2024版建设工程施工合同小型文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同小型文本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4工程1.5合同2.合同条款2.1一般条款2.1.1合同的签订与生效2.1.2合同的履行与变更2.1.3合同的解除与终止2.1.4违约责任2.1.5争议解决2.2特殊条款2.2.1工程质量2.2.2工程进度2.2.3工程造价2.2.4材料与设备2.2.5安全文明施工3.工程量清单3.1工程量清单的编制3.2工程量清单的审核3.3工程量的调整4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3进度调整6.工程造价6.1计价依据6.2合同价格6.3价格调整6.4支付与结算7.材料与设备7.1材料设备供应7.2质量标准7.3验收与保管8.安全文明施工8.1安全生产8.2环保要求8.3文明施工9.工期延误9.1工期顺延的条件9.2工期顺延的申请9.3工期延误的责任10.工程保险10.1保险责任10.2保险办理10.3保险费用11.违约责任11.1发包人的违约责任11.2承包人的违约责任12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4诉讼解决13.合同的解除与终止13.1合同解除的条件13.2合同终止的条件14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订14.4合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同的规定，委托承包人进行建设工程施工的一方。1.2承包人承包人是指按照本合同的规定，承担建设工程施工任务的一方。1.3工程师工程师是指由发包人指派的，负责对建设工程施工过程进行技术管理和监督的一方。1.4工程工程是指按照本合同的规定，承包人应完成的各项建设工程项目。1.5合同合同是指双方为完成特定的建设工程项目，明确相互权利、义务和责任而签订的文件。第二条合同条款2.1一般条款2.1.1合同的签订与生效本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起生效。2.1.2合同的履行与变更双方应按照合同的约定履行各自的权利和义务。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更合同。2.1.3合同的解除与终止合同的解除与终止应遵循合同约定和法律法规的规定。2.1.4违约责任违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.1.5争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.2特殊条款2.2.1工程质量双方应按照国家和行业的质量标准和规范，确保工程质量。2.2.2工程进度承包人应按照合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，应提前通知工程师，并按照工程师的要求采取措施。2.2.3工程造价工程造价按照合同约定的计价依据进行计算。2.2.4材料与设备承包人应按照合同约定的材料和设备供应要求，确保工程所需材料和设备的质量。2.2.5安全文明施工承包人应按照国家和行业的安全生产和文明施工要求，确保施工过程中的安全。第三条工程量清单3.1工程量清单的编制承包人应按照工程师的要求，编制工程量清单。3.2工程量清单的审核工程师对承包人提交的工程量清单进行审核，确认无误后签字盖章。3.3工程量的调整工程量的调整应按照合同约定的条件和程序进行。第四条工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家和行业的质量标准和规范。4.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收工程竣工后，双方应按照合同约定的质量验收标准进行验收。如验收不合格，承包人应按照工程师的要求进行整改。第五条工程进度5.1施工计划承包人应编制施工计划，并提交工程师审核。5.2进度控制工程师对承包人的施工计划进行审核，并监督实施。5.3进度调整如因特殊情况导致工期延误，承包人应提前向工程师提出进度调整申请，并按照工程师的要求采取措施。第六条工程造价6.1计价依据工程造价的计算应按照合同约定的计价依据进行。6.2合同价格合同价格是指双方约定的工程造价。6.3价格调整工程造价的调整应按照合同约定的条件和程序进行。6.4支付与结算双方按照合同约定的支付方式和时间进行支付与结算。第八条材料与设备8.1材料设备供应承包人应按照合同约定的时间和数量，向施工现场提供所需材料和设备。8.2质量标准材料和设备的质量应符合国家和行业的质量标准和规范。8.3验收与保管工程师对承包人提供的材料和设备进行验收，并负责保管。第九条安全文明施工9.1安全生产承包人应建立健全安全生产管理体系，确保施工过程中的安全。9.2环保要求承包人应按照国家和地方的环保要求，做好施工现场的环保工作。9.3文明施工承包人应加强施工现场的管理，确保施工过程中的文明施工。第十条工期延误10.1工期顺延的条件工期顺延的条件应按照合同约定的条件进行。10.2工期顺延的申请承包人应提前向工程师提出工期顺延的申请，并说明原因。10.3工期延误的责任工期延误的责任应按照合同约定的责任进行。第十一条工程保险11.1保险责任保险责任应按照合同约定的保险责任和保险范围进行。11.2保险办理承包人应按照工程师的要求，办理工程保险。11.3保险费用保险费用由承包人承担。第十二条违约责任12.1发包人的违约责任发包人如违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.2承包人的违约责任承包人如违反合同约定，应承担相应的违约责任。第十三条争议解决13.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。13.2调解解决协商不成的，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。13.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。13.4诉讼解决如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.2合同的附件合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的修订合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。附件二：施工计划详细列出施工的进度计划，包括施工的起始日期、预计完成日期、各阶段的施工内容等。附件三：材料和设备供应清单详细列出施工所需材料和设备的名称、数量、型号、规格、质量标准等。附件四：工程质量验收标准详细列出工程质量验收的标准和要求，包括验收的时间、验收的方法、验收的主体等。附件五：安全生产和环保要求详细列出施工过程中的安全生产和环保要求，包括安全生产的措施、环保的标准等。附件六：保险单据提供工程保险的单据，包括保险的名称、保险的金额、保险的有效期等。附件七：合同的修订记录记录合同修订的日期、修订的内容、修订的主体等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间完成工程，属于工期延误的违约行为。2.承包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准，属于质量违约行为。3.承包人未能按照合同约定的安全生产和环保要求进行施工，属于安全违约行为。4.发包人未能按照合同约定的时间支付工程款项，属于支付违约行为。违约的责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约责任进行认定，违约方应承担相应的违约责任。2.质量违约：按照合同约定的质量验收标准进行认定，违约方应承担相应的违约责任。3.安全违约：按照合同约定的安全生产和环保要求进行认定，违约方应承担相应的违约责任。4.支付违约：按照合同约定的支付方式和时间进行认定，违约方应承担相应的违约责任。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程，工程师可以要求承包人按照合同约定的违约责任进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指按照合同约定，委托承包人进行建设工程施工的一方。2.承包人：指按照合同约定，承担建设工程施工任务的一方。3.工程师：指由发包人指派的，负责对建设工程施工过程进行技术管理和监督的一方。4.工程量清单：指列出工程项目的各项工程量的详细清单。5.施工计划：指详细列出施工的进度计划的文件。6.材料和设备供应清单：指详细列出施工所需材料和设备的名称、数量、型号、规格、质量标准等的清单。7.工程质量验收标准：指详细列出