智能化钢铁制造施工合同

智能化钢铁制造施工合同合同编号：__________智能化钢铁制造施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程内容（1）智能化控制系统的设计与安装；（2）自动化设备的采购与安装；（3）工业网络系统的搭建与调试；（4）相关软件的开发与部署；（5）培训和技术支持。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括：（1）智能化控制系统的设计与安装费用；（2）自动化设备的采购与安装费用；（3）工业网络系统的搭建与调试费用；（4）相关软件的开发与部署费用；（5）培训和技术支持费用。2.2合同价款支付方式如下：（1）本合同签订后7个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，质保期满后无息退还。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。延长工期不超过____个月。第四条工程质量4.1施工方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3质保期内，施工方应对工程进行维护和保养，确保工程正常运行。第五条保密条款5.1施工方应对业主提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经业主同意，不得泄露给第三方。5.2双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第六条违约责任6.1施工方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2业主如违反合同约定，导致施工方无法正常施工，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.智能化钢铁制造施工图纸2.智能化钢铁制造施工技术要求3.自动化设备采购清单4.工业网络系统搭建与调试方案5.相关软件开发与部署计划6.培训和技术支持方案7.工程质量验收标准8.保密协议9.补充协议二、违约行为及认定：1.施工方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，视为违约行为。2.业主违反合同约定，导致施工方无法正常施工，视为违约行为。3.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为，经双方确认，可视为违约行为。三、法律名词及解释：1.智能化钢铁制造施工工程：指通过智能化控制系统、自动化设备、工业网络系统及相关软件等技术手段，提升钢铁制造行业的生产效率和产品质量的工程。2.合同总价款：指双方约定的工程总价，包括智能化控制系统、自动化设备、工业网络系统、相关软件、培训和技术支持等费用。3.质保期：指合同约定的施工方对工程进行维护和保养的期限，一般为合同验收合格后的固定年限。4.违约行为：指合同各方在履行合同过程中，违反合同约定义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。如有必要，可签订补充协议延长合同工期。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即整改，直至达到验收标准。如再次出现质量问题，施工方应承担相应的违约责任。3.保密信息泄露：解决办法：违约方应立即采取补救措施，停止泄露行为，并赔偿因此给守约方造成的损失。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.钢铁制造企业进行智能化改造升级