二零二五年度第一部分城市地下综合管廊工程 施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度第一部分城市地下综合管廊工程施工合同本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订日期1.2合同生效日期1.3合同签订双方1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工要求4.工程设计4.1设计单位4.2设计内容4.3设计变更4.4设计费用5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工进度计划5.3施工人员配备5.4施工安全措施5.5施工质量管理5.6施工环境保护6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备质量要求6.4材料与设备验收7.施工进度与节点7.1施工进度计划7.2工程节点7.3施工进度调整7.4施工进度验收8.工程质量与验收8.1工程质量标准8.2工程质量验收8.3工程质量保证8.4工程质量纠纷处理9.工程变更与索赔9.1工程变更范围9.2工程变更程序9.3工程变更费用9.4工程索赔处理10.工程结算与支付10.1工程结算依据10.2工程结算程序10.3工程支付方式10.4工程支付时间10.5工程结算争议处理11.保修责任与期限11.1保修责任范围11.2保修期限11.3保修服务内容11.4保修责任追究12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式12.3争议解决程序12.4争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序14.合同附件与补充14.1合同附件14.2合同补充协议14.3合同附件与补充协议的效力第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订日期：2024年1月1日1.2合同生效日期：合同签订之日起生效1.3合同签订双方：甲方（建设单位）与乙方（施工单位）1.4合同签订地点：甲方所在地2.工程概况2.1工程名称：二零二四年度第一部分城市地下综合管廊工程2.2工程地点：市区2.3工程规模：总长度公里，总面积平方米2.4工程内容：包括管廊主体结构、管道安装、配套设施等2.5工程期限：自2024年1月2日起至2025年12月31日止3.施工范围与内容3.1施工范围：包括但不限于管廊主体结构、管道安装、配套设施的施工3.2施工内容：按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工3.3施工标准：符合国家相关施工标准和规范要求3.4施工要求：确保施工质量，按期完成施工任务4.工程设计4.1设计单位：工程设计有限公司4.2设计内容：提供完整的施工图纸和施工规范4.3设计变更：设计变更需经甲方、乙方和设计单位协商一致后进行4.4设计费用：设计费用由甲方承担，具体费用见附件5.施工组织与管理5.1施工组织机构：乙方应设立项目经理部，负责施工组织与管理5.2施工进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报送甲方审批5.3施工人员配备：乙方应按照施工进度计划配备充足的技术人员和施工人员5.4施工安全措施：乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全5.5施工质量管理：乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工质量5.6施工环境保护：乙方应采取措施保护施工现场环境，减少对周边环境的影响6.材料与设备6.1材料供应：乙方负责材料的采购、运输和验收6.2设备租赁：乙方需租赁的施工设备由甲方负责提供6.3材料与设备质量要求：材料与设备应符合国家相关质量标准6.4材料与设备验收：材料与设备验收合格后方可投入使用7.施工进度与节点7.1施工进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并报送甲方审批7.2工程节点：包括但不限于基础施工完成、主体结构封顶、管道安装完成等7.3施工进度调整：如因不可抗力等因素导致施工进度滞后，乙方应及时向甲方报告并协商调整进度计划7.4施工进度验收：甲方将按照施工进度计划对施工进度进行验收8.工程质量与验收8.1工程质量标准：应符合国家现行相关工程质量标准及本合同约定的技术要求8.2工程质量验收：工程完成后，乙方应组织自检，自检合格后通知甲方进行验收8.3工程质量保证：乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责修复或赔偿8.4工程质量纠纷处理：如发生工程质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼9.工程变更与索赔9.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、工程量增减、施工条件变化等9.2工程变更程序：任何工程变更均需经甲方书面确认，并明确变更范围、内容、工期和费用9.3工程变更费用：工程变更费用应按照合同约定和实际发生情况进行调整9.4工程索赔处理：如因甲方原因导致工期延误或费用增加，甲方应承担相应的责任，乙方有权提出索赔10.工程结算与支付10.1工程结算依据：按合同约定、工程量清单、实际发生工程量、市场价格等因素进行结算10.2工程结算程序：工程完成后，乙方应提交工程结算报告，甲方应在收到报告后30日内进行审核10.3工程支付方式：采用分期支付，具体支付节点和比例见合同附件10.4工程支付时间：按合同约定的时间节点支付，逾期支付应按合同约定支付违约金10.5工程结算争议处理：如发生结算争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼11.保修责任与期限11.1保修责任范围：乙方应承担合同约定的保修责任，包括但不限于工程质量问题、设备故障等11.2保修期限：自工程验收合格之日起计算，具体保修期限见合同附件11.3保修服务内容：乙方应提供必要的保修服务和零配件供应11.4保修责任追究：如因乙方原因导致保修期内出现质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任12.违约责任与争议解决12.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼12.3争议解决程序：仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规和仲裁规则进行12.4争议解决地点：仲裁或诉讼地点为合同签订地或争议发生地13.合同解除与终止13.1合同解除条件：出现合同约定的解除条件或不可抗力等情况，可解除合同13.2合同解除程序：合同解除需双方书面通知并达成一致意见13.3合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同13.4合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程验收、结算和资料移交等工作14.合同附件与补充14.1合同附件：包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单、支付计划等14.2合同补充协议：合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同附件与补充协议的效力：合同附件及补充协议的修改、补充或变更，需经双方书面同意并签字盖章第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、评估机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、控制工程成本、维护合同履行等。15.3第三方介入程序：15.3.2第三方介入前，甲方或乙方应将第三方的基本情况、介入目的、预期效果等告知对方。15.3.3第三方介入后，应遵守本合同和相关法律法规，履行其职责。16.甲乙双方责任16.1甲方责任：16.1.1对第三方的选择和介入负责，确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2向第三方提供必要的资料和条件，协助其开展工作。16.1.3监督第三方的服务质量和工作进度。16.2乙方责任：16.2.1接受第三方的监督和检查，配合其开展工作。16.2.2按照第三方的建议和指导进行施工或管理。16.2.3对第三方的工作提出合理意见和建议。17.第三方责任17.1第三方责任限额：17.1.1第三方在本合同项下的责任，不得超过其接受委托时约定的责任限额。17.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入前通知甲乙双方。17.1.3若第三方责任超过其约定的责任限额，超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理的工作建议和意见。17.3第三方义务：17.3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。17.3.3第三方应确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，对工程进行监理、咨询、检测等，甲方对第三方的行为承担责任。18.2第三方与乙方的关系：第三方对乙方的施工和管理进行监督和检查，乙方对第三方的意见负责实施和整改。18.3第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，对甲乙双方均有责任，甲乙双方应共同维护第三方的合法权益。19.争议解决19.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可将争议提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.合同变更20.1本合同经甲乙双方协商一致，可以对本条款进行变更。20.2任何变更均应以书面形式作出，并由甲乙双方及第三方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件详细要求：包含施工图纸、设计说明书、材料清单等，需满足国家相关设计规范和标准。说明：工程图纸是施工的依据，设计文件应详细说明设计意图和施工要求。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、人员配备、材料设备清单等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工有序、高效。3.工程量清单详细要求：列出工程项目的具体内容和数量，以便进行工程结算。说明：工程量清单是工程结算的依据，应准确无误。4.工程合同详细要求：包含合同主体、工程概况、工程内容、施工期限、付款方式等。说明：工程合同是甲乙双方权利义务的约定，应清晰明确。5.材料设备清单详细要求：列出所需材料的规格、型号、数量等，以及设备的技术参数和数量。说明：材料设备清单是确保施工所需物资的准确性和及时性的依据。6.施工进度计划详细要求：详细列出各阶段的施工内容和时间节点。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的关键，应实时更新。7.质量检验报告详细要求：包括材料、设备、施工质量检验结果。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要文件，应真实、准确。8.工程验收报告详细要求：包括工程验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完成的标志，应详细记录验收过程。9.工程结算书详细要求：包括工程量清单、结算依据、结算金额等。说明：工程结算书是工程结算的依据，应确保结算的准确性和公正性。10.保修证书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等。说明：保修证书是保障工程质量的重要文件，应详细记录保修内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款、提供施工图纸不及时、未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为：未按期完成工程、施工质量不符合约定、未按合同约定进行施工变更等。2.责任认定标准：甲方违约责任：未按时支付工程款，应按合同约定支付违约金；提供施工图纸不及时，导致工期延误，应赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任：未按期完成工程，应承担相应的违约责任；施工质量不符合约定，应修复或赔偿损失；未按合同约定进行施工变更，应承担相应的违约责任。3.示例说明：甲方违约示例：甲方未在约定时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停施工。乙方违约示例：乙方未按期完成主体结构施工，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。全文完。二零二四年度第一部分城市地下综合管廊工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式2.合同签订背景及依据2.1项目背景2.2相关政策及法规3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及结构3.3工程建设工期4.工程质量标准及验收4.1质量标准4.2验收程序及标准5.工程设计及施工图纸5.1设计要求5.2施工图纸6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工人员及设备6.3施工进度管理7.材料供应与验收7.1材料采购7.2材料验收8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款结算9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.2索赔条件及程序10.风险责任及保险10.1风险责任划分10.2保险条款11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务12.违约责任及争议解决12.1违约责任12.2争议解决方式13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方（建设单位）：____________________地址：________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方法定代表人：____________________联系方式：____________________2.合同签订背景及依据2.1项目背景本合同项下工程为：二零二四年度第一部分城市地下综合管廊工程，项目位于________________________。2.2相关政策及法规本合同签订及履行遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策。3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称：二零二四年度第一部分城市地下综合管廊工程工程地点：________________________3.2工程规模及结构工程规模：________________________工程结构：________________________3.3工程建设工期工程建设工期：自合同生效之日起，预计工期为____个月。4.工程质量标准及验收4.1质量标准工程质量标准应符合国家及行业标准，具体要求详见施工图纸及合同附件。4.2验收程序及标准工程验收应按照国家及行业标准进行，具体验收程序及标准详见合同附件。5.工程设计及施工图纸5.1设计要求符合国家及行业标准；适应工程地质及环境条件；确保工程安全、可靠、经济、适用。5.2施工图纸总平面图；构件详图；施工图说明；其他相关图纸。6.施工组织与管理6.1施工组织机构乙方应设立项目经理部，负责工程的施工组织与管理。6.2施工人员及设备乙方应按照合同要求配备足够数量的施工人员及设备，确保工程顺利进行。6.3施工进度管理乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划进行施工。甲方有权对施工进度进行监督检查。8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式工程款支付采用按月进度支付方式，具体支付节点如下：项目开工前，支付合同总额的10%作为预付款；每月根据实际完成的工程量，支付上一个月已完成工程量的85%；剩余的15%作为质保金，在工程竣工验收合格后30日内支付。8.2工程款结算乙方提交的工程量清单及计量报告；甲方认可的工程变更单；甲方认可的工程进度款支付申请；甲方认可的竣工结算书。9.工程变更及索赔9.1工程变更程序乙方提出变更申请，并提交变更原因、内容、影响及费用估算；甲方组织相关部门对变更申请进行审核，并在收到申请后15日内给予答复；经双方同意的变更，乙方应按照变更后的设计及要求进行施工。9.2索赔条件及程序因甲方原因导致的工程延误；因甲方提供的设计或资料错误导致的工程损失；因不可抗力导致的工程损失。索赔程序如下：乙方在事件发生后7日内向甲方提出索赔意向；甲方应在收到索赔意向后30日内进行审核并答复；双方未能达成一致的，可通过协商或仲裁解决。10.风险责任及保险10.1风险责任划分甲方承担设计风险、地质风险、政策风险；乙方承担施工风险、材料风险、人员风险。10.2保险条款工程一切险；人员意外伤害险；机械设备保险。11.保密条款11.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：技术秘密；商业秘密；项目信息。11.2保密义务双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.违约责任及争议解决12.1违约责任如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。13.合同解除及终止13.1合同解除条件另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致。13.2合同终止程序双方确认合同解除或终止；清算双方债权债务；归还预付款、质保金等。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件合同因期满、解除或终止而终止。合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高工程质量，控制工程进度，以及提供专业的咨询服务。16.第三方介入的引入与职责16.1引入程序甲乙双方同意，在必要时引入第三方参与合同履行，具体引入程序如下：由甲乙双方协商确定引入的第三方及其职责；第三方应具备相应的资质和条件，并签订书面协议；引入第三方应经过双方同意，并明确其在合同中的地位和职责。16.2第三方职责第三方的职责包括但不限于：监督工程质量；检查工程进度；提供技术咨询服务；协助解决合同履行中的问题；按照合同约定提供其他相关服务。17.第三方介入时的额外条款17.1甲方额外条款甲方应确保第三方在合同履行过程中的合法权益，并提供必要的协助；甲方应与第三方保持沟通，及时反馈工程相关信息；甲方应承担第三方在合同履行过程中产生的合理费用。17.2乙方额外条款乙方应按照合同约定，接受第三方的监督和检查；乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件；乙方应承担因配合第三方工作而产生的合理费用。18.第三方的责任限额18.1责任范围第三方在本合同中的责任限于其职责范围内，对于超出其职责范围的责任，第三方不承担责任。18.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在书面协议中明确。如无特殊约定，第三方对合同履行过程中产生的损失的责任限额不超过其收取服务费用的三倍。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1第三方与甲方第三方应向甲方报告其履行职责的情况，甲方有权对第三方的履约情况进行监督；第三方在履行职责过程中，如发现甲方违约，应及时通知甲方，甲方应承担相应的责任。19.2第三方与乙方第三方应向乙方提供技术服务，乙方应按照合同约定支付服务费用；第三方在履行职责过程中，如发现乙方违约，应及时通知乙方，乙方应承担相应的责任。19.3第三方与合同其他方第三方在合同履行过程中，如涉及合同其他方的权利义务，应按照合同约定处理。第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范详细要求：包含工程总平面图、构件详图、施工图说明等，应符合国家及行业标准。说明：施工图纸及技术规范是工程施工的重要依据，应由甲方提供。2.附件二：工程量清单详细要求：列明工程项目的具体内容、数量、单价及总价，应与施工图纸相符。说明：工程量清单是工程款