能源基地kv配电站施工合同

能源基地kv配电站施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设能源基地kv配电站，为确保工程质量和进度，经双方友好协商，就施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：能源基地kv配电站施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、调试、验收等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2合同金额包括：工程款、材料款、人员工资、税费等。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。四、施工方的义务4.1施工方应按照工程图纸、技术规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。4.2施工方应保证工程安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求进行施工。4.3施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。4.4施工方应承担工程验收、保修等责任。五、业主的义务5.1业主应按照合同约定支付合同金额，如有延期支付，应承担相应的违约责任。5.2业主应提供施工所需的相关手续、场地、材料等，确保施工顺利进行。5.3业主应协助施工方办理工程验收、竣工备案等手续。六、合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除后，双方应根据实际情况办理合同变更或解除手续，并结算相应的款项。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.施工方案4.安全生产法律法规5.工程验收标准6.保修条款7.付款凭证8.工程变更协议9.合同解除协议10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照工程图纸、技术规范和业主要求进行施工，导致工程质量不符合约定。2.施工方未按照合同约定的工期完成工程。3.施工方未保证工程安全，违反国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求。4.业主未按照合同约定支付合同金额。5.业主未提供施工所需的相关手续、场地、材料等。6.双方未按照约定履行合同变更或解除手续。三、法律名词及解释：1.能源基地kv配电站：指用于发电、输电、配电和供电的设施，包括发电机、变压器、开关设备、线路等。2.合同金额：指合同约定的工程款、材料款、人员工资、税费等总金额。3.工期：指合同约定的工程完成的时间期限。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：如发现施工质量不符合约定，业主有权要求施工方及时整改，并承担相应的违约责任。2.工程延期问题：如施工方未按照合同约定的工期完成工程，业主有权要求施工方支付违约金，并协商延期后的施工计划。3.安全生产问题：如施工方未遵守国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求，业主有权要求施工方立即整改，并承担相应的法律责任。4.支付款项问题：如业主未按照合同约定支付合同金额，施工方有权拒绝继续施工，并要求业主支付违约金。5.合同变更或解除问题：如双方协商一致需要变更或解除合同，应签订相应的变更或解除协议，并结算相应的款项。五、所有应用场景：本合同适用于能源基地kv配电站的施工工程，包括但不限于土建、安