国际住宅楼幕墙施工合同模板

国际住宅楼幕墙施工合同模板合同编号：__________国际住宅楼幕墙施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为国际住宅楼的建设项目业主，愿意委托施工方进行幕墙施工；2.施工方具备幕墙施工的资质和能力，愿意承担该项施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商确定本合同的条款；双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1本合同施工内容包括：国际住宅楼幕墙的设计、材料采购、制作、安装、验收及保修等。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。第二条施工期限2.1本合同施工期限自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计__________日。2.2施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1施工方应保证施工质量，确保幕墙工程安全、美观、耐用。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督和检查，施工方应积极配合。3.3工程竣工后，施工方应按照相关法律法规和行业标准进行验收，业主有权参加验收。第四条材料供应4.1施工方应按照业主要求采购符合设计和质量标准的材料。4.2施工方应提供材料合格证明和检测报告。4.3业主对施工方采购的材料有异议的，施工方应在接到异议后_____日内予以更换或调整。第五条工程款项5.1本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。5.2业主支付工程款项分三个阶段，具体支付方式和时间如下：第一阶段：合同签订后_____日内支付合同总价款的30%；第二阶段：工程进度达到_____%后支付合同总价款的30%；第三阶段：工程竣工验收合格后支付合同总价款的40%。5.3施工方开具正规发票。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.材料合格证明5.材料检测报告6.竣工验收报告7.付款凭证8.发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，认定为违约行为。2.施工方未在约定的施工期限内完成工程，认定为违约行为。3.施工方未保证施工质量，导致工程安全、美观、耐用等方面出现问题，认定为违约行为。4.施工方未按照约定时间支付工程款项，认定为违约行为。5.施工方未提供合格证明和检测报告的材料，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指国际住宅楼的建设项目业主。2.乙方：指承担幕墙施工任务的施工方。3.施工期限：指合同约定的施工开始至竣工验收合格的总日数。4.施工质量：指幕墙工程安全、美观、耐用等方面的性能。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金额。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.材料质量问题：解决办法：施工方立即更换不合格材料，并提供合格证明和检测报告。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。4.验收不合格：解决办法：施工方按照业主要求整改，直至达到验收标准。五、所有应用场景：1.国际住宅楼建设项目2.幕墙工程施工合同签订3.施工方