京市气象局发布的极端天气预警信息2.3.2施工现场照片及视频记录2.3.3交通管制部门发布的道路封闭通知第三条延期期限3.1延期期限起始时间:自2024年1月1日起计算3.2延期期限结束时间:2024年4月30日3.3延期期限总计:3个月第四条延期期间的费用处理4.1工程款支付:发包方应按原合同约定,于延期期间每月支付承包方一定比例的工程款。4.2其他费用处理:因延期产生的其他费用,由双方协商确定承担方式。4.3费用调整方式:如延期期间工程款支付比例发生变化,双方应重新协商并签订补充协议。第五条延期期间的工程进度管理5.1工程进度调整计划:承包方应根据实际情况,制定新的工程进度计划,并报发包方审批。5.2工程进度监控措施:双方应共同监控工程进度,确保按新计划推进。5.3工程进度变更通知:如工程进度发生变更,承包方应及时通知发包方。第六条延期期间的合同变更6.1合同内容变更:本协议书作为原合同的补充,对原合同内容进行相应调整。6.2合同附件变更:根据实际情况,双方可对合同附件进行变更。6.3合同签订双方确认:本协议书经双方签字盖章后生效,原合同相应条款自动失效。第七条延期期间的沟通协调7.1沟通协调机制:双方应设立专门的沟通协调小组,负责处理延期期间的各项事宜。7.2沟通协调频率:每周至少召开一次会议,特殊情况可随时召开。7.3沟通协调内容:包括但不限于工程进度、费用支付、争议解决等。第八条延期期间的争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决延期期间发生的争议。协商不成的,可提交至北京市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决期限:争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向北京市仲裁委员会申请仲裁。8.3争议解决机构:北京市仲裁委员会第九条违约责任9.1违约情形:任何一方违反本协议书约定的义务,均构成违约。9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约责任赔偿:赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可由争议解决机构裁决。第十条保密条款10.1保密信息范围:本协议书及其附件中涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密期限:自本协议书签订之日起至双方约定的保密期限届满。10.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任。第十一条法律适用及争议解决11.1适用法律:本协议书适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式:除本协议书第八条规定的仲裁外,双方也可选择诉讼方式解决争议。11.3争议解决机构:如选择诉讼方式,争议双方同意将争议提交至北京市朝阳区人民法院管辖。第十二条其他约定事项12.1不可抗力:因不可抗力导致本协议书无法履行或履行困难的,双方互不承担违约责任,并可根据实际情况协商调整履行期限。12.2合同生效:本协议书经双方签字盖章后生效。12.3合同解除:除本协议书约定外,任何一方不得单方面解除本协议书。12.4合同终止:本协议书履行完毕或双方协商一致解除后终止。第十三条合同附件13.1附件一:延期原因说明13.2附件二:延期期限调整计划13.3附件三:费用调整明细第十四条合同签订双方签字盖章14.1发包方签字盖章:14.2承包方签字盖章:第二部分:第三方介入后的修正第八条1.5第三方介入8.1.1第三方的概念:第三方是指除甲乙双方以外的,根据本合同的需要,被邀请或选定的,参与合同履行过程中的咨询、评估、监理、仲裁等活动的独立第三方机构或个人。8.1.2第三方的类型:第三方可以是专业咨询公司、监理机构、会计师事务所、律师事务所、仲裁委员会等。第九条1.5第三方介入时的额外条款9.1.1甲乙双方在合同中明确约定,在必要时可邀请第三方介入,以协助解决合同履行中的问题。9.1.2第三方的介入应经过甲乙双方的一致同意,并签订相应的合作协议。第十条1.5第三方介入时的权利与义务10.1.1第三方的权利:10.1.1.1根据合作协议,获得合同履行相关的必要信息和资料。10.1.1.2在其专业领域内,对合同履行情况进行评估、咨询或监理。10.1.1.3收取甲乙双方约定的服务费用。10.1.2第三方的义务:10.1.2.1按照合作协议的规定,独立、客观、公正地履行职责。10.1.2.2保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。10.1.2.3及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。第十一条1.5第三方责任限额11.1.1第三方的责任限额:11.1.1.1第三方因违反合作协议而造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。11.1.1.2第三方的责任限额不得超过其收取的服务费用。11.1.1.3如第三方责任超出限额,甲乙双方应按照各自在合同中的责任承担相应的损失。第十二条1.5第三方与其他各方的划分说明12.1.1第三方与甲方的划分:12.1.1.1第三方在履行职责时,不得干预甲方在合同项下的权利和义务。12.1.1.2甲方应向第三方提供必要的配合,包括但不限于提供资料、协助访问等。12.1.2第三方与乙方的划分:12.1.2.1第三方在履行职责时,不得干预乙方在合同项下的权利和义务。12.1.2.2乙方应向第三方提供必要的配合,包括但不限于提供资料、协助访问等。12.1.3第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年外研衔接版九年级化学下册阶段测试试卷含答案
- 2025年沪教版三年级语文下册阶段测试试卷
- 2025年人教版八年级地理上册阶段测试试卷含答案
- 2024美容仪器研发生产与市场推广合作协议3篇
- 个性化劳务派遣服务协议2024版版A版
- 2024甲乙双方关于智能语音识别技术研发与推广的合同
- 2025年岳麓版六年级英语下册月考试卷
- 2025年仁爱科普版九年级科学下册阶段测试试卷
- 2025年华东师大版七年级化学下册月考试卷含答案
- 2025年粤人版七年级生物下册月考试卷含答案
- 2024年保安员考试题库及参考答案(巩固)
- 安全隐患规范依据查询手册22大类12万字
- ASME材料-设计许用应力
- 大中小学心理健康教育一体化共同体建设研究课题评审书
- JJG 701-2008熔点测定仪行业标准
- 室内灯光设计总结报告
- 实验室科技发展规划方案
- 服务器防火墙采购服务合同
- 计算机应用技术专业汇报课件
- 马家窑彩陶纹样分析报告
- 档案基础业务培训课件
评论
0/150
提交评论