二零二五年度综合性建筑群工程勘察设计劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度综合性建筑群工程勘察设计劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程勘察设计范围3.合同标的3.1勘察设计内容3.2勘察设计标准3.3勘察设计成果3.4勘察设计进度4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间4.4付款方式5.合同期限5.1合同起始日期5.2合同终止日期5.3合同延期6.工程勘察设计要求6.1工程勘察设计质量要求6.2工程勘察设计进度要求6.3工程勘察设计变更6.4工程勘察设计保密7.甲方义务7.1甲方提供资料7.2甲方配合工作7.3甲方支付费用7.4甲方验收成果8.乙方义务8.1乙方完成勘察设计工作8.2乙方保证勘察设计质量8.3乙方提供勘察设计成果8.4乙方遵守合同约定9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约金及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同备案13.合同附件13.1附件一：工程勘察设计任务书13.2附件二：工程勘察设计图纸13.3附件三：工程勘察设计合同补充协议14.其他约定14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同解除后的其他约定14.3合同终止后的其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地甲方：建筑集团有限公司法定代表人：住所地：省市区路号乙方：勘察设计有限公司法定代表人：住所地：省市区路号2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程勘察设计范围工程名称：综合体项目工程地点：省市区工程规模：占地面积10万平方米，建筑面积30万平方米工程类型：综合性建筑群工程勘察设计范围：包括地质勘察、建筑设计、结构设计、设备设计等3.合同标的3.1勘察设计内容3.2勘察设计标准3.3勘察设计成果3.4勘察设计进度3.1勘察设计内容：本合同涉及的勘察设计工作包括但不限于地质勘察、建筑设计、结构设计、设备设计等。3.2勘察设计标准：应符合国家现行相关标准和规范，满足甲方使用要求。3.3勘察设计成果：包括但不限于地质勘察报告、建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等。3.4勘察设计进度：自合同签订之日起，乙方应在6个月内完成勘察设计工作，具体进度安排详见附件。4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间4.4付款方式4.1合同总价：本合同总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。4.2分阶段支付比例：勘察设计工作开始前支付合同总价30%，勘察设计工作完成后支付合同总价40%，勘察设计成果验收合格后支付合同总价20%，余款10%作为质保金，质保期为工程竣工验收合格后一年。4.3支付时间：按照分阶段支付比例，甲方应在约定的支付时间内支付相应款项。4.4付款方式：乙方应提供银行转账支付方式，甲方应在收到乙方提供的收款账户信息后及时支付。5.合同期限5.1合同起始日期5.2合同终止日期5.3合同延期5.1合同起始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合同终止日期：勘察设计工作完成后，合同终止。5.3合同延期：如因不可抗力或其他原因导致合同延期，双方应协商一致，并签订书面延期协议。6.工程勘察设计要求6.1工程勘察设计质量要求6.2工程勘察设计进度要求6.3工程勘察设计变更6.4工程勘察设计保密6.1工程勘察设计质量要求：勘察设计成果应符合国家现行相关标准和规范，满足甲方使用要求，保证工程质量和安全。6.2工程勘察设计进度要求：乙方应按照合同约定的进度要求完成勘察设计工作，确保工程顺利进行。6.3工程勘察设计变更：如因工程变更等原因需要修改勘察设计内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.4工程勘察设计保密：双方应对勘察设计过程中的技术秘密和商业秘密予以保密。8.甲方义务8.1甲方提供资料8.2甲方配合工作8.3甲方支付费用8.4甲方验收成果8.1甲方提供资料：甲方应在乙方开展勘察设计工作前，提供完整的工程资料，包括但不限于地质勘察资料、设计图纸、相关法律法规等。8.2甲方配合工作：甲方应积极配合乙方进行现场勘察、设计讨论等工作，确保勘察设计工作的顺利进行。8.3甲方支付费用：甲方应按照合同约定的支付方式和时间，及时支付乙方勘察设计费用。8.4甲方验收成果：甲方应在乙方完成勘察设计工作后，对勘察设计成果进行验收，并在验收合格后签发验收报告。9.乙方义务9.1乙方完成勘察设计工作9.2乙方保证勘察设计质量9.3乙方提供勘察设计成果9.4乙方遵守合同约定9.1乙方完成勘察设计工作：乙方应按照合同约定的进度和质量要求，按时完成勘察设计工作。9.2乙方保证勘察设计质量：乙方应保证勘察设计成果的质量，符合国家相关标准和规范。9.3乙方提供勘察设计成果：乙方应按照合同约定，向甲方提供完整的勘察设计成果，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸等。9.4乙方遵守合同约定：乙方应遵守合同约定，履行合同义务，不得擅自变更合同内容。10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约金及赔偿10.1甲方违约责任：甲方未能按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的每日千分之五计算。10.2乙方违约责任：乙方未能按时完成勘察设计工作或提供不合格的勘察设计成果，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。10.3违约金及赔偿：违约方还应承担由此给对方造成的直接经济损失，并赔偿对方因此遭受的合理损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会。11.3争议解决程序：按仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理12.1合同解除条件：如一方违约，另一方有权解除合同。12.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并经双方签字确认。13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同备案：本合同生效后，双方应在规定时间内向相关部门备案。14.其他约定14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同解除后的其他约定14.3合同终止后的其他约定14.1合同履行过程中的其他约定：双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.2第三方介入范围15.3第三方介入程序15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.提供专业咨询服务，如项目管理、质量控制、风险评估等；2.进行现场勘察，对勘察设计工作提供监督和建议；3.参与设计讨论，对设计方案提出改进意见；4.对勘察设计成果进行审核，确保其符合相关标准和规范。15.3第三方介入程序1.甲乙双方应在合同签订前，共同确定第三方介入的事项和范围；2.甲乙双方应向第三方明确其权利、义务和责任；3.第三方应在合同签订后，按照甲乙双方的要求，履行相关职责。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方责任16.2第三方费用16.3第三方变更16.1第三方责任第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。具体责任包括但不限于：1.因第三方原因导致勘察设计工作延误，应赔偿甲方因此遭受的损失；2.因第三方原因导致勘察设计成果不符合要求，应重新进行设计或提供相应的解决方案；3.因第三方原因导致工程安全事故，应承担相应的法律责任。16.2第三方费用第三方费用包括但不限于咨询费、勘察费、审核费等。甲乙双方应在合同中明确第三方费用的计算方式和支付方式。16.3第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。更换后的第三方应满足原合同中关于第三方的各项要求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.2责任限额计算17.3责任限额赔偿17.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行受到影响时，应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额计算1.以合同总价的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定；2.以第三方提供的服务类型和内容确定，具体限额由甲乙双方协商确定。17.3责任限额赔偿第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受到影响，其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.2义务划分18.3责任划分18.1职责划分第三方应明确其职责范围，不得越权行事。甲乙双方应明确各自职责，确保合同履行顺利进行。18.2义务划分第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于提供专业服务、参与现场勘察、参与设计讨论等。18.3责任划分第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。甲乙双方应根据合同约定，明确各自的责任范围。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程勘察设计任务书详细要求：包含工程概况、勘察设计范围、质量要求、进度要求等。说明：本附件为合同履行的基础文件，用于明确勘察设计工作的具体要求和目标。2.附件二：工程勘察设计图纸详细要求：包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等，应符合国家相关标准和规范。说明：本附件为勘察设计成果的重要部分，是施工和安装的依据。3.附件三：工程勘察设计合同补充协议详细要求：包括合同履行过程中的变更、补充条款等。说明：本附件用于在合同履行过程中，对合同内容进行补充或修改。4.附件四：第三方资质证明文件详细要求：第三方提供其专业资质、业绩证明等相关文件。说明：本附件用于证明第三方具备履行合同所要求的专业能力和经验。5.附件五：勘察设计费用清单详细要求：列出勘察设计工作的具体内容、费用构成和支付方式。说明：本附件用于明确勘察设计费用的计算方式和支付流程。6.附件六：工程勘察设计进度计划详细要求：包括勘察设计工作的各个阶段、时间节点和里程碑。说明：本附件用于监控勘察设计工作的进度，确保按期完成。7.附件七：工程勘察设计验收报告详细要求：包括勘察设计成果的验收情况、验收意见和验收日期。说明：本附件用于证明勘察设计成果已通过甲方验收，符合合同要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付勘察设计费用责任认定标准：甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的每日千分之五计算。示例：若合同总价为100万元，甲方逾期支付1天，则应支付违约金500元。2.违约行为：乙方未按时完成勘察设计工作责任认定标准：乙方未按时完成勘察设计工作，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价的一定比例计算。示例：若合同总价为100万元，乙方逾期完成1天，则应支付违约金1万元。3.违约行为：第三方未履行合同约定的职责责任认定标准：第三方未履行合同约定的职责，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若第三方因自身原因导致勘察设计工作延误，甲方遭受损失5万元，则第三方应赔偿5万元。4.违约行为：勘察设计成果不符合要求责任认定标准：勘察设计成果不符合要求，乙方应重新进行设计或提供相应的解决方案，并承担因此产生的额外费用。示例：若勘察设计成果因乙方原因不符合要求，乙方应重新设计，并承担重新设计所需的全部费用。5.违约行为：泄露工程秘密责任认定标准：任何一方泄露工程秘密，应承担相应的法律责任。示例：若乙方泄露工程秘密，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度综合性建筑群工程勘察设计劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程勘察设计内容3.1勘察设计范围3.2勘察设计阶段3.3勘察设计标准4.合同工期4.1勘察设计开始时间4.2勘察设计结束时间4.3工期延误责任5.工程勘察设计费用5.1费用组成5.2费用支付方式5.3费用调整6.质量要求6.1勘察设计质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收7.技术服务7.1技术服务内容7.2技术服务方式7.3技术服务期限8.材料设备8.1材料设备采购8.2材料设备质量8.3材料设备验收9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境监测11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：勘察设计有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方住所：省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称：建筑集团有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方住所：省市区路号1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称：工程监理有限公司1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位住所：省市区路号2.工程概况2.1工程名称：二零二四年度综合性建筑群工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：占地面积20000平方米，建筑面积100000平方米2.4工程类别：住宅、商业、办公综合楼3.工程勘察设计内容3.1勘察设计范围：包括地质勘察、岩土工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化工程等3.2勘察设计阶段：初步设计、施工图设计3.3勘察设计标准：按照国家现行相关标准、规范、规程执行4.合同工期4.1勘察设计开始时间：2024年3月1日4.2勘察设计结束时间：2024年9月30日4.3工期延误责任：因分包方原因导致的工期延误，由分包方承担全部责任5.工程勘察设计费用5.1费用组成：勘察设计费、资料费、图纸费、交通费、住宿费等5.2费用支付方式：分阶段支付，每完成一个阶段的工作，经总包方确认后支付相应费用5.3费用调整：如因政策调整、市场变化等原因导致费用发生变动，双方协商确定调整方案6.质量要求6.1勘察设计质量标准：符合国家现行相关标准、规范、规程6.2质量保证措施：建立健全质量管理体系，严格执行质量检查制度6.3质量验收：按照国家现行相关标准、规范、规程进行验收8.材料设备8.1材料设备采购8.1.1分包方负责工程所需的材料、设备的采购，并确保其质量符合设计要求。8.1.2分包方应提供材料设备的合格证明文件，包括生产厂家、规格型号、质量检验报告等。8.2材料设备质量8.2.1所有材料设备必须符合国家相关质量标准，不得使用假冒伪劣产品。8.2.2分包方应负责对材料设备进行检验，确保其质量符合工程要求。8.3材料设备验收8.3.1总包方或监理单位负责对到场的材料设备进行验收。8.3.2验收合格的材料设备方可投入使用，不合格的材料设备应予以退换。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方负责其施工人员的安全教育和培训，确保其遵守安全操作规程。9.1.2总包方和监理单位对分包方的安全生产负有监督责任。9.2安全生产措施9.2.1分包方应制定安全生产措施，包括现场安全防护、安全警示标志等。9.2.2分包方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时上报总包方和监理单位。9.3.2事故原因分析及处理措施由总包方、分包方和监理单位共同确定。10.环境保护10.1环境保护责任10.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2分包方应对施工过程中产生的固体废弃物、废水、废气等进行妥善处理。10.2环境保护措施10.2.1分包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘等污染。10.2.2分包方应设置环境保护设施，确保污染物达标排放。10.3环境监测10.3.1分包方应定期进行环境监测，并将监测结果报送总包方和监理单位。11.保密条款11.1保密内容11.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密等均属保密范围。11.1.2分包方不得向任何第三方泄露合同内容。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。11.3违约责任11.3.1分包方违反保密条款，造成损失的，应承担相应的违约责任。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按时完成勘察设计工作；12.1.2分包方提供的勘察设计成果不符合质量要求；12.1.3分包方违反保密条款。12.2违约责任承担12.2.1分包方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议双方应按照法定程序进行诉讼。14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，合同自生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。14.3合同解除14.3.1合同解除需符合法定条件，并以书面形式通知对方。14.4合同终止14.4.1合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、评估方、检验方等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任。15.2第三方责任15.2.1第三方应根据本合同约定的职责和范围，对工程勘察设计工作提供专业服务。15.2.2第三方提供的服务质量应符合国家相关标准、规范、规程。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求分包方提供必要的工作条件和支持，包括但不限于资料、设备、人员等。15.3.2第三方有权对分包方的勘察设计工作进行监督和检查。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与分包方、总包方及监理单位之间应保持独立、公正、客观的态度。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的申请16.1.1分包方、总包方或监理单位均可向对方提出第三方介入的申请。16.1.2申请方应说明第三方介入的理由、目的和预期效果。16.2第三方介入的审批16.2.1对方应在收到申请之日起五个工作日内，对第三方介入的申请进行审批。16.2.2审批通过的，双方应签订第三方介入协议；审批不通过的，应说明理由。16.3第三方介入协议16.3.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.3.2第三方介入协议的签订，应经双方和第三方共同确认。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，其责任限额由双方在第三方介入协议中约定。17.1.2第三方责任限额应合理、公平，并符合国家相关法律法规。17.2责任限额的调整17.2.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。17.2.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1工程勘察设计工作完成；18.1.2第三方职责履行完毕；18.1.3双方协商一致。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入终止，双方应签订终止协议。18.2.2终止协议应明确双方的权利义务，包括但不限于费用结算、资料移交等。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入过程中产生的争议，由第三方与各方协商解决。19.1.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院或双方约定的仲裁机构。19.3争议解决程序19.3.1争议双方应按照法定程序进行诉讼或仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程勘察设计合同1.1详细要求：合同双方基本信息、工程概况、勘察设计内容、合同工期、勘察设计费用、质量要求等条款的详细内容。1.2说明：本附件为合同主体部分，是双方权利义务的依据。2.附件二：第三方介入协议2.1详细要求：第三方定义、第三方责任、第三方权利、第三方与其他各方的关系、第三方介入的额外条款等条款的详细内容。2.2说明：本附件用于明确第三方介入的细节，确保第三方服务的质量和效率。3.附件三：勘察设计成果3.1详细要求：勘