医院大楼干挂石材施工协议

医院大楼干挂石材施工协议合同编号：__________医院大楼干挂石材施工协议鉴于甲方为医院大楼的建设项目业主，需要进行干挂石材施工；乙方具备干挂石材施工的资质和能力，愿意承担此项施工任务；双方经协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：医院大楼干挂石材施工项目1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（建筑面积、楼层等）1.4工程内容：根据甲方要求，乙方负责医院大楼外墙干挂石材的施工，包括石材的选择、加工、运输、安装等全部工作。第二条施工期限2.1工期自（开工日期）至（竣工日期），共计（天数）天。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担由此产生的一切后果。第三条施工质量3.1乙方应当按照甲方提供的设计图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保施工质量。3.2乙方应当保证其所选用的石材质量符合甲方的要求，并承担石材质量问题的责任。3.3工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。如验收不合格，乙方应当在甲方指定的期限内无偿整改至合格。第四条施工安全4.1乙方应当严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。4.2乙方应当为施工人员办理意外伤害保险，并承担施工过程中因施工原因造成的人身伤害赔偿责任。第五条合同价款5.1本合同的合同价为（人民币大写金额），即（人民币小写金额）。5.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：（比例），按工程进度分阶段支付。5.3乙方应当按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的税务发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同价的（比例）。6.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应当承担重新施工的费用。6.3如乙方违反本合同的其他约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有合同价款后终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：__________一、附件列表：1.医院大楼干挂石材施工设计图纸2.施工规范和技术要求3.乙方提供的石材质量证明文件4.施工安全措施方案5.乙方意外伤害保险保单复印件6.合同价款支付明细表7.工程进度报告8.税务发票二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照约定的工期完成施工的，构成违约。2.未按约定质量标准完成施工：乙方未按照约定质量标准完成施工的，构成违约。3.未按约定支付合同价款：乙方未按照约定时间和方式向甲方支付合同价款的，构成违约。4.违反安全规定：乙方违反施工现场的安全规定，构成违约。5.未提供合法税务发票：乙方未按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的税务发票的，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指医院大楼的建设项目业主。2.乙方：指承担干挂石材施工的单位。3.工期：指合同约定的施工开始到竣工的时间段。4.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿。5.验收合格：指工程经过甲方验收，符合设计图纸、施工规范和技术要求。6.意外伤害保险：指为施工人员办理的人身保险，用于承担施工过程中因施工原因造成的人身伤害赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并协商具体整改措施。2.施工质量问题：如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内无偿整改至合格。3.安全问题：如乙方违反安全规定，甲方有权要求乙方停工整改，并承担由此产生的一切后果。4.支付问题：如乙方未按约定支付合同价款，甲方有权拒绝支付进度款，并要求乙方支付违约金。5.发票问题：如乙方未提供合法税务发票，甲方有权要求乙方补交发票，并承担相应法律责