版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版输电线路施工合同本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式2.项目概况2.1项目名称及地点2.2项目规模及建设内容2.3项目投资及资金来源3.施工组织与管理3.1施工组织机构及人员配置3.2施工进度计划及节点3.3施工质量、安全、文明施工管理4.施工图纸与技术标准4.1施工图纸及设计文件4.2技术标准与规范5.材料设备供应5.1材料设备供应方式及质量要求5.2材料设备采购、验收及管理5.3材料设备价格及付款方式6.施工进度及验收6.1施工进度控制及节点验收6.2验收标准及程序6.3验收结果及处理7.质量保证与售后服务7.1质量保证措施及要求7.2售后服务内容及期限8.工程造价及付款方式8.1工程造价构成及计算方法8.2付款方式及进度9.争议解决9.1争议解决方式及程序9.2争议解决机构及人员10.违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担及赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件及程序11.2合同终止条件及处理12.合同生效及期限12.1合同生效条件及时间12.2合同期限及续签13.其他约定事项13.1合同附件及补充协议13.2保密条款13.3合同解除及终止后的处理14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方法定代表人联系电话]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方法定代表人联系电话]2.项目概况2.1项目名称及地点项目名称:[项目全称]地点:[项目具体地址]2.2项目规模及建设内容项目规模:[项目规模描述,如长度、宽度等]建设内容:[项目具体建设内容描述,包括线路、杆塔、附属设施等]2.3项目投资及资金来源项目投资总额:[项目投资总额]资金来源:[资金来源方式,如政府投资、企业自筹等]3.施工组织与管理3.1施工组织机构及人员配置施工组织机构:[施工组织机构设置,如项目经理部、工程技术部等]人员配置:[各岗位人员配置及职责描述]3.2施工进度计划及节点施工进度计划:[施工进度计划表,包括各阶段时间节点]3.3施工质量、安全、文明施工管理质量标准:[工程质量标准,如国家相关规范、行业标准等]安全措施:[安全施工措施,如安全培训、现场安全检查等]文明施工:[文明施工要求,如现场整洁、环境保护等]4.施工图纸与技术标准4.1施工图纸及设计文件施工图纸:[提供施工图纸清单及编号]设计文件:[提供设计文件清单及编号]4.2技术标准与规范技术标准:[适用的技术标准,如国家、行业等]规范:[适用的规范,如施工规范、验收规范等]5.材料设备供应5.1材料设备供应方式及质量要求供应方式:[材料设备供应方式,如甲方提供、乙方采购等]质量要求:[材料设备质量标准,如国家、行业等]5.2材料设备采购、验收及管理采购:[材料设备采购流程及责任方]验收:[材料设备验收标准及流程]管理:[材料设备库存、使用、维护管理等]5.3材料设备价格及付款方式价格:[材料设备价格构成及计算方法]付款方式:[付款时间、比例及方式]6.施工进度及验收6.1施工进度控制及节点验收进度控制:[施工进度控制措施及方法]节点验收:[各节点验收标准及流程]6.2验收标准及程序验收标准:[工程质量验收标准,如国家、行业等]程序:[验收流程及责任方]6.3验收结果及处理验收结果:[验收结果记录及反馈]处理:[验收不合格的处理措施及责任方]8.工程造价及付款方式8.1工程造价构成及计算方法造价构成:[工程造价组成部分,如设计费、施工费、材料费、设备费等]计算方法:[工程造价计算公式及依据]8.2付款方式及进度付款方式:[付款方式描述,如分期付款、按进度付款等]进度:[付款进度表,包括各阶段付款比例及时间节点]9.争议解决9.1争议解决方式及程序解决方式:[争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]程序:[争议解决程序,包括提出争议、调解、仲裁或诉讼的具体步骤]9.2争议解决机构及人员机构:[争议解决机构名称及地址]人员:[争议解决机构指定的人员及联系方式]10.违约责任10.1违约行为及认定违约行为:[列明可能发生的违约行为,如未按时完成施工、质量不合格等]认定:[违约行为的认定标准及程序]10.2违约责任承担及赔偿承担:[违约责任承担方式,如支付违约金、赔偿损失等]赔偿:[赔偿标准及计算方法]11.合同解除与终止11.1合同解除条件及程序条件:[合同解除的具体条件,如一方违约、不可抗力等]程序:[合同解除的具体程序,包括通知、确认等步骤]11.2合同终止条件及处理条件:[合同终止的具体条件,如合同履行完毕、双方协商一致等]处理:[合同终止后的处理措施,如退还预付款、结清尾款等]12.合同生效及期限12.1合同生效条件及时间条件:[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、合同备案等]时间:[合同生效的具体时间]12.2合同期限及续签期限:[合同有效期限,如1年、3年等]续签:[合同到期后的续签条件及程序]13.其他约定事项13.1合同附件及补充协议附件:[合同附件清单,如工程图纸、技术规范等]补充协议:[合同补充协议的签订条件及程序]13.2保密条款保密内容:[保密信息的范围,如技术秘密、商业秘密等]保密义务:[保密义务的具体要求,如不得泄露、不得用于不正当目的等]13.3合同解除及终止后的处理处理措施:[合同解除或终止后的具体处理措施,如资产清算、债务处理等]14.合同签署及生效日期签署日期:[合同签署的具体日期]生效日期:[合同生效的具体日期,通常为签署日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方:指除甲乙双方外的,在合同执行过程中提供专业服务、技术支持、资金支持或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的情形1.提供设计、咨询、监理等技术服务;2.提供设备、材料等物资供应;3.提供资金支持或融资服务;4.提供项目管理或施工管理服务;5.其他经甲乙双方同意的第三方介入情形。15.3第三方介入的程序1.第三方的名称、地址及联系方式;2.第三方提供的服务内容、标准及期限;3.第三方的责任范围及责任限额;4.第三方与甲乙双方的权利义务关系;5.第三方介入的经费来源及支付方式;6.第三方介入协议的生效条件及期限;7.第三方介入协议的解除条件及程序;8.第三方介入协议的争议解决方式。16.甲乙双方增加的额外条款16.1第三方介入时甲方的额外条款1.甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,并对其提供的服务质量负责;2.甲方应与第三方签订明确的合同,明确双方的权利义务;3.甲方应监督第三方履行合同义务,确保项目顺利进行;4.甲方应承担第三方因履行合同义务而产生的合理费用。16.2第三方介入时乙方的额外条款1.乙方应配合甲方选择合适的第三方,并提供必要的协助;2.乙方应确保第三方提供的服务不影响项目的进度和质量;3.乙方应监督第三方的工作,并及时向甲方反馈情况;4.乙方应承担因第三方介入而产生的合理费用。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额1.第三方因自身原因造成项目损失的责任限额;2.第三方因违反合同约定造成项目损失的责任限额;3.第三方因疏忽或过失造成项目损失的责任限额。17.2责任限额的确定1.第三方的资质和条件;2.第三方提供的服务内容、标准及期限;3.第三方介入协议中的约定;4.行业标准及惯例。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分1.第三方应独立承担其提供服务的责任,甲方不承担第三方因自身原因造成的损失;2.第三方应遵守合同约定,不得损害甲方利益;3.第三方在甲方监督下工作,应确保项目进度和质量。18.2第三方与乙方的划分1.第三方应独立承担其提供服务的责任,乙方不承担第三方因自身原因造成的损失;2.第三方应遵守合同约定,不得损害乙方利益;3.第三方在乙方监督下工作,应确保项目进度和质量。18.3第三方与项目其他参与方的划分1.第三方与其他参与方应独立承担责任,各自承担因自身原因造成的损失;2.第三方与其他参与方应遵守合同约定,相互尊重,共同维护项目利益;3.第三方与其他参与方应保持沟通,及时解决问题,确保项目顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本:包含本合同的全文,包括所有条款和修正。2.项目设计文件:包括施工图纸、设计说明书、相关规范和标准。3.施工组织设计:详细说明施工组织机构、人员配置、施工进度计划等。4.材料设备清单:列明项目所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。5.付款计划表:明确各阶段付款时间、比例及金额。6.第三方介入协议:详细说明第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。7.争议解决协议:明确争议解决的方式、程序和机构。8.违约责任认定标准:详细说明各种违约行为及相应的责任认定。9.安全生产管理制度:包括安全操作规程、应急预案等。10.环境保护措施:包括施工期间的环境保护措施及后续恢复方案。11.文明施工方案:包括施工期间的现场管理、文明施工要求等。12.质量保证书:由乙方提供,保证工程质量符合合同约定。13.售后服务承诺:详细说明售后服务的内容、期限及联系方式。14.合同变更记录:记录合同履行过程中发生的任何变更事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成施工,导致项目进度延误。责任认定标准:按照合同约定的工期延误时间,计算乙方应承担的违约金。示例:若合同约定工期为6个月,乙方实际完成工期为8个月,则乙方应承担2个月的违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定标准。责任认定标准:根据合同约定的质量标准,对不合格工程进行返工、修复或拆除,并承担相关费用。示例:若合同约定线路的绝缘子耐压值应不低于50kV,实际检测值为45kV,则乙方需对不合格绝缘子进行更换,并承担更换费用。3.违约行为:乙方未按合同约定提供材料设备,导致项目进度延误。责任认定标准:根据合同约定的材料设备供应时间,计算乙方应承担的违约金。示例:若合同约定某材料应在第3个月提供,实际提供时间为第5个月,则乙方应承担2个月的违约金。4.违约行为:第三方因自身原因造成项目损失。责任认定标准:根据第三方介入协议中的约定,由第三方承担相应的责任。示例:若第三方提供的设备存在质量问题,导致项目延误,则第三方应承担相应的责任。5.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:根据合同约定的付款计划,计算甲方应承担的违约金。示例:若合同约定第3个月支付工程款100万元,实际支付时间为第5个月,则甲方应承担相应的违约金。全文完。2024版输电线路施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方地址及联系方式2.合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.施工图纸及资料3.1图纸提供及审核3.2施工资料要求3.3图纸及资料变更4.施工组织与施工方案4.1施工组织机构4.2施工方案及施工工艺4.3施工进度计划5.材料供应与管理5.1材料供应责任5.2材料验收与保管5.3材料报废及处理6.施工质量与安全6.1施工质量标准6.2施工安全管理6.3质量事故处理7.施工进度与验收7.1施工进度控制7.2验收标准与程序7.3验收不合格的处理8.付款方式与进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付条件8.3付款期限及违约责任9.保险责任与索赔9.1保险种类及责任范围9.2索赔程序及责任10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件13.1施工图纸13.2施工组织设计13.3其他相关附件14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:输电有限公司(2)乙方:建筑工程有限公司1.2双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3双方地址及联系方式(1)甲方地址:省市区路号联系电话:0215678(2)乙方地址:省市区路号联系电话:021876543212.合同标的及范围2.1施工项目名称:输电线路工程2.2施工地点:省市区2.3施工内容:输电线路塔架基础施工、铁塔安装、导线架设等2.4施工期限:自2024年3月1日起至2024年12月31日止3.施工图纸及资料3.1图纸提供及审核(1)甲方负责提供完整的施工图纸及资料,乙方在收到图纸后3日内完成审核。(2)如图纸及资料有误或遗漏,甲方应在收到乙方通知后3日内予以补正。3.2施工资料要求(1)乙方需按照甲方要求提供施工过程中的相关资料,包括施工记录、检验报告等。(2)施工资料需真实、完整、准确,符合国家相关标准。3.3图纸及资料变更(1)如施工过程中需对图纸及资料进行变更,乙方应提前3日向甲方提出变更申请。(2)甲方收到申请后3日内回复是否同意变更,如同意,乙方应按照变更后的图纸及资料进行施工。4.施工组织与施工方案4.1施工组织机构(1)乙方应成立项目经理部,负责项目的组织、协调和管理。(2)项目经理部应配备齐全的工程技术、施工管理、质量安全管理等专业人员。4.2施工方案及施工工艺(1)乙方应根据施工图纸及现场实际情况,制定详细的施工方案和施工工艺。(2)施工方案及施工工艺应确保施工质量、安全和进度。4.3施工进度计划(1)乙方应制定详细的施工进度计划,包括各分项工程的开工和完工时间。(2)施工进度计划应报甲方审核批准后执行。5.材料供应与管理5.1材料供应责任(1)甲方负责提供施工所需的全部材料,乙方负责材料的验收、保管和使用。(2)甲方应在施工前将材料送达施工现场,乙方应按照甲方要求进行验收。5.2材料验收与保管(1)乙方在收到材料后3日内完成验收,如发现问题应立即通知甲方。(2)乙方应按照材料类别、规格、型号等进行分类保管,确保材料质量。5.3材料报废及处理(1)因质量问题导致材料报废,乙方应在报废后3日内通知甲方,甲方应予以更换。(2)报废材料应按照国家规定进行妥善处理。6.施工质量与安全6.1施工质量标准(1)乙方应严格按照国家相关标准和施工图纸进行施工,确保工程质量。(2)施工过程中应进行质量检验,检验结果应达到相关标准。6.2施工安全管理(1)乙方应建立健全安全管理制度,确保施工现场安全。(2)施工过程中应严格执行安全操作规程,防止安全事故发生。6.3质量事故处理(1)如发生质量事故,乙方应在第一时间向甲方报告,并采取措施进行整改。(2)甲方应在接到报告后3日内进行现场调查,并要求乙方提交事故处理报告。8.付款方式与进度款支付8.1付款方式(1)合同总价款为人民币壹仟万元整。(2)付款方式为分阶段支付,具体支付节点如下:8.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%作为预付款。8.1.2进度款:根据实际完成工程量及质量验收情况,每月支付合同总价的10%。8.1.3验收款:工程竣工验收合格后,支付合同总价的30%。8.1.4竣工结算款:竣工结算审核通过后,支付合同总价的20%。8.1.5保修金:合同总价的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。8.2进度款支付条件(1)乙方完成当月工程量且符合质量要求。(2)甲方对乙方提交的进度款申请及相关资料进行审核,确认无误后支付。8.3付款期限及违约责任(1)甲方应在收到乙方提交的付款申请后10个工作日内支付进度款。(2)如甲方逾期付款,应按照每日千分之二的违约金支付乙方。9.保险责任与索赔9.1保险种类及责任范围(1)乙方应为其施工人员、施工机械等购买意外伤害保险。(2)甲方应为其财产购买建筑工程一切险。9.2索赔程序及责任(1)发生保险事故后,乙方应及时通知保险公司,并协助保险公司进行勘查。(2)索赔申请应在事故发生后15日内提交,逾期无效。(3)保险赔偿金由保险公司直接支付给乙方或甲方,具体由双方协商确定。10.违约责任与争议解决10.1违约责任(1)任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。(2)如乙方未按期完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。10.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成。(2)双方协商一致解除合同。12.合同生效与解除12.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效。(2)预付款到账后合同正式生效。12.2合同解除条件(1)合同解除条件满足11.1所述情形。(2)双方书面同意解除合同。13.合同附件13.1施工图纸13.2施工组织设计13.3其他相关附件:包括但不限于合同签订证明、付款凭证、验收报告等。14.合同签署与生效日期14.1合同签署(1)本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。(2)双方法定代表人(或授权代表)签字盖章后生效。14.2合同生效日期(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)预付款到账后,合同正式生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)本合同所称第三方,包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险代理方、财务顾问等。(2)第三方介入指在合同执行过程中,甲乙双方根据合同约定或经双方同意,引入具有专业资质和能力的第三方参与合同的相关活动。15.2第三方介入的目的(1)提高合同执行效率和质量。(2)确保合同条款的公正性和合规性。(3)为甲乙双方提供专业意见和决策支持。16.第三方介入程序16.1第三方选定(1)甲乙双方根据合同约定或经协商一致,选定合适的第三方。(2)第三方应具备相应的资质、经验和能力,能够胜任合同约定的服务内容。16.2第三方委托(1)甲乙双方应签订第三方委托协议,明确第三方在合同中的权利、义务和责任。(2)第三方委托协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方责任(1)第三方在执行合同过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。(2)第三方因自身原因造成合同履行障碍或损害甲乙双方权益的,应承担相应责任。17.2责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在第三方委托协议中约定。(2)责任限额应合理确定,既能保障第三方合法权益,又能有效约束其行为。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分(1)第三方在执行合同过程中,对甲方负责,确保其权益不受损害。(2)甲方对第三方在合同执行过程中产生的问题负有监督和协调责任。18.2第三方与乙方责任划分(1)第三方在执行合同过程中,对乙方负责,确保其权益不受损害。(2)乙方对第三方在合同执行过程中产生的问题负有监督和协调责任。18.3第三方与其他第三方责任划分(1)第三方之间应相互尊重、协作,共同维护合同执行的整体利益。(2)如第三方之间存在责任争议,由甲乙双方协商解决,必要时可引入具有公信力的第三方进行调解。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序(1)甲乙双方根据合同执行情况,经协商一致,可对合同进行变更。(2)合同变更应签订补充协议,作为本合同的附件。19.2合同变更内容(1)合同变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、方式、责任等。(2)合同变更内容应符合国家法律法规和合同约定。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式(1)甲乙双方在合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方责任争议解决(1)第三方在执行合同过程中产生的责任争议,由甲乙双方协商解决。(2)如协商不成,可引入具有公信力的第三方进行调解或仲裁。21.第三方介入后的合同终止21.1合同终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成。(2)甲乙双方根据合同约定或经协商一致,解除合同。(3)第三方介入原因消失,合同目的无法实现。21.2合同终止程序(1)甲乙双方应签订合同终止协议,明确合同终止的具体事项。(2)合同终止协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:图纸应完整、准确,符合国家相关标准和规范。说明:包括工程总体设计、各分项工程设计图纸、设备材料清单等。2.附件二:施工组织设计要求:组织设计应合理、科学,确保工程质量和安全。说明:包括施工方案、施工进度计划、质量保证体系、安全管理体系等。3.附件三:第三方委托协议要求:协议内容应明确第三方的权利、义务和责任。说明:包括第三方资质证明、服务内容、费用、违约责任等。4.附件四:合同变更协议要求:变更协议应详细列明变更内容、原因、生效日期等。说明:包括合同条款的修改、补充或删除等。5.附件五:验收报告要求:验收报告应真实、客观,反映工程实际情况。说明:包括工程验收时间、验收内容、验收结论等。6.附件六:付款凭证要求:凭证应真实、有效,证明已支付款项。说明:包括银行汇款凭证、现金支付凭证等。7.附件七:工程结算书要求:结算书应完整、准确,反映工程实际成本。说明:包括工程量清单、材料价格、人工费用、机械费用等。8.附件八:保修期记录要求:记录应详细、完整,反映保修期内工程状况。说明:包括保修项目、保修期限、保修处理情况等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准:每逾期一天,乙方应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。示例说明:若合同约定工程竣工时间为2024年12月31日,乙方实际竣工时间为2025年1月5日,则乙方应支付逾期违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定支付进度款。责任认定标准:甲方逾期付款,应按照每日千分之二的违约金支付乙方。示例说明:若甲方应于2024年4月30日前支付乙方进度款,实际支付时间为2024年5月5日,则甲方应支付逾期违约金。3.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准:第三方未履行职责,应承担相应责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:若监理方未按协议约定进行现场监督,导致工程质量问题,监理方应承担相应责任。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定进行验收。责任认定标准:未按约定进行验收,导致工程无法及时投入使用,双方应承担相应责任。示例说明:若甲乙双方未在合同约定的时间内进行工程验收,导致工程延期投入使用,双方应承担延期责任。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定进行合同解除或终止。责任认定标准:未按约定进行合同解除或终止,导致合同无法正常履行,双方应承担相应责任。示例说明:若甲乙双方未在合同约定的时间内解除合同,导致合同继续履行,双方应承担继续履行责任。全文完。2024版输电线路施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.施工方基本信息1.2.施工方资质证明1.3.用电方基本信息1.4.用电方资质证明2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期3.工程质量要求3.1.设计要求3.2.材料要求3.3.施工工艺要求3.4.工程验收标准4.工程进度计划4.1.施工阶段划分4.2.各阶段施工时间安排4.3.进度调整及违约责任5.工程造价及支付方式5.1.工程造价构成5.2.工程造价确定方式5.3.工程款支付方式5.4.逾期付款违约责任6.安全生产责任6.1.安全生产责任主体6.2.安全生产管理制度6.3.安全生产责任追究7.环境保护责任7.1.环境保护要求7.2.环境保护措施7.3.环境污染违约责任8.施工合同履行8.1.施工方义务8.2.用电方义务8.3.合同履行过程中的变更9.违约责任9.1.施工方违约责任9.2.用电方违约责任9.3.违约金计算及支付10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同生效日期12.3.合同终止条件12.4.合同终止日期13.合同附件13.1.设计图纸13.2.施工方案13.3.材料清单13.4.其他相关文件14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.法律适用14.3.合同份数及效力14.4.合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.施工方基本信息1.1.1.施工方名称:电力建设有限公司1.1.2.施工方法定代表人:1.1.3.施工方注册地址:省市区路号1.1.4.施工方联系电话:02156781.2.施工方资质证明1.2.1.施工方具备电力工程施工总承包壹级资质1.2.2.资质证书编号:XPDZ001.2.3.资质证书颁发单位:省住房和城乡建设厅1.3.用电方基本信息1.3.1.用电方名称:电力有限公司1.3.2.用电方法定代表人:1.3.3.用电方注册地址:省市区路号1.3.4.用电方联系电话:021876543211.4.用电方资质证明1.4.1.用电方具备电力设施运行许可证1.4.2.许可证编号:YD0005671.4.3.许可证颁发单位:省电力公司2.工程概况2.1.工程名称2.1.1.2024版输电线路施工工程2.2.工程地点2.2.1.省市县镇2.3.工程规模2.3.1.设计电压:220kV2.3.2.线路长度:50km2.3.3.导线型号:LGJ400/352.4.工程工期2.4.1.施工准备期:2个月2.4.2.施工期:12个月2.4.3.验收合格后移交期:1个月3.工程质量要求3.1.设计要求3.1.1.设计文件符合国家及行业相关标准3.1.2.设计文件齐全,无遗漏3.2.材料要求3.2.1.材料必须符合国家标准和设计要求3.2.2.材料供应商须具备相应的资质证书3.3.施工工艺要求3.3.1.严格执行国家及行业相关施工规范和工艺标准3.3.2.施工过程中,确保工程质量3.4.工程验收标准3.4.1.工程质量达到国家及行业验收标准3.4.2.工程验收合格后,方可进行后续工作4.工程进度计划4.1.施工阶段划分4.1.1.施工准备阶段4.1.2.材料采购及运输阶段4.1.3.施工阶段4.1.4.验收合格及移交阶段4.2.各阶段施工时间安排4.2.1.施工准备阶段:2个月4.2.2.材料采购及运输阶段:3个月4.2.3.施工阶段:12个月4.2.4.验收合格及移交阶段:1个月4.3.进度调整及违约责任4.3.1.如遇不可抗力因素,导致工程进度延误,双方应协商解决4.3.2.施工方未按合同约定完成工程,每延误一天,应向用电方支付违约金1万元5.工程造价及支付方式5.1.工程造价构成5.1.1.设计费5.1.2.材料费5.1.3.人工费5.1.4.施工机械费5.1.5.管理费5.1.6.其他费用5.2.工程造价确定方式5.2.1.根据国家及行业相关标准及实际情况确定5.3.工程款支付方式5.3.1.按阶段支付:施工准备阶段支付10%,材料采购及运输阶段支付30%,施工阶段支付60%,验收合格及移交阶段支付20%5.4.逾期付款违约责任5.4.1.用电方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向施工方支付违约金1万元6.安全生产责任6.1.安全生产责任主体6.1.1.施工方为安全生产责任主体6.2.安全生产管理制度6.2.1.严格执行国家及行业相关安全生产法律法规6.2.2.建立健全安全生产责任制6.2.3.定期开展安全生产检查6.3.安全生产责任追究6.3.1.违反安全生产规定,造成安全事故,责任方承担相应责任8.施工合同履行8.1.施工方义务8.1.1.按时提交施工图纸和技术资料8.1.2.严格按照设计文件和施工规范进行施工8.1.3.保证施工质量,确保工程安全8.1.4.按照合同约定的进度计划完成施工任务8.1.5.及时处理施工过程中出现的问题8.2.用电方义务8.2.1.提供施工所需的场地和条件8.2.2.配合施工方进行施工协调8.2.3.及时验收施工完成的工程部分8.2.4.按时支付工程款8.2.5.提供施工过程中所需的相关资料和设备8.3.合同履行过程中的变更8.3.1.合同履行过程中,如需变更工程内容、工期、造价等,双方应协商一致8.3.2.变更后的内容应作为合同的补充部分,并具有同等法律效力9.违约责任9.1.施工方违约责任9.1.1.未按合同约定完成工程,每延误一天,应向用电方支付违约金1万元9.1.2.施工质量不符合合同约定,应负责修复,修复费用由施工方承担9.1.3.因施工方原因造成安全事故,应承担相应的法律责任9.2.用电方违约责任9.2.1.未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向施工方支付违约金1万元9.2.2.未提供施工所需的场地和条件,造成施工延误,应承担相应的责任9.2.3.因用电方原因造成安全事故,应承担相应的法律责任9.3.违约金计算及支付9.3.1.违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价的5%9.3.2.违约金应在一周内支付,否则视为自动放弃追索权10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.双方应友好协商解决争议10.1.2.协商不成,可提交仲裁委员会仲裁10.2.争议解决机构10.2.1.仲裁委员会10.3.争议解决程序10.3.1.争议发生后,双方应在15日内提出仲裁申请10.3.2.仲裁委员会应在收到申请后30日内组成仲裁庭10.3.3.仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.一方严重违约,另一方有权解除合同11.1.2.发生不可抗力事件,致使合同无法履行11.1.3.合同约定的其他解除条件11.2.合同解除程序11.2.1.解除合同应书面通知对方11.2.2.双方应妥善处理合同解除后的善后事宜11.3.合同解除后的处理11.3.1.合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款11.3.2.双方应各自承担因合同解除而产生的损失12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章12.1.2.合同经省市场监督管理局备案12.2.合同生效日期12.2.1.合同签订之日12.3.合同终止条件12.3.1.合同约定的工程完工12.3.2.合同解除12.3.3.合同约定的其他终止条件13.合同附件13.1.设计图纸13.2.施工方案13.3.材料清单13.4.其他相关文件14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方应对合同内容保密14.1.2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2.法律适用14.2.1.本合同适用中华人民共和国法律14.3.合同份数及效力14.3.1.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.4.合同签署日期及地点14.4.1.合同签署日期:2024年1月1日14.4.2.合同签署地点:省市区路号第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的概念15.1.1.第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托的,对合同履行提供专业服务、监督、协调或评估的独立实体。15.1.2.第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或任何关联方。15.2.第三方的职责15.2.1.第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业的服务、监督、协调或评估。15.2.2.第三方应独立、客观、公正地履行其职责。15.3.第三方的介入程序15.3.1.甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事项、时间、范围和费用。15.3.2.甲乙双方应书面通知第三方介入事宜,并约定介入的具体方式和程序。15.4.第三方的责任限额15.4.1.第三方的责任限于其提供的专业服务、监督、协调或评估的范围内。15.4.2.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价的5%。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1.甲方的额外条款16.1.1.甲方应确保第三方提供的专业服务、监督、协调
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课题申报参考:近代汉文中国行纪与全球文学关系研究
- 2025年度个人与公司租赁合同税费承担协议4篇
- 二零二五版金融服务保密协议范本修订6篇
- 2025年保定怎么考货运从业资格证
- 二零二五年城投小贷与农业产业合作框架协议4篇
- 2025年度农村土地流转经营权抵押贷款合同示范文本4篇
- 二零二五年度充电桩安装工程知识产权保护合同4篇
- 二零二五年度出境领队旅游目的地考察合同4篇
- 二零二五年度城市综合体建设项目承包商安全作业管理协议4篇
- 2025年度葡萄采摘季节临时工采购合同范本3篇
- 垃圾处理厂工程施工组织设计
- 天疱疮患者护理
- 2025年蛇年新年金蛇贺岁金蛇狂舞春添彩玉树临风福满门模板
- 《建筑制图及阴影透视(第2版)》课件 4-直线的投影
- 2024-2030年中国IVD(体外诊断)测试行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 损失补偿申请书范文
- 压力与浮力的原理解析
- 铁路损伤图谱PDF
- 装修家庭风水学入门基础
- 移动商务内容运营(吴洪贵)任务二 社群的种类与维护
- 《诗词写作常识 诗词中国普及读物 》读书笔记思维导图
评论
0/150
提交评论