版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度输变电工程基础施工专业分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.合同双方2.1分包方2.2总承包方2.3发包方3.工程范围与内容3.1工程概况3.2施工范围3.3施工内容4.工程进度与计划4.1工程进度要求4.2施工计划4.3进度调整5.工程质量与标准5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量责任6.工程安全与环境保护6.1安全生产责任6.2安全措施6.3环境保护要求7.工程材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收8.工程费用与支付8.1工程费用构成8.2费用支付方式8.3付款条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同变更与终止10.1合同变更10.2合同终止10.3合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:技术规范14.合同生效与期限14.1合同生效条件14.2合同期限14.3合同续签第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1输变电工程:指输送和变换电能的工程,包括变电站、输电线路、配电线路等。1.1.2基础施工:指输变电工程中地基处理、基础建设等工作。1.1.3分包合同:指总承包方将部分工程分包给专业分包方所签订的合同。1.2合同解释1.2.1本合同条款如有歧义,应以合同双方协商一致的解释为准。1.2.2本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:___________2.1.2地址:___________2.1.3法定代表人:___________2.1.4联系方式:___________2.2总承包方2.2.1名称:___________2.2.2地址:___________2.2.3法定代表人:___________2.2.4联系方式:___________2.3发包方2.3.1名称:___________2.3.2地址:___________2.3.3法定代表人:___________2.3.4联系方式:___________3.工程范围与内容3.1工程概况3.1.1工程名称:___________3.1.2工程地点:___________3.1.3工程规模:___________3.2施工范围3.2.1地基处理:___________3.2.2基础建设:___________3.3施工内容3.3.1土方工程:___________3.3.2桩基工程:___________3.3.3基础混凝土工程:___________4.工程进度与计划4.1工程进度要求4.1.1工程总工期:___________4.1.2各阶段工期:___________4.2施工计划4.2.1施工准备阶段:___________4.2.2施工实施阶段:___________4.2.3竣工验收阶段:___________4.3进度调整4.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期。5.工程质量与标准5.1质量标准5.1.1国家标准:___________5.1.2行业标准:___________5.2质量检查与验收5.2.1施工过程中,分包方应严格按照质量标准进行检查。5.2.2工程验收时,应由发包方、总承包方和分包方共同参与。5.3质量责任5.3.1分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任。6.工程安全与环境保护6.1安全生产责任6.1.1分包方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工。6.1.2施工过程中,分包方应采取必要的安全措施,确保施工安全。6.2安全措施6.2.1施工现场设置安全警示标志。6.2.2施工人员配备必要的安全防护用品。6.3环境保护要求6.3.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取必要措施减少施工对环境的影响。8.工程费用与支付8.1工程费用构成8.1.1人工费:___________8.1.2材料费:___________8.1.3设备租赁费:___________8.1.4施工机械使用费:___________8.1.5施工技术措施费:___________8.1.6管理费:___________8.1.7利润:___________8.2费用支付方式8.2.1按照工程进度分阶段支付。8.2.2首付款:合同签订后5个工作日内支付工程总费用的10%。8.2.3进度款:按月进度支付,每月支付上个月完成工程总费用的20%。8.2.4结算款:工程竣工验收合格后30日内支付剩余工程总费用的70%。8.2.5保修金:工程竣工验收合格后30日内支付剩余工程总费用的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。8.3付款条件8.3.1分包方提交符合要求的发票、工程进度证明等相关资料。8.3.2总承包方审核无误后,在约定的时间内支付款项。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序9.2.1提出仲裁申请。9.2.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭。9.2.3仲裁庭进行调查、审理和裁决。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为___________。10.合同变更与终止10.1合同变更10.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。10.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议。10.2合同终止10.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,合同自动终止。10.2.2因一方违约导致合同无法履行时,另一方有权解除合同。10.3合同解除与终止程序10.3.1提出解除或终止合同申请。10.3.2双方确认解除或终止合同。10.3.3清理合同执行过程中的债权债务。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程。11.1.2分包方未按合同约定支付工程款。11.1.3总承包方未按合同约定履行支付义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约金按合同总金额的_____%计算。11.3.2赔偿损失根据实际情况计算。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1一方违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.3合同解除与终止程序12.3.1提出解除或终止合同申请。12.3.2双方确认解除或终止合同。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:技术规范14.合同生效与期限14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.2合同期限14.2.1合同期限自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。14.3合同续签14.3.1如需续签合同,双方应提前30天协商一致,并签订续签协议。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方指本合同双方之外的,根据合同约定或经双方同意参与合同履行的个人或组织。15.1.2第三方不包括中介方,但可以包括监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方的责任:第三方应按照合同约定,对自身的职责范围承担责任,包括但不限于技术指导、质量监督、进度控制等。15.2.2第三方的权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并有权要求合同双方遵守合同约定,确保其履行职责不受干扰。15.2.3第三方的义务:第三方应遵守国家法律法规,尊重合同双方的合法权益,维护合同双方的合法权益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与分包方的划分:第三方对分包方的技术指导、质量监督等职责不改变分包方对工程的具体施工责任。15.3.2第三方与总承包方的划分:第三方对总承包方的职责是协助总承包方履行合同义务,但不免除总承包方的责任。15.3.3第三方与发包方的划分:第三方对发包方的职责是确保工程符合合同要求,但不影响发包方对工程的整体管理权。16.第三方介入的程序16.1第三方的选任16.1.1第三方的选任应由合同双方协商确定,并签订相关协议。16.1.2第三方选任后,应及时通知对方,并取得对方的书面同意。16.2第三方的介入方式16.2.1第三方以合同约定的方式介入,包括但不限于现场监理、质量检测、进度控制等。16.2.2第三方介入的具体方式应在合同中明确。16.3第三方的退出16.3.1第三方因故退出,应提前通知合同双方,并取得双方的书面同意。16.3.2第三方退出后,合同双方应协商确定替代方案或调整合同内容。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应参照国家相关法律法规和行业规范确定。17.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定。17.2超出责任限额的处理17.2.1若第三方责任造成合同双方的损失,超出责任限额的部分,由合同双方根据实际情况协商解决。17.2.2若协商不成,可依法向第三方追究超出责任限额部分的损失。18.第三方的报酬18.1第三方的报酬18.1.1第三方的报酬应包括技术服务费、咨询费、监理费等。18.1.2第三方的报酬应在合同中明确约定。18.2报酬的支付18.2.1第三方的报酬支付方式应在合同中明确约定。18.2.2第三方的报酬支付时间应在合同中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、工程量、计量单位、工程单价、合价等。附件说明:工程量清单是工程计价的依据,应详细、准确。2.附件二:施工图纸详细要求:包括施工图纸的名称、编号、设计日期、设计单位、图纸内容等。附件说明:施工图纸是施工的依据,应确保图纸的完整性和准确性。3.附件三:技术规范详细要求:包括施工技术规范、质量标准、安全要求等。附件说明:技术规范是施工过程中必须遵守的标准,应确保规范的适用性和有效性。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置、施工措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保设计的合理性和可行性。5.附件五:合同变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更日期、变更双方签字等。附件说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要文件,应确保变更的合法性和有效性。6.附件六:工程验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。附件说明:工程验收报告是工程完工后的重要文件,应确保验收的全面性和准确性。7.附件七:工程结算书详细要求:包括结算依据、结算内容、结算金额、结算日期等。附件说明:工程结算书是工程款支付的重要依据,应确保结算的准确性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定,分包方应在规定工期内完成工程,如未按时完成,则视为违约。示例说明:若分包方未在合同约定的工期内完成工程,每延迟一天,分包方应支付合同总金额的0.5%作为违约金。2.违约行为:分包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定,总承包方应在约定的时间内支付工程款,如未按时支付,则视为违约。示例说明:若总承包方未在合同约定的付款期限内支付工程款,每延迟一天,总承包方应支付违约金,违约金为应付款项的0.1%。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:根据合同约定,第三方应在约定的时间内履行职责,如未按时履行,则视为违约。示例说明:若第三方未在合同约定的期限内完成质量检测,每延迟一天,第三方应支付违约金,违约金为合同约定检测费用的0.5%。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:根据合同约定,因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例说明:若因自然灾害等原因导致工程无法继续施工,双方应协商解决,互不追究责任。全文完。2024年度输变电工程基础施工专业分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方地址1.1.3.分包方联系人1.1.4.分包方联系电话1.1.5.分包方资质证书1.2.总包方信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方地址1.2.3.总包方联系人1.2.4.总包方联系电话1.2.5.总包方资质证书2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容2.5.工程进度计划3.分包工程范围及质量要求3.1.分包工程范围3.2.分包工程量清单3.3.质量标准3.4.质量检验与验收4.合同工期及进度安排4.1.合同工期4.2.进度计划4.3.进度款支付4.4.工期延误责任5.工程款支付方式及期限5.1.预付款5.2.进度款支付5.3.验收款5.4.结算款5.5.逾期付款违约责任6.材料供应与设备租赁6.1.材料供应6.2.设备租赁6.3.材料及设备质量要求6.4.材料及设备验收7.安全生产与文明施工7.1.安全生产责任7.2.安全生产措施7.3.文明施工要求7.4.安全生产事故处理8.环境保护与文明施工8.1.环境保护责任8.2.环境保护措施8.3.环境保护验收8.4.环境污染事故处理9.不可抗力及合同解除9.1.不可抗力定义9.2.不可抗力处理9.3.合同解除条件9.4.合同解除程序10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约赔偿计算11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决机构12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同生效日期12.3.合同终止条件12.4.合同终止程序13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:材料及设备清单13.3.附件三:安全生产措施13.4.附件四:环境保护措施14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.通知送达方式14.3.合同修改与补充14.4.合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称:基础施工有限公司1.1.2.分包方地址:省市区路号1.1.3.分包方联系人:1.1.4.分包方联系电话:1381.1.5.分包方资质证书:省建设厅颁发的输变电工程基础施工专业分包资质证书1.2.总包方信息1.2.1.总包方名称:电力建设有限公司1.2.2.总包方地址:省市区路号1.2.3.总包方联系人:1.2.4.总包方联系电话:13956781.2.5.总包方资质证书:省建设厅颁发的输变电工程总承包资质证书2.工程概况2.1.工程名称:地区220千伏输变电工程2.2.工程地点:省市县2.3.工程规模:约平方公里2.4.工程内容:包括基础施工、电缆沟开挖、基础混凝土浇筑等2.5.工程进度计划:根据总包方提供的施工组织设计,分包方应在个月内完成全部基础施工任务3.分包工程范围及质量要求3.1.分包工程范围:根据工程量清单,具体包括项工程内容3.2.分包工程量清单:详见附件一3.3.质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级3.4.质量检验与验收:分包方应按照合同约定及国家标准进行自检,总包方负责监督和验收4.合同工期及进度安排4.1.合同工期:自合同签订之日起个月4.2.进度计划:详见附件二4.3.进度款支付:按月进度支付,每完成%进度支付%4.4.工期延误责任:因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方应支付总包方元违约金5.工程款支付方式及期限5.1.预付款:合同签订后个工作日内支付,金额为合同总额的%5.2.进度款支付:按月进度支付,每完成%进度支付%5.3.验收款:工程验收合格后个工作日内支付,金额为合同总额的%5.4.结算款:工程竣工后个工作日内支付,金额为合同总额的%5.5.逾期付款违约责任:逾期付款,每逾期一天,分包方应支付总包方元违约金6.材料供应与设备租赁6.1.材料供应:总包方负责提供工程所需材料,分包方负责材料验收及保管6.2.设备租赁:总包方负责提供施工设备,分包方负责设备使用及维护6.3.材料及设备质量要求:按照国家及行业相关标准执行,确保材料及设备质量合格6.4.材料及设备验收:分包方应在材料及设备进场后小时内完成验收,并填写验收报告7.安全生产与文明施工7.1.安全生产责任:分包方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规,确保施工安全7.2.安全生产措施:详见附件三7.3.文明施工要求:分包方应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁7.4.安全生产事故处理:发生安全生产事故,分包方应立即上报,并积极配合事故调查处理8.环境保护与文明施工8.1.环境保护责任:分包方应遵守国家环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响8.2.环境保护措施:详见附件四8.3.环境保护验收:工程结束后,分包方应配合进行环境保护验收8.4.环境污染事故处理:发生环境污染事故,分包方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任9.不可抗力及合同解除9.1.不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按期履行的情形9.2.不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应及时协商解决,如合同无法履行,可解除合同9.3.合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可解除合同9.4.合同解除程序:一方提出解除合同,另一方应在日内答复,双方达成一致后,签订解除合同协议10.违约责任10.1.违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、逾期付款等10.2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3.违约赔偿计算:根据违约情况,违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决11.争议解决11.1.争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2.争议解决程序:仲裁委员会根据双方提交的仲裁申请书及证据,进行审理,并作出裁决11.3.争议解决机构:仲裁委员会12.合同生效及终止12.1.合同生效条件:双方签字盖章后,合同生效12.2.合同生效日期:自合同签订之日起12.3.合同终止条件:合同约定的工期完成、合同解除、合同履行完毕等12.4.合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续13.合同附件13.1.附件一:工程量清单13.2.附件二:材料及设备清单13.3.附件三:安全生产措施13.4.附件四:环境保护措施14.其他约定事项14.1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2.通知送达方式:双方间的通知应以书面形式发送,自发送之日起小时内视为送达14.3.合同修改与补充:本合同的修改与补充,必须经双方书面同意,并作为合同附件14.4.合同份数及保管:本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力,双方妥善保管第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义:本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险代理、仲裁机构等,其具体身份和职责将在相关条款中明确。15.2.1.监督工程质量与进度15.2.2.提供专业咨询服务15.2.3.进行工程检测与验收15.2.4.处理合同争议15.2.5.其他合同履行所需的服务16.第三方选择与授权16.1.第三方选择:第三方由甲乙双方协商确定,或由一方推荐,另一方同意。16.2.第三方授权:第三方在介入本合同时,需获得甲乙双方的书面授权,明确其职责和权限。17.第三方职责与义务17.1.1.对工程质量进行监督和检验17.1.2.对工程进度进行跟踪和管理17.1.3.提供专业咨询服务17.1.4.参与工程检测与验收17.1.5.协助处理合同争议17.2.1.保密义务:对合同内容、工程信息等保密17.2.2.独立性义务:独立履行职责,不受任何一方影响17.2.3.质量保证义务:确保提供的服务符合相关标准和要求18.第三方责任限额18.1.责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。18.2.1.第三方的专业能力18.2.2.第三方服务的性质和范围18.2.3.市场行情和行业标准18.3.超过责任限额的处理:若第三方责任超过约定的限额,超出部分由第三方自行承担。19.第三方与其他各方的关系19.1.第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的监督和指导,及时向甲方报告工作进展和问题。19.2.第三方与乙方的关系:第三方应与乙方保持良好沟通,确保双方对工程的理解和期望一致。19.3.第三方与其他第三方的关系:若存在多个第三方介入,各方应相互协作,避免冲突,共同确保工程顺利进行。20.第三方介入的终止20.1.第三方介入终止条件:合同约定的工期完成、合同解除、第三方职责履行完毕等。20.2.第三方介入终止程序:第三方介入终止时,甲乙双方应与第三方协商,确认终止事宜,并办理相关手续。21.第三方介入的费用21.1.费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方提供的服务内容分担。21.2.费用支付:费用支付方式、时间及金额应在合同中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年人教版七年级地理下册月考试卷含答案
- 2025年度仓库货物储存与仓储服务合同3篇
- 专业货车驾驶员2024年聘用协议版A版
- 2025年度项目部人员合同协议书:新能源项目人员招聘及培训协议3篇
- 2025年度存量房买卖二手房装修指导合同3篇
- 2025年人教版六年级语文上册月考试卷
- 2025年浙教新版八年级地理下册月考试卷含答案
- 2024电商云服务平台共建协议
- 2025年沪教新版必修3物理上册月考试卷
- 专用生产原料采购:2024定制化工品订购合同一
- 项目付款审核流程(visio流程图)
- 7725i进样阀说明书
- 银监会流动资金贷款需求量测算表
- 循环系统详细讲解
- 榴园小学寒假留守儿童工作总结(共3页)
- 初中物理-电功率大题专项
- 时光科技主轴S系列伺服控制器说明书
- 社会组织绩效考核管理办法
- 苏州智能数控机床项目投资计划书(模板)
- 贴在学校食堂门口的对联_在图书馆门前贴的对联
- 计数培养基适用性检查记录表
评论
0/150
提交评论