二零二五年度综合管网安装劳务分包合同范本2篇_第1页
二零二五年度综合管网安装劳务分包合同范本2篇_第2页
二零二五年度综合管网安装劳务分包合同范本2篇_第3页
二零二五年度综合管网安装劳务分包合同范本2篇_第4页
二零二五年度综合管网安装劳务分包合同范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度综合管网安装劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息2.合同标的及范围2.1管网安装工程概况2.2管网安装工程内容2.3管网安装工程量清单3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度要求3.3进度调整4.质量标准及验收4.1质量标准4.2验收标准4.3验收程序5.工程款支付方式及进度5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4验收合格后支付尾款6.材料供应及管理6.1材料供应方式6.2材料验收6.3材料管理7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求7.3安全生产事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署及日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1分包单位名称:____________________1.1.2分包单位法定代表人:______________1.1.3分包单位注册地址:________________1.1.4分包单位联系电话:________________1.1.5分包单位开户银行:________________1.1.6分包单位银行账号:________________1.2总包单位基本信息1.2.1总包单位名称:____________________1.2.2总包单位法定代表人:______________1.2.3总包单位注册地址:________________1.2.4总包单位联系电话:________________1.2.5总包单位开户银行:________________1.2.6总包单位银行账号:________________2.合同标的及范围2.1管网安装工程概况2.1.1工程名称:____________________2.1.2工程地点:____________________2.1.3工程类型:____________________2.1.4工程规模:____________________2.2管网安装工程内容2.2.1主要管网安装工程2.2.2辅助设施安装工程2.2.3其他相关工程2.3管网安装工程量清单2.3.1工程量清单详见表一3.合同工期及进度3.1工期安排3.1.1管网安装工程总工期为:______个月3.1.2各分部分项工程工期安排详见附件二3.2进度要求3.2.1管网安装工程进度应按照合同约定的工期安排进行3.2.2分包单位应确保工程进度符合总包单位的要求3.3进度调整3.3.1因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致进行调整3.3.2进度调整后,双方应重新签订补充协议4.质量标准及验收4.1质量标准4.1.1管网安装工程应符合国家及行业标准4.1.2管网安装工程应满足设计图纸和施工规范的要求4.2验收标准4.2.1管网安装工程验收应按照国家及行业标准进行4.2.2管网安装工程验收应满足设计图纸和施工规范的要求4.3验收程序4.3.1管网安装工程验收分为初验和最终验收4.3.2初验由总包单位组织,分包单位参与4.3.3最终验收由总包单位组织,相关部门参与5.工程款支付方式及进度5.1预付款5.1.1预付款为合同总额的_____%,在合同签订后______个工作日内支付5.2进度款5.2.1进度款按工程进度支付,每月支付一次,支付比例为已完成的工程量占总工程量的_____%5.3结算款5.3.1管网安装工程验收合格后,结算款为合同总额减去预付款、进度款及违约金等5.4验收合格后支付尾款5.4.1管网安装工程验收合格后,尾款为结算款的_____%,在验收合格后______个工作日内支付6.材料供应及管理6.1材料供应方式6.1.1管网安装工程所需材料由分包单位负责采购6.2材料验收6.2.1分包单位应严格按照合同约定进行材料验收6.3材料管理6.3.1分包单位应建立健全材料管理制度,确保材料质量7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求7.1.1分包单位应严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准7.1.2分包单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全7.2文明施工要求7.2.1分包单位应遵守国家及地方有关文明施工的规定7.2.2分包单位应保持施工现场整洁,减少对周边环境的影响7.3安全生产事故处理7.3.1分包单位应立即上报安全生产事故,并积极配合事故调查处理7.3.2事故处理过程中,双方应本着公平、公正、合理的原则进行协商8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决程序8.2.1提起诉讼前,双方应至少给予对方______个工作日的书面通知8.2.2诉讼期间,双方应继续履行合同,除非法院另有裁定9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2一方违约,经另一方书面通知后______日内未采取补救措施9.1.3双方协商一致解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程按合同约定全部完成9.2.2合同约定的其他终止条件成就10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包单位未按合同约定完成工程10.1.2分包单位提供不合格的材料或设备10.1.3分包单位未按合同约定支付工程款10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失10.2.2违约方应承担因违约造成的全部费用,包括但不限于诉讼费用11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等11.1.2合同内容、合同签订情况等11.2保密期限11.2.1本保密条款自合同签订之日起生效,至合同终止后______年内12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自签字盖章之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同约定的终止条件成就12.2.2合同因法定原因或双方协商一致解除13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、进度计划等13.3合同份数13.3.1本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力14.合同签署及日期14.1本合同于______年______月______日签订14.2合同签署人:14.2.1分包单位代表:____________________14.2.2总包单位代表:____________________14.3合同签署后,双方应妥善保管合同文本,并在合同履行过程中严格遵守合同约定。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除合同双方外的独立第三方机构、个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。2.第三方介入原因2.1.1合同履行过程中,需要对工程质量、进度、安全等方面进行监督、检查、鉴定;2.1.2合同履行过程中,发生争议需要第三方进行调解或仲裁;2.1.3合同履行过程中,需要第三方提供专业咨询或技术服务。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,双方应协商确定第三方介入的具体事项、职责和权限;3.2双方应将第三方介入的事项通知对方,并确保对方同意第三方介入;3.3第三方介入后,应按照双方约定的职责和权限开展工作。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任;4.2第三方责任限额由双方在合同中约定,如未约定,按国家相关法律法规执行;4.3第三方责任限额不包括因不可抗力、合同双方责任或第三方自身过错导致的损失。5.第三方与各方的关系5.1第三方与合同双方的关系为独立第三方关系,第三方对合同双方不承担连带责任;5.2第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方;5.3第三方不得利用职务之便谋取不正当利益。6.第三方权利6.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对合同履行情况进行监督、检查、鉴定;6.2第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件、资料和信息;6.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。7.第三方义务7.1第三方应按照合同约定和职责要求,按时、保质、保量地完成工作任务;7.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密;7.3第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。8.第三方变更及退出8.1第三方变更需经双方同意,并签订补充协议;8.2第三方退出需提前______个工作日通知合同双方,并说明原因;8.3第三方退出后,双方应根据实际情况确定新的第三方或自行履行相关职责。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由合同双方按照约定分担;9.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、鉴定费等;9.3第三方介入的费用支付方式、时间由双方另行约定。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中,如发生争议,应通过友好协商解决;10.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.第三方介入的合同附件11.1本合同附件包括但不限于第三方介入协议、第三方资质证明、第三方服务费用清单等。12.第三方介入的其他约定12.1本合同其他条款适用于第三方介入的情况;12.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明管网安装工程的各项工程量,包括但不限于管道长度、阀门数量、管件类型等。说明:工程量清单是合同执行的重要依据,应准确无误。2.设计图纸详细要求:提供管网安装工程的设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。3.进度计划详细要求:制定详细的工程进度计划,包括各分部分项工程的开始和结束时间。说明:进度计划是确保工程按期完成的关键,应合理可行。4.材料设备清单详细要求:列出工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。说明:材料设备清单是确保工程质量和进度的基础,应详尽无遗。5.安全生产及文明施工措施详细要求:制定安全生产和文明施工的具体措施,包括人员培训、安全防护、现场管理等。说明:安全生产和文明施工是工程顺利进行的重要保障。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的原因、职责、权限和费用等内容。说明:第三方介入协议是确保第三方工作顺利进行的重要文件。7.争议解决协议详细要求:约定争议解决的途径、程序和时限。说明:争议解决协议是预防合同履行过程中出现争议的重要依据。8.合同补充协议详细要求:对合同内容进行补充、修改或澄清。说明:合同补充协议是确保合同内容完整和准确的重要补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按合同约定完成工程1.2总包单位未按合同约定支付工程款1.3第三方未按合同约定履行职责1.4双方未按合同约定解决争议2.责任认定标准:2.1分包单位未按合同约定完成工程,造成工期延误,应承担违约责任,赔偿总包单位因此遭受的损失。2.2总包单位未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿分包单位因此遭受的损失。2.3第三方未按合同约定履行职责,造成合同双方损失的,应承担违约责任,赔偿损失。2.4双方未按合同约定解决争议,应承担违约责任,支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。3.示例说明:3.1分包单位未按合同约定完成管道安装工程,导致工期延误2个月,总包单位因此遭受损失10万元,分包单位应赔偿总包单位10万元。3.2总包单位未按合同约定支付分包单位工程款,导致分包单位资金周转困难,总包单位应支付违约金并赔偿分包单位因此遭受的损失。3.3第三方未按合同约定对工程质量进行检测,导致工程质量不合格,第三方应承担违约责任,赔偿合同双方因此遭受的损失。3.4双方在合同履行过程中发生争议,未按合同约定解决,导致工程停工,双方应承担违约责任,支付违约金并赔偿对方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度综合管网安装劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息1.4合同签订地点1.5合同生效日期2.合同背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.双方权利义务3.1承包方权利3.1.1项目实施权3.1.2风险承担权3.1.3付款请求权3.1.4其他权利3.2承包方义务3.2.1完成项目任务3.2.2遵守法律法规3.2.3遵守合同约定3.2.4其他义务3.3甲方权利3.3.1项目监督权3.3.2付款审核权3.3.3合同变更权3.3.4其他权利3.4甲方义务3.4.1付款义务3.4.2项目支持义务3.4.3合同履行义务3.4.4其他义务4.项目实施4.1工程进度4.1.1项目工期4.1.2进度安排4.1.3进度变更4.2工程质量4.2.1质量要求4.2.2质量控制4.2.3质量验收4.3工程安全4.3.1安全责任4.3.2安全措施4.3.3安全事故处理5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款条件5.4付款方式5.5付款变更6.合同变更与解除6.1合同变更6.2合同解除6.3解除条件6.4解除程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同附件9.1附件一:工程量清单9.2附件二:技术规范9.3附件三:图纸及技术资料9.4附件四:其他相关文件10.合同生效及其他10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件10.4合同履行完毕10.5合同附件11.合同解除后的处理11.1合同解除通知11.2合同解除后的权利义务11.3合同解除后的债权债务处理11.4合同解除后的资料移交12.合同保密12.1保密义务12.2保密范围12.3保密期限12.4违约责任13.其他约定13.1合同解释13.2合同解释的效力13.3合同解释的适用范围13.4合同解释的变更与解除14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员14.4签署程序14.5签署文件第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:二零二四年度综合管网安装劳务分包合同1.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同双方信息1.3.1甲方:[甲方全称]1.3.2乙方:[乙方全称]1.4合同签订地点:[合同签订地点]1.5合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二条合同背景2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目地点]2.3项目规模:[项目规模]2.4项目内容:综合管网安装工程,包括但不限于管道铺设、设备安装、调试等2.5项目总投资:人民币[总投资金额]元第三条双方权利义务3.1承包方权利3.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。3.1.2乙方有权在项目实施过程中对工程质量进行监督和验收。3.1.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。3.1.4乙方有权根据实际情况提出合理的变更申请。3.2承包方义务3.2.1乙方应按照合同约定和设计要求完成施工任务。3.2.2乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2.3乙方应保证施工质量,确保工程安全。3.2.4乙方应按照甲方要求提供工程进度报告和验收资料。3.3甲方权利3.3.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查。3.3.2甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成工程。3.3.3甲方有权对乙方提出的问题进行纠正和整改。3.3.4甲方有权在必要时暂停或终止合同。3.4甲方义务3.4.1甲方应按照合同约定支付工程款项。3.4.2甲方应提供必要的施工条件和技术支持。3.4.3甲方应按照合同约定的时间组织验收。3.4.4甲方应妥善保管合同及相关文件。第四条项目实施4.1工程进度4.1.1项目工期:自合同生效之日起[工期天数]天内完成。4.1.2进度安排:[具体进度安排]4.1.3进度变更:如因不可抗力或其他特殊原因导致工期延误,双方应协商一致后进行变更。4.2工程质量4.2.1质量要求:符合国家相关质量标准和设计要求。4.2.2质量控制:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。4.2.3质量验收:工程完成后,双方应按照合同约定进行验收。4.3工程安全4.3.1安全责任:乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。4.3.2安全措施:乙方应制定并落实安全措施,预防安全事故发生。4.3.3安全事故处理:发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并按照相关规定进行报告和处理。第五条付款方式5.1付款比例:合同总价的[比例]%,分[次数]期支付。5.2付款时间:按照工程进度和验收结果确定。5.3付款条件:乙方提交完整、真实的工程进度报告和验收资料。5.4付款方式:银行转账或现金支付。5.5付款变更:如因特殊情况需要变更付款方式,双方应协商一致。第六条合同变更与解除6.1合同变更:如因不可抗力或其他特殊原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致后进行变更。6.2合同解除:如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。6.3解除条件:[具体解除条件]6.4解除程序:[具体解除程序]第七条违约责任7.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等。7.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿:赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定。第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序:提起诉讼前,双方应给予对方[时间]天的书面通知,以便对方准备答辩。8.4争议解决费用:因解决争议而产生的费用,由败诉方承担。第九条合同附件9.1附件一:工程量清单9.2附件二:技术规范9.3附件三:图纸及技术资料9.4附件四:其他相关文件9.5附件五:合同签订双方的营业执照副本复印件9.6附件六:合同签订双方的法定代表人或授权代表身份证明复印件第十条合同生效及其他10.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件:合同约定的工程完成、双方协商一致解除合同或因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除条件:[具体解除条件]10.4合同履行完毕:合同约定的工程任务完成后,经双方验收合格,视为合同履行完毕。10.5合同附件:合同附件视为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第十一条合同解除后的处理11.1合同解除通知:合同解除前,一方应向另一方发出书面解除通知。11.3合同解除后的债权债务处理:合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理债权债务关系。11.4合同解除后的资料移交:合同解除后,乙方应将所有工程资料、图纸、设备等移交给甲方。第十二条合同保密12.1保密义务:双方对本合同内容以及项目实施过程中获得的技术、商业信息负有保密义务。12.2保密范围:包括但不限于技术资料、图纸、设计方案、工程进度、合同条款等。12.3保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[时间]年。12.4违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十三条其他约定13.1合同解释:本合同的解释以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。13.2合同解释的效力:合同解释的效力与合同具有同等法律效力。13.3合同解释的适用范围:本合同解释适用于合同履行过程中的所有事项。13.4合同解释的变更与解除:合同解释的变更与解除需经双方协商一致,并以书面形式确认。第十四条合同签署14.1签署时间:[具体签署时间]14.2签署地点:[具体签署地点]14.3签署人员:[甲方签署人员姓名及职务]、[乙方签署人员姓名及职务]14.4签署程序:双方代表应按照各自公司的内部程序进行签署。14.5签署文件:本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:本合同中所述第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、认证等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量和效率,确保工程安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入形式16.1中介方:为促成合同签订或合同履行提供中介服务的中介机构。16.2监理方:对合同履行过程进行监督和管理的第三方监理机构。16.3检验方:对工程质量进行检验的第三方检验机构。16.4认证方:对工程质量进行认证的第三方认证机构。16.5咨询方:为合同履行提供专业咨询意见的第三方咨询服务机构。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在合同履行过程中因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担的责任限额。17.2责任限额确定:责任限额应根据第三方的资质、服务内容和合同约定确定。17.3责任限额形式:责任限额可以以合同金额的一定比例、固定金额或具体赔偿方案等形式体现。18.第三方责权利18.1责任:第三方应按照合同约定和行业标准履行职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。18.2权利:第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权获得甲乙双方提供的必要配合和支持。18.3利益:第三方在合同履行过程中获得的利益,应遵循公平、合法的原则。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方:第三方应与甲方签订服务合同,明确服务内容、费用和责任。19.2第三方与乙方:第三方应与乙方签订劳务分包合同,明确施工范围、质量要求、工期和付款方式。19.3第三方与甲乙双方:第三方在合同履行过程中应与甲乙双方保持良好沟通,及时报告工程进展和问题。20.第三方介入时的额外条款及说明20.1第三方介入前的协商:甲乙双方应就第三方介入事宜进行充分协商,确保第三方能够胜任相关工作。20.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书,并符合国家相关法律法规的要求。20.3第三方服务费用:第三方服务费用应按照市场行情和合同约定确定,并纳入合同总金额。20.4第三方介入后的变更:如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致后进行变更。20.5第三方介入后的争议解决:第三方介入后发生的争议,应按照合同约定和争议解决方式进行处理。21.第三方介入后的合同履行21.1工程进度:第三方介入后,工程进度应按照合同约定进行调整,确保工程按期完成。21.2工程质量:第三方应按照合同约定和行业标准对工程质量进行监督和管理。21.3工程安全:第三方应按照合同约定和安全生产法律法规对工程安全进行监督和管理。21.4付款方式

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论