版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水电站工程承包合作协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包内容3.1承包范围3.2承包方式3.3承包期限4.工程进度安排4.1工程阶段划分4.2各阶段工期要求4.3工程进度调整5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程结算6.3工程款支付方式7.保险及安全责任7.1保险责任7.2安全责任7.3事故处理8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔程序8.3索赔范围9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:其他相关文件13.合同签订及生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电站有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称水电站工程2.2工程地点省市县2.3工程规模装机容量:1000MW水库总库容:10亿立方米2.4工程类型大型水电站工程3.工程承包内容3.1承包范围本合同约定的承包范围为水电站工程的全部土建、安装、调试等施工内容。3.2承包方式乙方以总承包方式承包本工程。3.3承包期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.工程进度安排4.1工程阶段划分本工程分为四个阶段:基础施工阶段、主体施工阶段、设备安装阶段、调试阶段。4.2各阶段工期要求基础施工阶段:6个月主体施工阶段:12个月设备安装阶段:6个月调试阶段:3个月4.3工程进度调整因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可对工程进度进行调整。5.工程质量要求5.1质量标准本工程执行国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级。5.2质量检验工程实施过程中,乙方应按照合同约定和相关规定进行质量检验,确保工程质量。5.3质量责任若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,包括返工、修复、赔偿等。6.工程造价及支付方式6.1工程造价本工程造价为人民币壹拾亿元整(¥10,000,000,000.00)。6.2工程结算工程结算以实际完成工程量为准,按合同约定的计价方式计算。6.3工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点如下:(1)合同签订后30日内支付合同总价的10%;(2)基础施工阶段完成60%后支付合同总价的20%;(3)主体施工阶段完成80%后支付合同总价的20%;(4)设备安装阶段完成90%后支付合同总价的10%;(5)工程竣工验收合格后支付合同总价的10%;(6)质保期满后支付合同总价的10%。7.保险及安全责任7.1保险责任乙方应为本工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险等保险,并承担相应的保险费用。7.2安全责任乙方应严格执行国家及行业有关安全生产法律法规,确保工程安全。7.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取有效措施,并按照国家及行业相关规定进行处理。8.工程变更及索赔8.1工程变更(1)设计变更;(2)合同约定范围内的工程量增减;(3)不可抗力因素导致的工程变更。8.2索赔程序如发生索赔事件,乙方应在事件发生后7日内向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料。8.3索赔范围索赔范围包括但不限于:工程变更、不可抗力、工期延误、费用增加等。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;(2)乙方未按合同约定支付工程款;(3)乙方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任(1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权暂停工程或解除合同,并要求乙方支付违约金;(3)乙方违反合同约定的其他行为,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决程序双方应友好协商解决争议,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地,即省市县。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。11.3合同解除(1)双方协商一致解除合同;(2)一方违约,另一方有权解除合同。12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:其他相关文件13.合同签订及生效日期本合同于2024年X月X日签订,自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;(2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询服务机构、金融机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量、保障工程进度、确保合同履行,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理介入监理单位由甲方委托,对乙方施工过程进行监督和管理,确保工程质量符合合同约定。16.2设计变更设计单位根据工程实际情况,对原设计进行变更,乙方需按照变更后的设计进行施工。16.3检测机构介入检测机构对工程质量进行检测,确保工程质量达到合同约定的标准。16.4咨询服务机构介入咨询服务机构为甲乙双方提供专业咨询服务,协助解决合同履行过程中的问题。16.5金融机构介入金融机构为甲方提供融资服务,确保甲方有足够的资金支付工程款。17.第三方责任限额17.1第三方责任范围第三方责任范围限于其在合同约定范围内的职责,超出职责范围的行为不承担相应责任。17.2第三方责任限额(1)监理单位:因监理失职导致工程质量问题,责任限额为监理费用的一倍;(2)设计单位:因设计错误导致工程质量问题,责任限额为设计费用的一倍;(3)检测机构:因检测失误导致工程质量问题,责任限额为检测费用的一倍;(4)咨询服务机构:因咨询服务失误导致合同履行问题,责任限额为咨询服务费用的一倍;(5)金融机构:因融资服务失误导致甲方无法支付工程款,责任限额为融资额度的一倍。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任甲乙双方应按照合同约定履行各自职责,确保工程顺利进行。18.2第三方责任第三方应在其职责范围内,对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理,确保合同履行。18.3第三方与其他方的关系第三方与其他方之间不存在合同关系,但应相互配合,共同确保工程顺利进行。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。19.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体方式、责任范围、责任限额等。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第10条。20.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序同本合同第10条。20.3争议解决地点第三方介入后的争议解决地点同本合同第10条。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含工程各阶段的详细图纸,如平面图、立面图、剖面图等,需标注尺寸、材料、施工要求等。说明:工程图纸是施工的重要依据,需保证图纸的准确性和完整性。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程各分项工程的工程量,包括工程名称、规格、数量、单位等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需保证工程量的准确性和真实性。3.附件三:合同双方营业执照副本详细要求:提供合同双方最新的营业执照副本,证明双方具备相应的法人资格。说明:营业执照副本是合同双方合法性的证明,需保证其真实有效。4.附件四:合同双方法定代表人身份证明详细要求:提供合同双方法定代表人的身份证复印件和授权委托书,证明其身份及授权。说明:法定代表人身份证明是合同双方代表权的证明,需保证其真实有效。5.附件五:合同双方开户许可证详细要求:提供合同双方最新的开户许可证,证明双方具备银行开户资格。说明:开户许可证是合同双方银行账户的证明,需保证其真实有效。6.附件六:合同双方资质证书详细要求:提供合同双方最新的资质证书,证明其具备相应的资质条件。说明:资质证书是合同双方专业能力的证明,需保证其真实有效。7.附件七:合同双方信用报告详细要求:提供合同双方最新的信用报告,证明其信用状况。说明:信用报告是合同双方信用状况的证明,需保证其真实有效。8.附件八:工程保险合同详细要求:提供工程保险合同,证明工程已购买相应的保险。说明:工程保险合同是工程风险的保障,需保证其真实有效。9.附件九:工程结算报告详细要求:提供工程结算报告,包括工程结算金额、结算依据等。说明:工程结算报告是工程结算的重要依据,需保证其真实有效。10.附件十:工程验收报告详细要求:提供工程验收报告,包括工程验收时间、验收结果等。说明:工程验收报告是工程竣工验收的证明,需保证其真实有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:乙方每延误一天,应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。示例说明:若合同约定工程竣工时间为2025年6月30日,乙方实际竣工时间为2025年7月5日,则乙方需向甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定质量完成工程责任认定标准:乙方承担全部返工、修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若工程验收时发现部分工程不符合合同约定的质量标准,乙方需进行返工修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方每逾期支付一天,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。示例说明:若合同约定甲方应于每月末支付当月工程款,但甲方实际支付时间为次月,则甲方需向乙方支付违约金。4.违约行为:第三方未履行合同约定职责责任认定标准:第三方未履行合同约定职责,应承担相应的违约责任,具体责任由甲乙双方与第三方协商确定。示例说明:若监理单位在工程监理过程中失职,导致工程质量问题,监理单位需承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度水电站工程承包合作协议书2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期及地点1.3合同编号1.4合同签订主体1.5合同有效期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资估算3.工程承包范围3.1工程主要建设内容3.2工程分包及转包规定3.3工程施工质量标准3.4工程安全文明施工要求4.工程承包方式4.1承包方式4.2合同价款4.3付款方式及期限4.4保证金及退还5.施工进度安排5.1工程建设工期5.2各阶段工程进度要求5.3施工组织设计及审批5.4施工计划及调整6.工程质量管理6.1质量检验及验收6.2质量保证体系及措施6.3质量事故处理6.4质量责任追究7.安全生产管理7.1安全生产责任制7.2安全教育培训7.3安全生产措施及应急预案7.4事故报告及处理8.环境保护及文明施工8.1环境保护措施8.2文明施工要求8.3环境监测及治理9.材料设备采购及管理9.1材料设备采购原则9.2材料设备质量要求9.3材料设备验收及保管9.4材料设备价格及付款10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形及处理11.2违约赔偿及追偿11.3违约责任追究12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同履行及变更13.1合同履行原则13.2合同变更程序13.3合同履行期限及变更14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同生效及备案第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1承包方名称:水电工程有限责任公司1.1.2承包方地址:省市区路号1.1.3发包方名称:水电开发有限公司1.1.4发包方地址:省市区路号1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期:2024年3月1日1.2.2签订地点:省市区路号会议室1.3合同编号1.3.1合同编号:HDSY20240011.4合同签订主体1.4.1承包方法定代表人:1.4.2发包方法定代表人:1.5合同有效期限1.5.1合同有效期:自2024年3月1日至2026年3月1日2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称:水电站工程2.2工程地点2.2.1工程地点:省市县2.3工程规模2.3.1工程规模:装机容量为万千瓦2.4工程类型2.4.1工程类型:水力发电工程2.5工程投资估算2.5.1工程投资估算:亿元人民币3.工程承包范围3.1工程主要建设内容3.1.1大坝建设3.1.2水轮发电机组安装3.1.3输电线路建设3.1.4工程配套设施建设3.2工程分包及转包规定3.2.1承包方不得擅自分包或转包工程3.2.2如需分包,需经发包方同意,并签订分包合同3.3工程施工质量标准3.3.1工程施工质量应符合国家及行业相关标准3.3.2承包方应定期进行自检,确保工程质量3.4工程安全文明施工要求3.4.1工程施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规3.4.2加强施工现场文明施工管理,确保工程顺利进行4.工程承包方式4.1承包方式:固定总价承包4.2合同价款:亿元人民币4.3付款方式及期限4.3.1首付款:合同签订后个工作日内支付4.3.2进度款:按工程进度支付4.3.3竣工验收合格后支付尾款4.4保证金及退还4.4.1保证金:合同总价款的%4.4.2保证金退还:工程竣工验收合格后无质量问题退还5.施工进度安排5.1工程建设工期:36个月5.2各阶段工程进度要求5.2.1土建工程:12个月内完成5.2.2安装工程:12个月内完成5.2.3竣工验收:24个月内完成5.3施工组织设计及审批5.3.1承包方应在合同签订后个工作日内提交施工组织设计5.3.2施工组织设计需经发包方审批后方可实施5.4施工计划及调整5.4.1承包方应制定详细的施工计划,并按计划实施5.4.2如遇特殊情况,需及时调整施工计划,并通知发包方6.工程质量管理6.1质量检验及验收6.1.1承包方应按照国家标准和合同约定进行质量检验6.1.2发包方有权对工程进行抽查检验6.2质量保证体系及措施6.2.1承包方应建立健全质量保证体系6.2.2加强原材料、半成品、成品的质量控制6.3质量事故处理6.3.1发生质量事故时,承包方应立即采取措施进行处理6.3.2发包方有权要求承包方承担相应的责任6.4质量责任追究6.4.1承包方未按合同约定进行质量管理,导致工程出现质量问题,承包方应承担相应的责任8.安全生产管理8.1安全生产责任制8.1.1承包方和发包方应共同建立健全安全生产责任制8.1.2承包方应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员8.2安全教育培训8.2.1承包方应对所有施工人员进行安全生产教育培训8.2.2新员工入职前必须经过安全培训并考核合格8.3安全生产措施及应急预案8.3.1承包方应根据工程特点和施工环境制定安全生产措施8.3.2建立安全生产应急预案,定期组织演练8.4事故报告及处理8.4.1发生安全事故时,承包方应立即上报发包方8.4.2发包方和承包方应共同分析事故原因,采取整改措施9.环境保护及文明施工9.1环境保护措施9.1.1承包方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止污染9.2文明施工要求9.2.1施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放材料9.2.2施工期间应采取措施减少对周边环境的影响9.3环境监测及治理9.3.1承包方应定期进行环境监测,确保符合环保要求9.3.2发现环境问题应及时治理,防止环境污染10.材料设备采购及管理10.1材料设备采购原则10.1.1采购材料设备应遵循公开、公平、公正的原则10.1.2优先选用国产材料设备,符合国家标准和行业规范10.2材料设备质量要求10.2.1采购的材料设备必须符合设计要求和施工规范10.2.2供应商应提供产品合格证、质量检验报告等文件10.3材料设备验收及保管10.3.1材料设备到货后,承包方应进行验收,确保符合要求10.3.2验收合格的材料设备应及时入库保管10.4材料设备价格及付款10.4.1材料设备价格应根据市场行情和供应商报价确定10.4.2付款方式参照合同约定的付款方式执行11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议11.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.1提出仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交书面申请11.2.2仲裁委员会受理后,应在规定时间内组成仲裁庭11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议发生之日起个月内12.违约责任12.1违约情形及处理12.1.1承包方未按合同约定履行义务的,发包方有权要求承包方承担违约责任12.1.2承包方未按合同约定支付工程款的,发包方有权暂停工程或解除合同12.2违约赔偿及追偿12.2.1违约方应承担违约金,违约金按合同约定计算12.2.2违约方造成损失的,应赔偿损失12.3违约责任追究12.3.1发包方有权要求违约方承担违约责任,包括违约金、赔偿金等12.3.2违约方不履行违约责任的,发包方有权依法追偿13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致,可以解除合同13.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格,合同终止13.2.2发包方解除合同,合同终止13.3合同解除及终止程序13.3.1双方协商一致解除合同的,应签订合同解除协议13.3.2发生不可抗力导致合同终止的,双方应共同确认14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等14.1.2发生不可抗力,双方应及时协商处理14.2合同附件14.2.1本合同附件包括工程量清单、技术规范、图纸等14.3合同生效及备案14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2本合同需报送相关部门备案第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指非合同双方的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险公司等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了提高工程管理的专业性和效率,确保工程质量、安全、进度及环境保护等各方面符合相关法律法规和合同要求。3.第三方选择与授权3.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则,由合同双方协商确定。3.2第三方应具备相应的资质和经验,并取得合同双方的授权。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和风险程度,由合同双方协商确定,并在合同中明确。4.2第三方的责任限额不得超过其授权范围内的服务费用。5.第三方介入的条款及说明5.1.1第三方介入的具体事项和范围;5.1.2第三方的职责和权利;5.1.3第三方与其他各方的责任划分;5.1.4第三方介入的费用及支付方式。6.第三方职责和权利6.1.1对工程进行监督检查;6.1.2对工程质量、安全、进度及环境保护等方面提出建议和意见;6.1.3依据合同约定,对承包方的违法行为进行制止和纠正。6.2.1按照合同约定,对工程进行监督检查,确保工程符合相关法律法规和合同要求;6.2.2及时发现并报告工程中的质量问题、安全隐患等问题;6.2.3参与工程验收,对工程质量、安全、进度及环境保护等方面提出验收意见。7.第三方与其他各方的责任划分7.1第三方与合同双方的责任划分如下:7.1.1第三方对合同双方提供的资料和信息负责,对合同双方提供的信息真实性、准确性负责;7.1.2合同双方对第三方提供的意见和建议负责,对第三方提供的服务质量负责;7.1.3第三方对自身提供的服务质量负责,对自身行为的后果负责。8.第三方介入的额外条款及说明8.1.1第三方介入的费用及支付方式;8.1.2第三方介入的时间安排及工作计划;8.1.3第三方介入的成果及报告要求。9.第三方介入的费用及支付方式9.1第三方介入的费用应按照合同约定支付,支付方式可包括:9.1.1按月支付;9.1.2按阶段支付;9.1.3按实际发生费用支付。10.第三方介入的时间安排及工作计划10.1.1第三方介入的时间节点;10.1.2第三方介入的工作内容;10.1.3第三方介入的成果及报告提交时间。11.第三方介入的成果及报告要求11.1.1内容完整、真实、准确;11.1.2格式规范、清晰;11.1.3报告提交时间及方式。12.第三方介入的终止12.1第三方介入的终止条件:12.1.1合同双方协商一致;12.1.2达到合同约定的终止条件;12.1.3发生不可抗力导致合同无法履行。12.2第三方介入的终止程序:12.2.1合同双方应签订终止协议,明确终止原因、终止时间及后续事宜;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单1.1详细列出工程项目的名称
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年山东青岛宏达塑胶总公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 天津市血液中心招考聘用高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 天津医科大学基础医学研究中心招考聘用方案高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024食用油生产线节能减排改造与监测服务合同3篇
- 国网河北省电力限公司2025年高校应届毕业生招聘【285人】(第一批)事业单位高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 国家铁路局工程质量监督中心招考聘用高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 国家粮食和物资储备局机关服务中心招考聘用文秘人员高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2024物流行业碳达峰碳中和协议
- 国家信息中心面向海外留学生公开招聘3人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 四川省阿坝州2025年全州事业单位公开招聘1212名工作人员历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 中考名著《骆驼祥子》测试题及答案
- 高中体育课程活动方案
- 小学中高年段语文学科基于课程标准评价指南
- 和解协议装修合同纠纷
- 跆拳道专业队训练计划书
- DL-T1848-2018220kV和110kV变压器中性点过电压保护技术规范
- 实景三维地理信息元数据规范
- 意识障碍的判断及护理
- (高清版)JTGT 3650-01-2022 公路桥梁施工监控技术规程
- 数据资产入表理论与实践
- 2023年供应商质量年终总结报告
评论
0/150
提交评论