二零二五年度安徽省海绵城市建设项目施工合同范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度安徽省海绵城市建设项目施工合同范本1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设周期三、合同双方的权利与义务3.1承包方权利3.2承包方义务3.3发包方权利3.4发包方义务四、合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点及比例4.4预付款及进度款4.5结算及竣工结算五、工期及进度要求5.1工期5.2进度计划5.3工期延误及违约责任六、质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量保证期6.4质量争议解决七、安全生产及文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求7.3事故处理及责任八、合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除的程序九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限十一、合同生效、终止及解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件11.4合同终止及解除的程序十二、合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：其他相关文件十三、合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署人13.3合同签署地点十四、其他约定事项14.1违约金计算方式14.2税收政策14.3合同附件的效力14.4合同份数及保管14.5合同解释权建设项目施工合同范本合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：二零二五年度安徽省海绵城市建设项目施工合同1.2合同编号：_________1.3合同签订日期：____年____月____日1.4合同双方基本信息：1.4.1发包方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.4.2承包方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.5合同签订地点：_______二、项目概况2.1项目名称：二零二五年度安徽省海绵城市建设项目2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______2.4项目投资：_______2.5项目建设周期：_______三、合同双方的权利与义务3.1承包方权利：3.1.1获得合同约定的工程款；3.1.2按照合同约定进行施工；3.1.3要求发包方提供必要的施工条件；3.1.4对施工过程中出现的问题提出建议；3.1.5在合同约定范围内，对施工图纸和技术规范提出修改意见。3.2承包方义务：3.2.1按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务；3.2.2遵守国家法律法规和工程建设标准；3.2.3配合发包方进行工程验收；3.2.4对施工过程中造成的环境污染负责；3.2.5按时提交工程进度报告和施工记录。3.3发包方权利：3.3.1按照合同约定支付工程款；3.3.2检查和监督施工进度和质量；3.3.3要求承包方按照合同约定进行施工；3.3.4对施工过程中出现的问题提出整改要求；3.3.5对承包方违约行为进行处理。3.4发包方义务：3.4.1按照合同约定提供施工图纸、技术规范和相关资料；3.4.2按时提供施工场地和施工条件；3.4.3配合承包方进行施工；3.4.4对施工过程中出现的问题提供必要的支持；3.4.5对施工过程中造成的环境污染负责。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：_______4.2支付方式：_______4.3付款节点及比例：4.3.1预付款：_______，合同签订后____个工作日内支付；4.3.2进度款：_______，每月____个工作日内支付；4.3.3结算款：_______，工程竣工验收合格后____个工作日内支付；4.3.4竣工结算款：_______，竣工结算审核合格后____个工作日内支付。4.4预付款及进度款：_______4.5结算及竣工结算：_______五、工期及进度要求5.1工期：_______5.2进度计划：_______5.3工期延误及违约责任：_______六、质量要求及验收标准6.1质量要求：_______6.2验收标准：_______6.3质量保证期：_______6.4质量争议解决：_______八、合同变更及解除8.1合同变更条件：8.1.1因不可抗力导致合同无法履行；8.1.2因国家政策调整导致合同无法履行；8.1.3因合同双方协商一致，且不违反法律法规；8.1.4因合同约定的其他变更条件。8.2合同解除条件：8.2.1因不可抗力导致合同无法履行；8.2.2因国家政策调整导致合同无法履行；8.2.3因一方严重违约；8.2.4因合同约定的其他解除条件。8.3变更及解除的程序：8.3.1合同变更：合同双方协商一致，签订变更协议；8.3.2合同解除：合同双方协商一致，签订解除协议。九、违约责任9.1违约情形：9.1.1承包方未按合同约定完成施工任务；9.1.2承包方施工过程中出现重大质量事故；9.1.3承包方未按时提交工程进度报告和施工记录；9.1.4发包方未按合同约定支付工程款；9.1.5合同双方约定的其他违约情形。9.2违约责任：9.2.1承包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；9.2.2发包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；9.2.3违约责任的具体金额和计算方式由合同双方协商确定。9.3违约赔偿：9.3.1违约赔偿的具体金额由合同双方协商确定；9.3.2违约赔偿的支付方式由合同双方协商确定。十、争议解决10.1争议解决方式：10.1.1协商解决；10.1.2仲裁解决；10.1.3诉讼解决。10.2争议解决机构：10.2.1仲裁机构；10.2.2人民法院。10.3争议解决期限：10.3.1自争议发生之日起____个工作日内。十一、合同生效、终止及解除11.1合同生效条件：11.1.1合同双方签字盖章；11.1.2合同经相关政府部门审批；11.1.3合同符合法律法规的要求。11.2合同终止条件：11.2.1工程竣工验收合格；11.2.2合同双方协商一致；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除条件：11.3.1合同双方协商一致；11.3.2因不可抗力导致合同无法履行；11.3.3因一方严重违约。11.4合同终止及解除的程序：11.4.1合同双方签订终止或解除协议；11.4.2按照协议约定办理相关手续。十二、合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：其他相关文件十三、合同签署13.1合同签署日期：____年____月____日13.2合同签署人：发包方代表：（签字）承包方代表：（签字）十四、其他约定事项14.1违约金计算方式：_______14.2税收政策：_______14.3合同附件的效力：_______14.4合同份数及保管：_______合同甲方（盖章）：合同乙方（盖章）：甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对施工项目进行全面管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、成本等。1.1.2甲方应设立项目管理机构，负责日常管理工作。1.2甲方对施工方案的审核1.2.1乙方提交的施工方案需经甲方审核批准后方可实施。1.2.2甲方应在收到施工方案后____个工作日内完成审核。1.3甲方对施工过程的监督1.3.1甲方有权对施工过程进行定期或不定期的监督检查。1.3.2乙方应配合甲方监督检查工作，并及时汇报施工情况。1.4甲方对施工变更的审批1.4.1乙方因特殊情况需对施工方案进行变更时，应提前____个工作日向甲方提出申请。1.4.2甲方应在收到变更申请后____个工作日内完成审批。1.5甲方对施工进度款的支付1.5.1甲方对施工进度款的支付应严格按照合同约定和施工进度进行。1.5.2甲方有权对乙方施工进度进行审核，如发现进度不符合要求，有权暂停支付进度款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工自主权2.1.1乙方在确保工程质量、安全、进度的前提下，有权自主安排施工方案和施工组织设计。2.1.2乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.2乙方对施工方案的调整2.2.1乙方在施工过程中，如遇特殊情况需对施工方案进行调整，应提前____个工作日向甲方提出申请。2.2.2甲方应在收到调整申请后____个工作日内完成审批。2.3乙方对施工进度的控制2.3.1乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3.2乙方应定期向甲方汇报施工进度，确保施工进度符合合同要求。2.4乙方对施工成本的把控2.4.1乙方应严格按照合同约定的工程量清单和工程款支付方式控制施工成本。2.4.2乙方应定期向甲方提供施工成本报告，确保施工成本在合理范围内。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选定3.1.1第三方中介的选定由合同双方协商确定，并签订中介服务合同。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行中介职责。3.2第三方中介的职责3.2.1第三方中介负责对施工过程进行监督和验收，确保施工质量符合合同要求。3.2.2第三方中介负责对施工进度进行跟踪，确保施工进度符合合同要求。3.2.3第三方中介负责对施工成本进行审核，确保施工成本在合理范围内。3.3第三方中介的权益保障3.3.1第三方中介在履行职责过程中，如遭受不正当干扰或损害，合同双方应予以保障。3.3.2第三方中介的合法权益受法律保护，合同双方应尊重并履行相关义务。3.4第三方中介的违约责任3.4.1第三方中介如因自身原因导致工作失误，应承担相应的违约责任。3.4.2第三方中介的违约责任由合同双方在中介服务合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：施工组织设计4.附件四：其他相关文件（包括但不限于技术规范、施工标准、合同变更协议、验收报告等）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。发包方未按合同约定支付工程款。乙方施工过程中出现重大质量事故。甲方未按合同约定提供施工图纸、技术规范和相关资料。乙方未按时提交工程进度报告和施工记录。第三方中介在履行职责过程中出现工作失误。2.违约行为的认定：违约行为的认定由合同双方协商确定，或由第三方中介进行认定。违约行为的认定应以事实为依据，以合同约定为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指一方当事人违反合同约定，应向另一方承担的责任。3.仲裁：指合同双方在争议发生后，通过仲裁机构解决争议的一种方式。4.诉讼：指合同双方在争议发生后，通过人民法院解决争议的一种方式。5.仲裁机构：指依法设立、独立行使仲裁职能的机构。6.人民法院：指国家的审判机关，负责审理各类民事案件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：及时通知甲方，并按照合同约定的质量要求进行整改。