版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度监理服务合同延期补充协议——工期调整与违约责任合同编号_________一、合同主体甲方(委托方):名称:______________________________地址:______________________________联系人:______________________________联系电话:______________________________乙方(监理方):名称:______________________________地址:______________________________联系人:______________________________联系电话:______________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于本合同编号_________《二零二四年度监理服务合同》的履行过程中,因不可抗力或其他原因导致工程进度受到影响,为确保工程质量和工期,双方经友好协商,同意签订本补充协议,对原合同中工期调整与违约责任进行补充和调整。2.2合同依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,结合双方协商一致的原则,制定本补充协议。三、定义与解释3.1专业属于本补充协议中涉及的专业属于建设工程监理领域,具体包括工程质量、进度、安全、投资等方面的监督管理。3.2关键词解释(1)工期调整:指在原合同约定的工期基础上,根据实际情况进行调整,以适应工程进度变化的需要。(2)违约责任:指因一方违约而导致的另一方遭受的经济损失,包括但不限于合同约定的违约金、赔偿金等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照原合同约定的内容,履行监理职责,确保工程质量、进度、安全、投资等方面的监督管理。(2)甲方有权要求乙方根据工程实际情况,对工期进行调整,并及时通知乙方。(3)甲方有权要求乙方在合同约定的违约责任条款下,承担相应的违约责任。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照原合同约定的内容,履行监理职责,确保工程质量、进度、安全、投资等方面的监督管理。(2)乙方应积极配合甲方对工期进行调整,并在调整后的工期内完成监理工作。(3)乙方应按照合同约定的违约责任条款,承担相应的违约责任。五、履行条款5.1合同履行时间本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为原合同约定的工期调整期限。5.2合同履行地点本补充协议的履行地点为原合同约定的工程所在地。5.3合同履行方式本补充协议的履行方式为监理服务,乙方应按照原合同约定的内容和要求,对工程进行监理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本补充协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期调整期限届满;(2)合同约定的违约责任履行完毕;(3)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)一方要求终止本补充协议,应提前30日书面通知对方;(2)终止本补充协议后,双方应按照原合同约定的方式,办理相关手续。6.4终止后果(1)本补充协议终止后,原合同约定的权利义务关系继续有效;(2)本补充协议终止后,双方应按照原合同约定的违约责任条款,承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成本补充协议项下的费用构成如下:(1)监理服务费:根据原合同约定的监理服务内容和标准,按实际工作量计算。(2)工期调整补偿费:因工期调整而产生的额外费用,包括但不限于人工费、材料费、机械费等。(3)其他费用:包括但不限于通信费、交通费、住宿费等因监理服务而产生的其他费用。7.2支付方式(1)监理服务费:按月度支付,乙方应在每月末提交监理服务费结算单,甲方应在收到结算单后的十个工作日内支付。(2)工期调整补偿费:在工期调整方案经双方确认后,甲方应在五个工作日内支付。(3)其他费用:在相关费用发生并经乙方确认后,甲方应在五个工作日内支付。7.3支付时间(1)监理服务费支付时间:每月一个工作日。(2)工期调整补偿费支付时间:工期调整方案确认后的五个工作日内。(3)其他费用支付时间:相关费用发生并经乙方确认后的五个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应按照国家有关税收政策规定,依法纳税。(2)甲方支付费用时,应提供有效的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付监理服务费的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方未按约定调整工期或补偿费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应补偿费用的千分之五。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成监理服务工作的,应向甲方支付违约金,违约金为应完成工作量日费的千分之五。(2)乙方未按约定调整工期或补偿费用的,应向甲方支付违约金,违约金为应补偿费用的千分之五。8.3赔偿金额和方式(1)违约金不足以弥补实际损失的,违约方应按实际损失进行赔偿。(2)赔偿金额的支付方式与费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容本补充协议涉及的保密内容包括但不限于:(1)监理服务过程中获取的工程图纸、技术资料、商业秘密等。(2)双方在履行本补充协议过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限保密期限自本补充协议签订之日起至监理服务结束之日起三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策、行政命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。(2)不可抗力事件导致本补充协议无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震导致监理服务无法进行。(2)战争:战争导致监理服务无法进行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本补充协议履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成时,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本补充协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)监理服务过程中,乙方不得将其监理职责转让给第三方。(2)甲方不得将其权利和义务转让给与监理服务无关的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本补充协议的签订不影响原合同的权利和义务。(2)双方在履行本补充协议过程中,仍应遵守原合同的相关约定。13.2特殊权力保留(1)双方在履行本补充协议过程中,如发生争议,有权要求对方提供必要的协助。(2)双方在履行本补充协议过程中,如发现对方存在违约行为,有权要求对方立即纠正。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本补充协议的修改和补充,应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式签订,并作为本补充协议的附件。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效,与本补充协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保本补充协议的顺利履行。(2)双方应相互配合,及时解决本补充协议履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协调。(2)双方应指定专人负责本补充协议的履行工作。十六、其他条款16.1法律适用本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本补充协议是原合同的补充,与原合同具有同等法律效力,原合同与本补充协议构成一个完整的合同。16.3增减条款(1)本补充协议的增减条款,应以书面形式签订,并作为本补充协议的附件。(2)增减条款的生效时间以双方签字盖章之日起计算。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):姓名:______________________________职务:______________________________签字:______________________________日期:______________________________乙方(监理方):姓名:______________________________职务:______________________________签字:______________________________日期:______________________________盖章:______________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.原二零二四年度监理服务合同2.工期调整方案3.费用结算单4.违约金支付凭证5.保密协议6.协议修改和补充文件7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明文件9.合同主体资格证明文件10.其他与本补充协议相关的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付监理服务费:甲方未在规定时间内支付监理服务费,经催告后仍未支付。未按约定调整工期或补偿费用:甲方未在工期调整方案确认后五个工作日内支付工期调整补偿费。2.乙方违约行为及认定:未按约定调整工期或补偿费用:乙方未在工期调整方案确认后五个工作日内提出调整方案或未执行调整方案。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任:指因一方违约而导致的另一方遭受的经济损失,包括违约金、赔偿金等。3.保密协议:双方签订的保密协议,约定保密内容和期限。4.协议修改和补充:指对原合同进行修改和补充,需双方协商一致并以书面形式签订。5.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工期调整过程中,因外部因素导致工期延误。解决办法:双方应及时沟通,评估延误原因,协商调整工期,并签订补充协议。2.问题:费用支付过程中,甲方因资金问题延迟支付。解决办法:双方可协商延期支付或分期支付,并签订相应的支付协议。3.问题:保密内容泄露,可能对双方造成损失。解决办法:立即采取措施,查找泄露原因,追究责任,并加强保密措施。4.问题:争议解决过程中,双方意见分歧较大。解决办法:寻求第三方调解或仲裁,以公正、公平的方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:______________________________2.第三方地址:______________________________3.第三方联系人:______________________________4.第三方联系电话:______________________________5.第三方职责:参与工程进度监控,提供专业意见。协助乙方进行工程质量检查和验收。提供第三方监理服务,确保工程质量和安全。6.第三方权利:收取第三方监理服务费。参与工程进度和质量的讨论和决策。对工程问题提出整改意见。7.第三方义务:按照合同约定提供第三方监理服务。对工程问题进行及时反馈和处理。保持与甲方、乙方的良好沟通。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:确保监理服务的独立性和公正性。在合同履行过程中,有权要求甲方提供必要的资料和条件。在工期调整时,有权根据实际情况提出调整方案。2.乙方利益条款:在工期调整后,甲方应支付相应的工期调整补偿费。甲方应保障乙方的合法权益,不得无故拖延支付费用。3.甲方的违约及限制条款:甲方不得无故变更乙方职责,影响乙方正常履行监理服务。甲方不得要求乙方执行违反法律法规的指令。甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:对乙方的监理服务进行监督和检查。要求乙方在规定时间内提交监理报告和验收报告。对乙方的工作提出合理意见和建议。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方在工程进度和质量上达到合同约定的标准。甲方有权要求乙方在工程变更时提供相应的监理服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时提交监理报告和验收报告,应向甲方支付违约金。乙方未按合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担相应的责任。乙方在工程变更时未提供相应监理服务,应向甲方支付违约金。全文完。二零二四年度监理服务合同延期补充协议——工期调整与违约责任1本合同目录一览第一条合同延期原因及依据1.1延期原因概述1.2延期依据文件及证明材料第二条延期工期及起止时间2.1延期工期计算方法2.2延期工期起止时间确定第三条延期期间的监理工作内容3.1延期期间监理工作概述3.2延期期间监理工作具体要求第四条延期期间的监理费用调整4.1延期费用调整原则4.2延期费用计算方法第五条违约责任及处理5.1违约责任概述5.2违约责任具体条款5.3违约责任处理方式第六条争议解决方式6.1争议解决原则6.2争议解决途径6.3争议解决期限第七条本协议的生效及终止7.1协议生效条件7.2协议终止条件第八条本协议的修改与补充8.1修改与补充原则8.2修改与补充程序第九条本协议的附件9.1附件一:延期原因证明材料9.2附件二:延期费用计算明细9.3附件三:其他相关附件第十条本协议的解释10.1解释原则10.2解释权限第十一条本协议的管辖11.1管辖法院11.2管辖范围第十二条本协议的签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点第十三条本协议的附件13.1附件一:监理服务合同13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:其他相关附件第十四条本协议的生效14.1生效条件14.2生效日期第一部分:合同如下:第一条合同延期原因及依据1.1延期原因概述(1)不可抗力因素:如自然灾害、政府行为等;(2)设计变更:因设计不合理或设计变更导致施工进度受阻;(3)施工条件变化:如地质条件变化、施工场地条件限制等;(4)材料供应问题:如材料供应商延迟交货、材料质量问题等;(5)其他原因:如合同双方协商一致认为需要延期的其他情况。1.2延期依据文件及证明材料(1)不可抗力事件证明文件;(2)设计变更通知书;(3)地质勘察报告;(4)材料供应合同及质量检测报告;(5)合同双方协商记录及其他相关证明材料。第二条延期工期及起止时间2.1延期工期计算方法延期工期按实际发生的天数计算,不足一天按一天计算。2.2延期工期起止时间确定延期工期自合同原工期截止之日起计算,至合同双方协商确定的新的工期截止日止。第三条延期期间的监理工作内容3.1延期期间监理工作概述在延期期间,监理方应继续履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。3.2延期期间监理工作具体要求(1)按照合同约定,对施工过程进行监督、检查和验收;(2)对设计变更、施工条件变化等情况进行评估,并提出相应的监理意见;(3)对施工过程中的质量问题进行跟踪处理,确保工程质量;(4)对施工进度进行监控,及时提出进度调整建议;(5)对施工安全进行监督,确保施工安全。第四条延期期间的监理费用调整4.1延期费用调整原则根据合同约定及实际发生情况,对延期期间的监理费用进行调整。4.2延期费用计算方法延期费用按照原合同监理费用标准及实际发生天数计算。第五条违约责任及处理5.1违约责任概述因一方违约导致合同无法履行,违约方应承担相应的违约责任。5.2违约责任具体条款(1)未按时履行监理职责,造成工程质量问题的,违约方应承担相应的责任;(2)因设计变更、施工条件变化等原因导致工期延误,违约方应承担相应的违约责任;(3)因材料供应问题导致工期延误,违约方应承担相应的违约责任;(4)合同双方协商一致认为需要承担的其他违约责任。5.3违约责任处理方式(1)违约方应承担违约责任,支付违约金;(2)合同双方协商一致,采取其他补救措施;(3)合同双方协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第六条争议解决方式6.1争议解决原则尊重事实、公平合理、依法解决争议。6.2争议解决途径(1)友好协商;(2)仲裁;(3)诉讼。6.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。第七条本协议的生效及终止7.1生效条件本协议经合同双方签字盖章后生效。7.2生效日期本协议自合同双方签字盖章之日起生效。第八条本协议的修改与补充8.1修改与补充原则本协议的修改与补充应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,不得违反法律法规的规定。8.2修改与补充程序(1)合同双方协商一致,对本协议进行修改与补充;(2)修改与补充的内容应以书面形式进行;(3)修改与补充的内容经合同双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。第九条本协议的附件9.1附件一:延期原因证明材料(1)不可抗力事件证明文件;(2)设计变更通知书;(3)地质勘察报告;(4)材料供应合同及质量检测报告;(5)合同双方协商记录及其他相关证明材料。9.2附件二:延期费用计算明细(1)原合同监理费用标准;(2)实际发生天数;(3)延期费用计算结果。9.3附件三:其他相关附件(1)监理服务合同;(2)监理工作计划;(3)其他相关文件。第十条本协议的解释10.1解释原则本协议的解释应遵循合同目的、合同条款的文义、合同背景和交易习惯等原则。10.2解释权限本协议的解释权归合同双方共同享有。第十一条本协议的管辖11.1管辖法院本协议的争议解决,如合同双方协商不成,应提交至合同签订地人民法院管辖。11.2管辖范围本协议的管辖范围包括但不限于合同履行、违约责任、争议解决等。第十二条本协议的签署12.1签署主体本协议由合同双方法定代表人或授权代表签字盖章。12.2签署时间本协议自合同双方签字盖章之日起生效。12.3签署地点本协议的签署地点为合同双方协商一致确定的地点。第十三条本协议的附件13.1附件一:监理服务合同(1)监理服务合同编号;(2)监理服务合同签订日期;(3)监理服务合同主要内容。13.2附件二:监理工作计划(1)监理工作计划编号;(2)监理工作计划编制日期;(3)监理工作计划主要内容。13.3附件三:其他相关附件(1)合同双方协商记录;(2)合同双方往来函件;(3)其他相关文件。第十四条本协议的生效14.1生效条件本协议经合同双方签字盖章后生效。14.2生效日期本协议自合同双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与类型1.1第三方的概念在本合同中,“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、施工单位、咨询机构、调解机构等。1.2第三方介入的类型(1)监理协助:第三方作为监理单位协助甲方进行监理工作;(2)设计咨询:第三方提供设计咨询服务,协助甲方优化设计方案;(3)材料供应:第三方作为材料供应商,提供所需材料;(4)施工支持:第三方作为施工单位,协助完成施工任务;(5)争议调解:第三方作为调解机构,协助解决合同双方的争议。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序(1)合同双方协商确定需要第三方介入的事项;(2)甲方与第三方签订相应的合作协议或合同;(3)乙方根据实际情况,调整监理服务内容或方式,以适应第三方介入的需要。2.2第三方介入的条件(1)合同双方同意第三方介入;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反法律法规和合同约定。第三条第三方责任限额3.1责任限额的概念本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的赔偿上限。3.2责任限额的确定(1)责任限额应根据第三方介入的具体事项、资质和能力等因素确定;(2)责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方合作协议或合同中予以确认。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方(1)甲方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行职责;(2)甲方有权对第三方的工作进行监督和检查;(3)第三方应按照约定履行职责,并对自身行为负责。4.2第三方与乙方(1)乙方应与第三方保持良好沟通,协调工作关系;(2)乙方有权对第三方的工作提出意见和建议;(3)第三方应尊重乙方的意见,及时调整工作。4.3第三方与合同双方(1)合同双方应共同维护合同权益,第三方应遵守合同约定;(2)合同双方应就第三方的工作进行协商,解决分歧;(3)第三方应协助合同双方解决争议,维护合同双方的合法权益。第五条第三方介入的违约责任5.1违约责任概述第三方在介入过程中,如因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的违约责任。5.2违约责任具体条款(1)第三方应按照约定履行职责,如未履行或履行不当,应承担违约责任;(2)第三方因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任;(3)第三方违反合同约定,造成合同双方损失的,应承担赔偿责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决原则第三方介入过程中发生的争议,应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则解决。6.2争议解决途径(1)合同双方协商解决;(2)第三方协助解决;(3)提交仲裁机构仲裁;(4)依法向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的协议效力7.1协议效力概述第三方介入的协议,经合同双方签字盖章后,具有与本合同同等法律效力。7.2协议效力具体条款(1)第三方介入的协议与本合同不一致的,以协议为准;(2)第三方介入的协议与本合同有冲突的,以本合同为准;(3)第三方介入的协议与本合同共同构成完整的合同体系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:延期原因证明材料要求:提供不可抗力事件证明文件、设计变更通知书、地质勘察报告、材料供应合同及质量检测报告、合同双方协商记录等。说明:用于证明合同延期原因的真实性和合理性。2.附件二:延期费用计算明细要求:详细列出原合同监理费用标准、实际发生天数、延期费用计算结果。说明:用于明确延期期间的监理费用,确保费用计算的准确性和透明度。3.附件三:监理服务合同要求:提供监理服务合同原件或复印件,包括合同编号、签订日期、主要内容等。说明:作为本补充协议的附件,用于证明监理服务合同的效力。4.附件四:监理工作计划要求:提供监理工作计划原件或复印件,包括计划编号、编制日期、主要内容等。说明:用于明确监理工作内容、时间安排和目标,确保监理工作的有序进行。5.附件五:第三方合作协议或合同要求:提供第三方合作协议或合同原件或复印件,包括协议编号、签订日期、主要内容等。说明:用于明确第三方介入的具体事项、责任和义务,确保第三方介入的合法性和有效性。6.附件六:争议解决协议要求:提供争议解决协议原件或复印件,包括协议编号、签订日期、争议解决方式等。说明:用于明确合同双方的争议解决方式和程序,确保争议得到及时、公正的解决。7.附件七:其他相关附件要求:提供其他与合同履行相关的文件、资料等。说明:用于补充和证明合同履行过程中的相关事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时履行监理职责,造成工程质量问题的。责任认定标准:乙方应承担因自身原因导致的质量问题责任,包括但不限于修复费用、损失赔偿等。示例:若乙方在监理过程中未及时发现施工质量问题,导致问题扩大,乙方应承担相应的修复费用和损失赔偿。2.违约行为:第三方未按约定履行职责,造成合同双方损失的。责任认定标准:第三方应承担因自身原因导致的损失责任,包括但不限于赔偿损失、违约金等。示例:若第三方在材料供应过程中延迟交货,导致工程进度延误,第三方应承担相应的违约金和损失赔偿。3.违约行为:甲方未按时支付监理费用或材料款项的。责任认定标准:甲方应承担因未按时支付费用导致的违约责任,包括但不限于违约金、损失赔偿等。示例:若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金和相应的损失赔偿。4.违约行为:合同双方未按约定履行争议解决程序的。责任认定标准:合同双方应承担因未按约定履行争议解决程序导致的损失责任,包括但不限于诉讼费用、仲裁费用等。示例:若合同双方未按争议解决协议约定提交争议解决机构,应承担相应的诉讼或仲裁费用。全文完。二零二四年度监理服务合同延期补充协议——工期调整与违约责任2合同目录一、协议背景与依据1.协议签订的背景2.协议适用的法律和规定3.原合同的基本情况二、工期调整1.延期原因分析2.延期期限及计算方法3.工期调整后的工作计划4.工期调整的审批流程三、监理工作内容调整1.监理工作范围的调整2.监理工作重点的调整3.监理工作方法的调整四、费用调整1.工期延长对费用的调整2.监理费用调整的计算方法3.费用调整的审批流程五、违约责任1.延期违约责任2.监理工作内容调整违约责任3.费用调整违约责任六、保密条款1.保密信息的范围2.保密义务及保密期限3.违反保密条款的责任七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序八、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件九、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达确认十、不可抗力1.不可抗力事件的范围2.不可抗力事件的处理原则3.不可抗力事件对合同的影响十一、其他约定1.合同附件2.合同未尽事宜的处理3.合同解释十二、协议签署1.签署主体2.签署时间3.签署地点十三、附件1.原合同文本2.工作计划3.费用调整方案十四、协议解除与终止1.协议解除条件2.协议终止条件3.协议解除与终止后的处理合同编号_________一、协议背景与依据1.协议签订的背景本协议签订是为了解决二零二四年度监理服务合同中因不可抗力等原因导致的工期延期问题。2.协议适用的法律和规定本协议适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。3.原合同的基本情况原合同编号为_______,合同签订日期为_______,合同期限为_______。二、工期调整1.延期原因分析延期原因包括但不限于:自然灾害、政府行为、社会异常事件、甲方提供资料延误等。2.延期期限及计算方法延期期限自_______起至_______止,共计_______天。延期期限的计算方法为:自原合同约定工期结束之日起,至实际完成工作之日止。3.工期调整后的工作计划甲方应按照延期后的工作计划安排施工,监理方应相应调整监理计划。4.工期调整的审批流程工期调整需经甲方、监理方及施工方三方协商一致,并由甲方报相关主管部门审批。三、监理工作内容调整1.监理工作范围的调整根据工期调整,监理工作范围应相应调整,确保监理工作的全面性和有效性。2.监理工作重点的调整针对工期调整,监理工作重点应集中在施工进度、质量、安全等方面。3.监理工作方法的调整监理方应根据工期调整情况,采取相应的监理方法,确保监理工作的顺利进行。四、费用调整1.工期延长对费用的调整工期延长导致监理费用的增加部分,由甲方承担。2.监理费用调整的计算方法监理费用调整按照实际发生的工作量及约定的收费标准计算。3.费用调整的审批流程费用调整需经甲方、监理方及施工方三方协商一致,并由甲方报相关主管部门审批。五、违约责任1.延期违约责任甲方未按约定提供资料或因甲方原因导致工期延期的,应向监理方支付违约金。2.监理工作内容调整违约责任监理方未按约定调整监理工作内容或未履行监理职责的,应承担相应的违约责任。3.费用调整违约责任甲方未按约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。六、保密条款1.保密信息的范围保密信息包括但不限于:技术秘密、商业秘密、甲方提供的工程资料等。2.保密义务及保密期限双方对本协议中涉及到的保密信息负有保密义务,保密期限自协议签订之日起至合同终止后_______年。3.违反保密条款的责任违反保密条款的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。七、争议解决1.争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。3.争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的有关规定执行。八、合同生效与终止1.合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件(1)本协议约定的终止条件成就;(2)双方协商一致解除本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行;(4)法律法规规定的其他终止情形。3.合同解除条件(1)一方严重违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(2)一方丧失履行能力或可能丧失履行能力;(3)法律法规规定的其他解除情形。九、通知与送达1.通知方式(1)当面交付;(2)挂号邮寄;(3)传真或电子邮件。2.送达地址双方的送达地址如下:甲方:________________监理方:________________3.送达确认送达方应在送达后保留送达凭证,并要求接收方签字确认。十、不可抗力1.不可抗力事件的范围不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.不可抗力事件的处理原则发生不可抗力事件时,双方应立即协商解决,尽可能减少损失。3.不可抗力事件对合同的影响因不可抗力事件导致本协议无法履行的,双方均不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。十一、其他约定1.合同附件本协议附件包括但不限于:原合同文本、工作计划、费用调整方案等。2.合同未尽事宜的处理本协议未尽事宜,按相关法律法规及原合同约定执行。3.合同解释本协议的条款由双方共同解释,如有歧义,以有利于维护双方合法权益的解释为准。十二、协议签署1.签署主体本协议由甲方代表_______和监理方代表_______签署。2.签署时间本协议签署时间为_______。3.签署地点本协议签署地点为_______。十三、附件1.原合同文本2.工作计划3.费用调整方案十四、协议解除与终止1.协议解除条件如双方协商一致,本协议可解除。2.协议终止条件如出现第八章规定的合同终止条件,本协议终止。3.协议解除与终止后的处理甲方代表(签字):________________日期:________________监理方代表(签字):________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方责任与义务1.1甲方应按照合同约定,及时、准确地向监理方提供相关资料和施工图纸。1.2甲方应确保施工场地具备施工条件,并按时提供施工所需的材料和设备。1.3甲方应配合监理方进行现场检查和验收,及时解决监理方提出的问题。2.甲方审批流程2.1任何涉及工期调整、费用变更等重大事项,甲方应在收到监理方报告后_______日内给予审批。2.2甲方未在规定时间内审批的,视为默认同意。3.甲方违约责任3.1甲方未按时提供资料或施工条件,导致工期延误,应向监理方支付违约金。3.2甲方未按约定支付监理费用,应承
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度金融行业兼职财务人员劳务合同协议2篇
- 2025年人教版拓展型课程化学下册阶段测试试卷含答案
- 二零二五年度个人住宅买卖合同书模板9篇
- 二零二五年度房地产经纪人佣金结算方法合同3篇
- 2025年度出租车行业安全责任管理与保障合同3篇
- 二零二五年建筑劳务派遣人员管理服务合同3篇
- 2025年冀教版选修4化学上册阶段测试试卷
- 2025年外研版五年级英语下册阶段测试试卷
- 2025年人教版高一数学上册阶段测试试卷
- 2025年新科版必修3物理下册阶段测试试卷
- 【人教版】二年级数学上册说课稿-第2课时 直角的认识
- 人员密集场所消防安全标准化管理规定
- 2024年印尼认知评估和培训解决方案市场竞争态势与及未来趋势预测报告
- JTG F40-2004 公路沥青路面施工技术规范
- 成都市2022级(2025届)高中毕业班摸底测试(零诊)英语试卷(含答案)
- 光伏发电技术在建筑中的应用
- NB∕T 10805-2021 水电工程溃坝洪水与非恒定流计算规范
- (高清版)JTGT 3331-04-2023 多年冻土地区公路设计与施工技术规范
- 江苏省南京市玄武区2022-2023学年七年级下学期期末语文试题
- 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》
- 福建省福州市福清高中联合体2023-2024学年高二上学期期末生物试题
评论
0/150
提交评论